Тендер - Поставка красок и растворителей №268845973

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Приложение_1___Техническое_задание.docx
• Приложение_2___Проект_договора.docx
• Приложение_3___Формы_подачи_предложений.xlsx
• Приложение_4___Обоснование_НМЦ.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть73 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.03.2024 по 20.03.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:20.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Согласно закупочной документации
Подведение итоговМесто подведения итогов:Согласно закупочной документацииДата подведения итогов:21.03.2024Порядок подведения итогов:Согласно закупочной документации - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Техническое задание

на приобретение красок и растворителей

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Природа»

Поставщик осуществляет поставку красок и растворителей (далее – Товар) Покупателю по адресу: г. Оренбург ул. Автомобилистов 23/1.

В стоимость Товара включается стоимость его упаковки, маркировки, погрузки, доставки на склад Покупателя, страхования (на период поставки), гарантийного обслуживания.

Гарантийный срок на Товар устанавливается Договором и составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами Товарной накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12) или УПД (универсальный передаточный документ) на соответствующую партию Товара.

Весь Товар, передаваемый покупателю, является новым и ранее не использованным, соответствующим условиям Договора, свободным от прав третьих лиц. Качество и комплектность Товара соответствует действующим в Российской Федерации ГОСТ, ТУ завода изготовителя, принятым для данного вида Товара.

Одновременно с передачей Товара предоставляются принадлежности и документы, необходимые для использования Товара в соответствии с его назначением и подтверждающие его происхождение и качество, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также выдаваемые производителем Товара, в том числе полученные при обязательном подтверждении соответствия сертификаты соответствия и декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил, включая сертификаты пожарной безопасности, а также сертификаты соответствия, полученные в системах добровольной сертификации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, технические паспорта, гарантийные паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и технические характеристики.

Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики поставляемой продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

Доставка Товара осуществляется в согласованные между Покупателем и Поставщиком рабочие дни на условиях Договора.

Поставляемый Товар сопровождается товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной, счетом, счетом-фактурой (при наличии) с выделенной ставкой НДС, документами, подтверждающими качество Товара (сертификат соответствия) и иными документами, необходимыми Грузополучателю для дальнейшей эксплуатации Товара и иными документами.

ДОГОВОР № Место для ввода текста.

- Посмотреть таблицу с данными

Место для ввода текста., именуемВыберите элемент. в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующВыберите элемент. на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Природа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Александровича Петра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», по результатам закупки у СМСП по принципу «электронного магазина» (Извещение № ____________ от __.__.2024), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить «краску и растворители», далее Товар, в соответствии с подписанной Сторонами настоящего договора Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Наименование, ассортимент, количество и комплектность Товара, подлежащего поставке, определяется Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Качество отгружаемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТа, ОСТа, ТУ либо иных нормативных документов на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом соответствия и/или паспортом качества, предоставляемым вместе с Товаром. Поставщик вместе с Товаром предоставляет Покупателю техническую документацию (паспорт и /или руководство по эксплуатации). Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении.

2.3. Товар должен иметь статус товара, находящегося в свободном обращении на таможенной территории РФ.

2.4. В случае поставки Товара несоответствующего Спецификации, либо не соответствующего по качеству, количеству, комплектности или ассортименту Спецификации, весь Товар будет считаться не поставленным.

2.5. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 3 рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах (счет-фактура, товарная накладная/ УПД), включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя.

2.6. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности и/или ассортимента Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранность в неизменном виде, составить односторонний Акт о выявленных несоответствиях Товара и в течение суток обеспечить вызов представителя Поставщика.

2.7. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено ему по телеграфу (факсу) и/или электронной почте. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить по телеграфу (факсу) и/или электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях Товара.

2.8. Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях Товара в течение 5 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении совместного Акта о выявленных несоответствиях. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, составленный односторонний Акт о выявленных несоответствиях Товара является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности и/или ассортимента. Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему.

2.9. Поставщик обязан в течение 30 календарных дней с момента получения Акта о выявленных несоответствиях произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар. До момента замены и/или допоставки и/или доукомплектования Товара обязательства Поставщика по поставке Товара по соответствующей Спецификации считаются неисполненными в полном объеме, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара.

2.10. Все расходы, связанные с заменой Товара, возвратом согласно п 2.9, в том числе в период гарантийного срока несет Поставщик.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ

3.1. Условия поставки – самовывоз со склада Поставщика в г. Оренбург

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о готовности товара к отгрузке.

3.2. Срок поставки – в соответствии с Приложением №1 (График поставок) к Договору.

3.3. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке считается дата передачи Товара Покупателю в полном объеме, в соответствии со Спецификацией. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара переходят к Покупателю с момента получения Товара. Вместе с Товаром Поставщик предоставляет оригинал счета-фактуры и накладной/УПД.

4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена на Товар определяется Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, Выберите элемент. стоимость доставки.

4.2. Сумма Договора Место для ввода текста. (Место для ввода текста.) рублей копеек, Выберите элемент..

4.3. Согласованная в Спецификации цена фиксируется и изменению не подлежит.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Оплата по настоящему Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.2. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.3. Оплата поставленного Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней, исчисляемых с момента получения Покупателем Товара в соответствии со Спецификацией к Договору поставки, оригиналов счета – фактуры, накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством, сертификата соответствия, и документов, указанных в пункте 2.2. и 3.3 на поставленный Товар.

5.4. Оригинал счет-фактуры/УПД должен быть подписан Руководителем Поставщика и главным бухгалтером. Подпись главного бухгалтера должна быть подтверждена надлежаще заверенной копией приказа о назначении на должность. В случае подписания счет-фактуры/УПД иными лицами, образцы их подписей, а также полномочия по подписанию счет-фактуры/УПД, должны быть подтверждены доверенностью. В случае представления счет-фактуры/УПД с нарушением данного условия, счет-фактура/УПД считается не представленной.

5.5. В отношении суммы оплаты поставленного Товара в рамках настоящего Договора законные проценты за пользование денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не подлежат оплате.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок Товара не может превышать срок, установленный заводом изготовителем. Если такой срок не установлен, стороны признают его равным 12 месяцам.

6.2 В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Покупатель обязан в течение трех рабочих дней сообщить Поставщику в письменной форме обо всех обнаруженных дефектах, направив ему претензию посредством факсимильной связи и/или по электронной почте на адрес: Место для ввода текста. с обязательным предоставлением оригинала. Факт получения претензии Поставщиком подтверждается положительным отчетом (рапортом) факсимильного аппарата или отчетом о доставке электронного письма до получателя.

6.3 Поставщик обязан заменить дефектный Товар, или части к нему на новое в срок не позднее 10 календарных дней с даты направления письменной претензии Покупателем, переданной посредством факсимильной связи и/или по электронной почте на адрес: Место для ввода текста. с обязательным предоставлением оригинала. Гарантийный срок на отремонтированный или замененный по гарантии Товар, или частей к нему, поставленных взамен дефектных, начинает отчитываться заново с момента ввода Товара, в эксплуатацию после его замены или ремонта.

6.4 По согласованию с Покупателем срок устранения дефектов может быть продлен в зависимости от технологического срока изготовления Товара, либо деталей на заводе-изготовителе.

6.6 В период гарантийного срока расходы, связанные с транспортировкой Товара, для замены, несет Поставщик.

6.7 Поставщик не принимает претензии дефектов, возникших по вине Покупателя: несчастный случай, неправильные условия хранения, нарушение правил монтажа и эксплуатации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае не поставки Товара в срок, указанный в Спецификации, Покупатель вправе предъявить Поставщику штраф в размере 0,05 процента от суммы поставки за каждый день нарушения срока поставки, но не более 10% от суммы поставки. Уплата указанного штрафа может производиться путем уменьшения суммы платежа за партию поставленного Товара на сумму начисленного штрафа.

7.2. В случае нарушения сроков проведения расчетов за поставленный Товар Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в размере 0,05 процента от суммы причитающегося платежа за каждый день просрочки. В случае нарушения срока поставки Товара, либо при поставке Товара с отклонением по количеству, и/или качеству и/или ассортименту и/или комплектации, настоящий пункт не применяется.

7.3. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком. Возмещение убытков производится в течении 30 (Тридцати) календарных дней с момента выставления Покупателем счета и расчета убытков. К расчету убытков, понесенных Покупателем, должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе в возмещении сумм налога на добавленную стоимость.

7.4. За не предоставление или несвоевременное предоставление документов, указанных в п. 2.5. настоящего договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна) тысяча рублей за каждый день просрочки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии. Уплата указанного штрафа может производиться путем уменьшения суммы платежа за поставленный Товар на сумму начисленного штрафа.

7.5. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящей главой, но установленную другими положениями настоящего Договора и действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору при условии, что их нарушение было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой такие обстоятельства наступили (окончились), обязана незамедлительно известить об этом другую Сторону и подтвердить это документом, выданным официально уполномоченным на то органом.

8.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств и при условии исполнения требований пункта 8.2. настоящего Договора, срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору сдвигается соответственно на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны обязаны принять решение о дальнейших своих действиях в отношении выполнения настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

• Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.
• Стороны договорились, что предпримут все возможное для разрешения споров, возникающих из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
• Стороны достигли соглашения, что в случае недостижения договоренности Сторон все спорные вопросы разрешаются Арбитражным судом Оренбургской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 30 июня 2024 г., а в части расчетов до полного их завершения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения одной из Сторон условий Договора.

В последнем случае письменное уведомление, направленное виновной Стороне не менее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, является обязательным для Стороны, проявившей инициативу расторжения Договора.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых законодательством как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

• запрет предложения или представления, а также запрет давать согласие на предложение или представление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;
• запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);
• запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.
• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменном виде и оказать содействие в установлении конкретных фактов или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
• В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований, применимого антикоррупционного законодательства.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

12.2. Стороны в ходе выполнения настоящего Договора обмениваются документами по факсимильной связи, принимают их к исполнению, но с последующим обязательным предоставлением их оригиналов. При этом первичные учетные документы (накладная, УПД, счет-фактура) принимаются к исполнению только в оригинале.

12.3. Любая из Сторон в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже, обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.

12.4. После заключения настоящего Договора все предыдущие договоры, соглашения, переписка и иные письменные и устные договоренности Сторон теряют свою силу.

12.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных оригинальных экземплярах (по одному для каждой Стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

К договору № от Место для ввода даты.

г. Оренбург Место для ввода даты.

Место для ввода текста., именуемВыберите элемент. в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующВыберите элемент. на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Природа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Александровича Петра Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, согласились о нижеследующем:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: _____________,__ (__________) рублей __ копеек - в том числе НДС 20%/без НДС

Условия поставки: самовывоз со склада Поставщика в г. Оренбург.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору № ___________ от Место для ввода даты.

График поставок

- Посмотреть таблицу с данными