Тендер - Поставка красок и кистей №272025379

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
2024_Проект_контракта_Кисти__краски

КОНТРАКТ №

- Посмотреть таблицу с данными

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Кирово-Чепецка» (сокращенное наименование - КОГОБУ ШОВЗ г. Кирово-Чепецка), в лице директора Шулятьевой Марины Леонидовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

____________________, в лице ______________, действующего на основании ________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», и каждая в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Заказчик обязуется принять и оплатить, а Поставщик поставить товар в количестве и ассортименте согласно спецификации (приложение 1).

1.2. Настоящий контракт заключается в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и является основанием для оплаты по настоящему контракту.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации. Заказчик оплачивает Поставщику стоимость фактически полученного товара. Цена контракта составляет ________ () рублей, сумма НДС ________ рублей. Цена подлежит уменьшению на сумму уплаты Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. В цену контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по настоящему контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на перевозку, доставку, погрузку и разгрузку, страхования, уплату таможенных пошлин, сборов, все виды установленных налогов, в т.ч. НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи.

2.2. Источник финансирования: средства областного бюджета.

2.3. Заказчик оплачивает поставленный товар по безналичному расчету, в течение не более 10 рабочих дней после приемки товара, подписания товарной накладной, при условии отсутствия разногласий по количеству и качеству принятого товара.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Осуществить поставку товара Заказчику в соответствии со спецификацией (приложение 1 к настоящему контракту).

3.1.2. Уведомить и согласовывать с Заказчиком день и время поставки товара. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

3.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего контракта.

3.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.5.Возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах цены контракта. Поставщик гарантирует качество товара и несет все расходы по устранению дефектов товара, выявленных в процессе его поставки.

3.1.6. Заменить некачественный товар в течение трех рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о замене некачественного товара.

3.1.7. Поставить Заказчику товар в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к данному виду товаров, и обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, маркировка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.8. Предоставить Заказчику при передаче товара товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество, безопасность товара (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

3.1.9. Предоставить по требованию Заказчика документы и информацию, связанную с исполнением контракта.

3.1.10. При необходимости, а также в случае проведения экспертизы, предоставлять в течение 2 календарных дней дополнительные материалы (документы, информацию и т.д.), относящиеся к условиям исполнения контракта.

3.1.11. Поставить товар в соответствии с требованиями к безопасности товара и нормами действующего в Российской Федерации законодательства.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять поставленный товар после получения счета (счета–фактуры) и товарной накладной, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.2.2. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. Товар должен быть новым. Поставщик гарантирует, что товар соответствует установленным стандартам качества на данный вид продукции.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТов и ТУ, и отвечать требованиям Заказчика.

4.3. Гарантии качества предоставляются на весь объем поставляемого товара на неограниченный срок.

4.4. Устранение дефектов, выявленных во время приемки товара, а также в период гарантийного срока производится за счет Поставщика в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Поставка товара осуществляется по согласованию сторон путём доставки товара Заказчику силами Поставщика по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, просп. Мира, д. 37.

5.2. Срок поставки товара в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, товар может быть поставлен досрочно.

5.3. Приемка поставленного товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем контракте, в части соответствия его количества, комплектности и качества, производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней с даты поставки товара.

Заказчик осуществляет проверку качества товара собственными силами.

5.4. В случае выявления несоответствия поставленного товара условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика и в течение трех рабочих дней направляет ему в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной, с приложением к нему акта о выявленных недостатках.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках устранить выявленные недостатки за свой счет или направить мотивированное возражение на акт о выявленных недостатках. В случае ненаправления мотивированного возражения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта о выявленных недостатках, считается, что Поставщик согласен с актом о выявленных недостатках.

В случае устранения выявленных недостатков в указанный срок, Поставщик считается выполнившим обязательства надлежащим образом, без просрочки.

Неустранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках является основанием для взыскания неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

5.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке поставленного товара и устранено Поставщиком.

5.6. Экспертиза поставленного товара будет проводиться Заказчиком своими силами. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается Заказчиком.

В случае необходимости Заказчик имеет право привлечь экспертов, экспертные организации для проверки поставленного товара на соответствие условиям настоящего контракта. В этом случае результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

Экспертиза проводится не позднее срока, указанного в пункте 5.3 настоящего контракта (до даты подписания товарной накладной Заказчиком, подписанного всеми членами приемочной комиссии).

5.7. Товарные накладные, акты, составленные в ходе исполнения контракта, оформляются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается представителю Поставщика, либо направляется по адресу Поставщика, указанному в разделе 10 настоящего контракта.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Изменение положений контракта возможно с соблюдением требований действующего законодательства и по соглашению сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнений к контракту.

6.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, согласно действующему законодательству.

6.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность, установленную в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 (далее «Правила»).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.9. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту, о чем Заказчик уведомляет в письменной форме Поставщика, Стороны обязаны согласовать в течение 15 рабочих дней с момента получения в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия настоящего контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего контракта и (или) количества, предусмотренных настоящим контрактом.

7.12. В случае, если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между Сторонами настоящего контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения количества услуг и (или) об изменении сроков исполнения настоящего контракта, в срок, указанный в п. 7.11 настоящего контракта, Стороны обязаны согласовать в течение 5 рабочих дней существенные условия настоящего контракта в части сокращения количества, в соответствии с «Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта» утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1090.

7.13. В случае, если Поставщик не исполнил обязательства, предусмотренные п. 7.11 и п. 7.12 настоящего контракта, Заказчик не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) с момента получения Поставщиком уведомления от Заказчика об уменьшении лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему контракту.

7.14. Не позднее 20 (двадцати) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика, направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 (семи) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.

7.15. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, которые приняты Заказчиком.

7.16. В случае невыполнения сторонами условий, предусмотренных пунктом 7.14. настоящего контракта, Заказчик в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.

7.17. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшихся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

7.18. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров стороны могут обратиться для рассмотрения спора в Арбитражный суд Кировской области с соблюдением претензионного порядка.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, хранится сторонами.

9.2. В случае реорганизации юридического лица, являющегося стороной настоящего контракта, правопреемник стороны принимает на себя все права и обязанности стороны по настоящему контракту с предоставлением документов, подтверждающих правопреемство.

9.3. Стороны обязаны информировать друг друга в письменном виде (по почте или путем факсимильной связи и т.п.) об изменении юридического статуса, адресов и реквизитов, предусмотренных настоящим контрактом, в течение трех суток со дня регистрации документов, связанных с такими изменениями, в соответствующем органе.

9.4. В случае несоблюдения одной из сторон указанного условия другая сторона, исполнившая обязательство в соответствии с адресами и реквизитами, указанными в настоящем контракте, за последствия изменения адресов и реквизитов ответственности не несет.

9.5. В случае перемены Заказчика по настоящему контракту права и обязанности Заказчика переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего контракта является Приложение № 1 – Спецификация.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

от _______________ № ____ Спецификация - Посмотреть таблицу с данными