Тендер - Поставка краски №270801141

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть41 Извещение Форма аутентификации
- Посмотреть таблицу с данными




Добавление (авторизация) новой ЭП/ нового пользователя Техническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Контрактный управляющий

КОГБУЗ «Центр медицинской реабилитации»

______________ Е.В. Силин

Техническое задание

поставка краски

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Утверждаю

Начальник отдела правового обеспечения

и государственных закупок КОГБУЗ

«Центр медицинской реабилитации»

___________ Е.В. Силин

Проект контракта

КОНТРАКТ № _________

на поставку краски

г. Киров «__» _______ 2024 г.

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ___________________, с одной стороны, и

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр медицинской реабилитации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пересторониной Анны Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам определения Поставщика способом осуществления закупки у единственного поставщика на поставку краски (далее – товар) и является основанием для оплаты за поставленный товар.
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку товара в количестве и с характеристиками согласно Спецификации (далее – Спецификация) (приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и в сроки, указанные в разделах 4, 5 настоящего контракта.
1.3. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Срок поставки товара: поставка (выборка) товара осуществляется Поставщиком партиями или в полном объеме в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отправки Заказчиком письменной заявки, если в заявке не указан иной срок. Заявка направляется Заказчиком по реквизитам Поставщика, указанным в разделе 10 настоящего контракта.
2.2. Место поставки товара:
- Кировская область, Куменский район, пгт Нижнеивкино, ул. Октябрьская, д. 4.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить товар с надлежащим качеством в соответствии с условиями настоящего контракта и Спецификацией, в срок, указанный в пункте 2.2 настоящего контракта.
3.1.2. Поставить Заказчику товар в таре (упаковке) производителя данного товара, соответствующей требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающей сохранность товара при его транспортировке, отгрузке и хранении. Маркировка на таре (упаковке) должна соответствовать действующим государственным стандартам.
3.1.3. Предоставить Заказчику при передаче товара надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающих качество товара (сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р на весь товар, подлежащий обязательной сертификации) и другие документы (инструкцию по эксплуатации, инструкцию по сборке, техническую документацию (технический паспорт) на русском языке, гарантию производителя и (или) поставщика данного товара и др.), передаваемые вместе с товаром, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Поставщик гарантирует, что качественные характеристики, комплектность товара, соответствуют требованиям, действующих в Российской Федерации, стандартов, норм и правил, техническим условиям при его использовании, отгрузке и хранении, а также отсутствие внутренних и внешних повреждений и дефектов.
3.1.5. Нести все расходы по устранению дефектов товара, выявленных в процессе его доставки до Заказчика и обнаруженных в момент приемки товара.
3.1.6. Известить Заказчика о готовности товара к поставке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента его поставки.
3.1.7. Поставщик обеспечивает поставку и установку товара в помещение, которое укажет заказчик.
3.1.8. За свой счет и в срок, указанный в разделе 4 настоящего контракта, исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе, если в процессе поставки товара Поставщик допустил отступление от условий настоящего контракта, ухудшившее качество поставленного товара.
3.1.9. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком.
3.1.10. Выделить одного или несколько сотрудников по взаимодействию с ответственными лицами Заказчика при исполнении обязательств по настоящему контракту.
3.1.11. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку предоставить результат поставки товара, предусмотренный настоящим контрактом.
3.1.12. Одновременно с поставкой товара направить Заказчику товарную накладную/универсальный передаточный документ, счет на оплату и счет-фактуру (при наличии) за поставленный товар по реквизитам, указанным в разделе 10 настоящего контракта. Для оперативности указанные документы в день их составления Поставщик направляет в сканированном виде Заказчику на адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.
3.2.2. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц, при этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.
Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменения стоимости, количества и качества товара, поставляемого по настоящему контракту.
3.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Выделить одного или несколько сотрудников по взаимодействию с ответственными лицами Поставщика при исполнении обязательств по настоящему контракту.
3.3.2. Предоставлять Поставщику информацию, необходимую для исполнения обязательств по настоящему контракту.
3.3.3. Оплатить поставленный товар в порядке, в срок и в размере в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.
3.3.4. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с разделом 4 настоящего контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать у Поставщика предоставления сведений о ходе исполнения настоящего контракта.
3.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему контракту, а также требовать устранения выявленных недостатков в сроки, установленные разделом 4.
3.4.3. Предложить Поставщику увеличить или уменьшить предусмотренное настоящим контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов в соответствии с ч. 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка закупаемого товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем контракте, в части соответствия его количества, качества производится в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и осуществляется Заказчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты поставки товара.
4.2. По результатам приемки закупленного товара на соответствие условиям настоящего контракта Заказчиком оформляется и подписывается товарная накладная (УПД).
В товарной накладной (УПД) указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего контракта, при этом в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, расчеты производятся за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за закупленный товар. Также в товарной накладной (УПД) указываются сведения о соответствии закупленного товара его количеству, качеству и требованиям, установленным настоящим контрактом.
4.3. В случае выявления несоответствия закупленного товара условиям настоящего контракта, Заказчик в течение одного рабочего дня в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, направляя ему мотивированный отказ от подписания товарной накладной (УПД), с приложением к нему акта о выявленных недостатках.
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта о выявленных недостатках устранить выявленные недостатки за свой счет или направить мотивированное возражение на акт о выявленных недостатках. В случае не направления мотивированного возражения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта о выявленных недостатках, считается, что Поставщик согласен с актом о выявленных недостатках.
В случае устранения выявленных недостатков в указанный срок, Поставщик считается выполнившим обязательства надлежащим образом, без просрочки.
Неустранение недостатков является основанием для взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке закупленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.
4.5. Экспертиза товара будет проводиться Заказчиком своими силами. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается Заказчиком.
В случае необходимости Заказчик имеет право привлечь экспертов, экспертные организации для проверки поставленного товара на соответствие условиям настоящего контракта. В этом случае результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
Экспертиза проводится не позднее срока, указанного в п. 4.1 настоящего контракта (до подписания Заказчиком товарной накладной (УПД)).
4.6. Обязательства Поставщика по настоящему контракту считаются исполненными после подписания товарной накладной (УПД) Заказчиком.
Датой поставки товара считается дата передачи товара Заказчику на основании подписанной Сторонами товарной накладной (УПД).
4.7. Документы, составленные в ходе приемки товара, оформляются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается Поставщику, либо направляется по адресу Поставщика, указанному в разделе 10 настоящего контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Настоящий контракт финансируется за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.
5.2. Цена контракта включает стоимость товара с учетом стоимости упаковки, маркировки, стоимости доставки товара Заказчику, его изготовления, гарантийных обязательств, таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если поставщик является плательщиком данного налога) и других обязательных платежей, а также других расходов, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением настоящего контракта и составляет _________ ( _______________) рублей копеек, с НДС/без НДС.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случая, указанного в пункте 5.4 настоящего контракта.
Цена контракта, заключаемого с единственным Поставщиком определена и обоснована Заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен в соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
5.4. Оплата поставленного товара осуществляется по цене, установленной в пункте 5.2 настоящего контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого товара и иных условий исполнения контракта.
5.5. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семь) рабочих дней с даты оформления и подписания Заказчиком товарной накладной (УПД), а также при представлении Поставщиком счета на оплату.
5.6. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Поставщика Заказчик направляет Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта.
5.8. При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени) начисленной в соответствии с условиями настоящего контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) Заказчик направляет в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего контракта за весь период просрочки исполнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Заказчиком.
6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 1000 (Одна тысяча) рублей.
6.5. Общая сумма начисленых штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) 1000 (одной тысячи) рублей 00 копеек, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
Стороны договорились считать неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, следующие случаи:
- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 2 статьи 480 ГК);
- случаи, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке товар передается покупателю без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке и продавец отказывается затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку (статья 482 ГК)
- непредоставление каких-либо документов, предусмотренных контрактом, без которых товары (работы, услуги) могут быть приняты;
- нарушение порядка передачи товаров (работ, услуг), в т.ч. отсутствие представителя поставщика (поставщика, исполнителя) при передаче, если это было предусмотрено контрактом.
6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены контракта.
6.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.
6.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
6.13. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае если указанные споры и разногласия не будут решены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части оплаты – до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных по настоящему контракту.

Окончание срока действия контракта не влечет для Сторон прекращения обязательств, предусмотренных контрактом.

9.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

отказа Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы, относящиеся к товару;

существенного нарушения Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются обеими Сторонами и возможны в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.4. Все уведомления, письма, дополнительные соглашения и иные документы Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в разделе 10 настоящего контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений, писем, дополнительных соглашений и иных документов заказным письмом они считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи.

Использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи при исполнении обязательств по настоящему контракту допускается.

9.5. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. Поставщик предупрежден об административной и уголовной ответственности за нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий.

9.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок. В случае не уведомления о смене адреса и банковских реквизитов, Сторона вправе исполнить настоящий контракт по прежнему адресу и банковским реквизитам, при этом указанное исполнение считается надлежащим.

9.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение к контракту

№ _______ от «___» _____ 2024 г.

Спецификация

на поставку краски

- Посмотреть таблицу с данными