Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Обоснование заключения контракта: Часть 15 пункт 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей.
__________________________________«_________________________________________» (_______ «_________________________________________») именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________________ действующего на основании ______________________________________, с одной стороны, и Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Продовольственный фонд» (ГУП «Продовольственный фонд»), в лице главного инженера Чмеренко Дмитрия Владимировича, действующего на основании машиночитаемой доверенности № 711df9ea-4c8a-41ce-bfd0-0da08bc10439 от 09 октября 2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
Поставщик обязуется поставить краску (Далее - Товар), наименование, количество, общая и единичная стоимость которого установлены в Спецификации (или Спецификациях, если их несколько), которые являются приложениями к Договору, а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Поставщика:
Осуществить поставку Товара, указанного в пункте 1.1. Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Передать Товар Заказчику в состоянии, соответствующем требованиям настоящего Договора.
Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные и бухгалтерские документы: товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный передаточный документ (УПД), счет-фактуру (если ее оформление предусмотрено законом), а также сопроводительные технические документы, инструкции, документы о качестве, сертификаты соответствия, декларации, гарантийные документы или иные документы о характеристиках и о качестве Товара, когда такие документы предусмотрены действующим законодательством РФ и (или) Договором.* * При необходимости на основании Заявки Инициатора закупки вносятся дополнительные документы.
В случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества без промедления устранить недостатки Товара или заменить на Товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в сроки, установленные Заказчиком.
Устранять за свой счет выявленные дефекты Товара в течение гарантийного срока или в срок, установленный законом. В случае невозможности устранения дефектов Товара Поставщик производит его замену на Товар с аналогичными техническими характеристиками, если иное не будет оговорено Сторонами дополнительно.
Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента приемки Товара Заказчиком, подтвержденного подписанием документов - товарная накладная ТОРГ-12 или УПД.
Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.
Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Договору.
Поставщик гарантирует неприобретение за счет средств, поступивших от Заказчика в качестве оплаты по Договору, иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также товаров, работ и услуг, приобретаемых по направлениям затрат для исполнения Договора.
Поставщик дает свое согласие на осуществление Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга на проведение в отношении него проверок в части порядка и условий предоставления Заказчику субсидии, в том числе в части достижения Заказчиком результата предоставления субсидии, а также осуществление проверок органами государственного финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Условия, перечисленные в пунктах 2.1.8., 2.1.9. настоящего Договора, применяются к тем выплатам Заказчика, которые перечисляются Контрагенту с лицевого счета▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, открытого Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, и финансируются Заказчику за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О бюджете Санкт-Петербурга на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Права и обязанности Заказчика:
В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором, осмотреть и принять Товар, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат поставки Товара или иных недостатков в результатах поставки Товара сообщить об этом Поставщику, установив срок для устранения недостатков.
Оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные Договором.
Заказчик вправе требовать предоставления надлежащим образом оформленных сопроводительных и бухгалтерских документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору.
Для проверки Товара Заказчик по своему усмотрению вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.
Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора.
Заказчик вправе потребовать возврата уплаченных сумм в случае оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами на денежные суммы в том случае, если их возврат не будет произведет вовремя.
Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товаров, поставка которых просрочена (в том числе если просроченный Товар поставлен до истечения срока действия Договора).
Заказчик вправе отказаться от Товара, если принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в надлежащий срок.
Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено Договором, Заказчик вправе либо потребовать передать недостающее количество Товара либо отказаться от переданного Товара и от его оплаты.
В случаях, когда подлежащий затариванию и (или) упаковке Товар передается без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Заказчик вправе потребовать затарить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку. Заказчик вправе по своему усмотрению вместо предъявления Поставщику указанных требований предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества (пункт 3.3.2. Договора).
Качество товара и гарантийные обязательства
Заказчик вправе предъявить претензии по качеству Товара в течение его гарантийного срока либо в срок, определенный законом, если гарантийный срок на Товар не установлен.
Требования к качеству Товара должны соответствовать условиям Договора, а также требованиям, которые предъявляются законами и нормативными актами к аналогичному Товару (даже если в Договоре такие требования прямо не указаны).
Последствия передачи Товара ненадлежащего качества.
Поставщик отвечает за недостатки Товара в пределах гарантийного срока, если недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Если на Товар предоставлена гарантия качества, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что они возникли после передачи Товара Заказчику, вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
При обнаружении недостатков качества Товара Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Поставщика:
безвозмездного устранения недостатков Товара;
соразмерного уменьшения покупной цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;
потребовать замены Товара ненадлежащего качества;
отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар суммы (в случае существенного нарушения требований к качеству Товара).
Заказчик вправе предъявить указанные требования, если недостатки выявлены в ходе приемки Товара, а также после его приемки в течение гарантийного срока.
Если Заказчик предъявил требование о безвозмездном устранении недостатков Товара или о замене Товара, Поставщик должен исполнить указанное требование в срок, установленный Заказчиком.
Если Заказчик предъявил требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара или о возврате уплаченной денежной суммы в связи с отказом от Товара, указанные средства должны быть перечислены Заказчику в течение 10 календарных дней с момента предъявления такого требования, если иной срок не будет установлен Заказчиком дополнительно.
Гарантийный срок на товар указывается в Договоре, в Спецификации или в технической (гарантийной) документации в Товару. Если гарантийные сроки на Товар в документах не отражены, Заказчик имеет право исчислять гарантийный срок предъявления требований в порядке, установленном законодательством.
Цена и порядок оплаты
Общая стоимость Договора (Цена Договора) составляет ____________________ (_______________________________________________________ рублей ____ копеек) рублей, в т.ч. НДС** 20% - _________________ (_____________________________________________________ рублей ___ копеек) рублей. **В случаях, если поставка товаров не подлежит налогообложению/освобождается от налогообложения, поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора в любом случае не может превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Стоимость Товара указана в Спецификации (или в Спецификациях, если их несколько) и включает в себя стоимость Товара, а также все расходы Поставщика, связанные с доставкой Товара (стоимость упаковки (тары), погрузо-разгрузочные работы, расходы на доставку и перевозку Товара, включая транспортные расходы, маркировку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанные с исполнением Договора).
Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке Товара (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара. Если дата подписания документа о приемке Заказчиком (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД) отличается от даты его подписания Поставщиком, либо отличается от даты составления (оформления, выдачи) Поставщиком указанного документа, срок оплаты исчисляется с даты подписания документа о приемке Заказчиком. Если Заказчик подписал указанный документ в системе ЭДО посредством ЭЦП – срок оплаты исчисляется с даты формирования ЭЦП Заказчика на штампе (метке) времени в системе ЭДО. Если по результатам проверки и приемки Товара был оформлен корректировочный УПД - срок оплаты исчисляется с даты подписания Заказчиком корректировочного УПД. Если дата издания (оформления) Поставщиком корректировочного УПД, дата подписания указанного документа со стороны Поставщика и дата подписания его со стороны Заказчика не совпадают –срок оплаты исчисляется с даты подписания Заказчиком корректировочного УПД. Если Заказчик подписал корректировочный УПД в системе ЭДО посредством ЭЦП – срок оплаты исчисляется с даты формирования ЭЦП Заказчика на штампе (метке) времени в системе ЭДО.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (как юридическому лицу, так и физическому лицу) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных и оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Срок поставки Товара и порядок приемки Товара
Срок поставки составляет 7 (семь) рабочих дня с даты заключения Договора.
Поставка Товара осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д.7, литер Н.
Поставщик обязан заранее согласовать с Заказчиком дату и время поставки Товара. Досрочная поставка Товара допускается исключительно с предварительного письменного согласия Заказчика.
Доставка Товара осуществляется автомобильным транспортом
Поставляемый Товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку). Тара (упаковка) должна соответствовать обычным требованиям: обеспечивать сохранность Товара и предотвращать его повреждение при транспортировке и хранении. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) Товара входит в цену Товара и отдельно не оплачивается.
Приемка Товара (осмотр Товара и проверка его количества, качества, ассортимента и комплектности) Заказчиком осуществляется в течение 3 трех рабочих дней с момента фактического получения Товара и всех сопроводительных документов (техническая документация, инструкции, гарантийные документы и документы о качестве), а также бухгалтерских документов на Товар: товарной накладной ТОРГ 12 (или УПД) и счет-фактуры (если она необходима в соответствии с законодательством) или УПД, транспортной накладной при ее наличии, а также иных документов, относящихся к Товару. Срок, установленный для приемки Товара, исчисляется с даты фактического вручения (отгрузки) Товара Заказчику. Если сопроводительные документы, относящиеся к Товару, предоставлены Заказчику после вручения Товара, Заказчик вправе исчислять срок приемки с момента получения им указанных документов. Датой поставки Товара, моментом перехода права собственности на поставляемый Товар и моментом перехода риска гибели или случайного повреждения Товара считается момент (дата) подписания Заказчиком документов о приемке Товара, которыми являются товарная накладная ТОРГ-12 или УПД.
Если дата подписания Заказчиком документа о приемке (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД) отличается от даты его подписания Поставщиком либо от даты составления (выдачи) указанного документа, моментом приемки считается дата подписания документа о приемке Заказчиком. Если Заказчик подписал указанный документ в системе ЭДО посредством ЭЦП - датой (моментом) приемки считается момент формирования ЭЦП Заказчика на штампе (метке) времени в системе ЭДО. Если по результатам проверки и приемки Товара был оформлен корректировочный УПД - датой (моментом) приемки Товара считается дата подписания Заказчиком корректировочного УПД. Если дата издания (оформления) Поставщиком корректировочного УПД, дата подписания корректировочного документа Поставщиком и дата подписания его Заказчиком не совпадают – датой (моментом) приемки Товара считается дата подписания Заказчиком корректировочного УПД. Если Заказчик подписал корректировочный УПД в системе ЭДО посредством ЭЦП - датой (моментом) приемки Товара считается момент формирования ЭЦП Заказчика на штампе (метке) времени в системе ЭДО. Подписание Заказчиком иных документов (транспортная накладная, перевозочные и экспедиторские документы, ж\д накладная, расписка, квитанция и т.п.) может подтверждать фактическое вручение (отгрузку, доставку) Товара Заказчику либо фиксировать количество доставленного (отгруженного) Товара, но не является договорной приемкой Товара. Штамп и подпись складской службы Заказчика, проставленные в товарной накладной, транспортной накладной или в разделах 15, 16, 17 УПД, фиксируют поступление Товара на склад для его последующей приемки и подтверждением договорной приемки не являются. Приемку подтверждает подпись уполномоченного лица Заказчика в разделе 18 УПД, оформленного в бумажном виде, или усиленная квалифицированная электронная подпись, если УПД подписано в системе электронного документооборота (ЭДО).
Обязанность Поставщика по передаче Товара в распоряжение Заказчика считается выполненной, а поставка считается состоявшейся с момента подписания Заказчиком документа о приемке Товара приемке (товарная накладная ТОРГ-12 или УПД).
При приемке Товара по количеству и по качеству проверка скрытых недостатков Заказчиком не выполняется. Скрытыми считаются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции проверке (осмотре) и выявлены в процессе эксплуатации, испытания, использования или хранения Товара. Также скрытыми считаются недостатки, которые могли быть выявлены Заказчиком при осмотре, но для этого ему потребовалось бы больше времени, нежели срок, установленный Договором для приемки. Претензии по скрытым недостаткам могут быть предъявлены в пределах гарантийного срока.
Ответственность Сторон
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе предъявить требование об уплате неустойки (пени), которая начисляется за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства.
Просрочкой обязательства Поставщика считается просрочка поставки Товара, а также несоблюдение сроков по выполнению иных обязанностей, установленных Договором (в том числе просрочка обязанностей по пункту 2.1.3. Договора, просрочка гарантийных обязательств и т.п.).
Для целей настоящего пункта стоимостью неисполненного обязательства считается:
при просрочке поставки Товара – договорная стоимость Товара, поставка которого просрочена;
при просрочке обязательств по устранению недостатков Товара или по замене Товара (в случае поставки Товара ненадлежащего качества) - договорная стоимость Товара, в отношении которого Заказчиком предъявлены требования об устранении недостатков или замене;
при просрочке гарантийных обязательств - договорная стоимость Товара, в отношении которого Заказчиком предъявлены гарантийные требования.
Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 3 (трех) процентов от общей цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора, с указанием срока оплаты, за каждый факт нарушения следующих условий Договора: - за каждый факт поставки Товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества (независимо от дальнейшего устранения Поставщиком указанных нарушений и уплаты пени за просрочку);
за несоблюдение способа доставки, указанного в Договоре;
за каждый факт несвоевременного предоставления или не предоставления Заказчику документации, указанной в пунктах 2.1.2., 5.6. Договора (независимо от дальнейшего устранения Поставщиком указанных нарушений и уплаты пени за просрочку).
В случае полного неисполнения Договора (срыва Договора) с Поставщика может быть взыскан штраф в размере 15% от общей цены Договора, указанной в пункте 4.1. Договора. Полным неисполнением (срывом) Договора считается следующая ситуация:
ни одна единица (штука) Товара не поставлена Поставщиком и не принята Заказчиком в срок, установленный пунктом 5.1. Договора, в том числе когда Заказчик отказался принимать Товар, поставленный с просрочкой, или:
ни одна единица (штука) Товара не поставлена Поставщиком и не принята Заказчиком до истечения срока действия Договора (пункт 13.1. Договора) - применяется в том случае, когда Заказчик письменно подтвердил готовность ожидать поставку и принять поставку Товара с просрочкой, однако Товар все равно не был поставлен;
если Поставщик досрочно и немотивированно (без причин и оснований, предусмотренных законом или Договором) отказался от Договора в одностороннем порядке. Данный штраф является неустойкой за неправомерный отказ от Договора и не считается платой за досрочное прекращение Договора в понимании пункта 3 статьи 310 ГК РФ;
если Заказчик досрочно отказался от Договора в одностороннем порядке по причинам, которые обусловлены нарушениями со стороны Поставщика.
Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа с указанием срока оплаты в размере 3000 (Три тысячи) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком прочих обязательств, которые не указаны в п.п.6.1., 6.2., 6.3. Договора.
Установленная Договором неустойка за просрочку поставки Товара не лишает Заказчика воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 3 статьи 511 Гражданского кодекса РФ. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена (в том числе если Товар поставлен с просрочкой до истечения срока действия Договора). В таком случае Поставщик не вправе требовать от Заказчика принять Товар, поставляемый после истечения срока поставки (даже если Товар поставлен в период срока действия Договора).
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафные санкции и пени не освобождают Поставщика от исполнения обязанностей по Договору.
При возникновении у Заказчика убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полном объеме сверх сумм начисленного штрафа или неустойки (размер убытков суммируется с размером неустойки/штрафа).
Если Поставщик допустил просрочку поставки и при этом нарушил иные условия Договора, Заказчик вправе взыскать одновременно пени за просрочку, установленные пунктом 6.1. Договора, и штрафы, установленные пунктами 6.2., 6.3., 6.4. Договора (размер пени и размер штрафа суммируются).
В случае, если Договором предусмотрена уплата аванса (предоплата), а Поставщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченного Товара и не возвращает Заказчику аванс, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ со дня получения этой суммы от Заказчика.
Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Договору с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Договором, на сумму указанной неустойки (штрафа, пени).
При передаче или предоставлении Заказчику в ходе исполнения Договора персональных данных своих сотрудников, контрагентов или иных лиц Поставщик обязан соблюдать законодательство о защите персональных данных. Поставщик гарантирует, что им получено предварительное согласие субъектов персональных данных на обработку их Заказчиком в соответствии с требованиями законодательства. В случае предъявления Заказчику физическими лицами любых претензий, связанных с нарушением установленного законодательством порядка сбора, хранения или использования персональных данных, предоставленных или переданных Заказчику Поставщиком, Поставщик обязуется урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет. В случае если такие претензии приведут к убыткам Заказчика, включая выплату административных штрафов, наложенных государственными органами, Поставщик обязуется компенсировать Заказчику документально подтвержденные убытки в полном объеме.
Обстоятельства непреодолимой силы
Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после его заключения.
Надлежащим доказательством обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Поставщику уполномоченными органами государственной власти или иные подтверждения и доказательства, установленные законом в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение трех рабочих дней письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить наступление и действие обстоятельств непреодолимой силы справкой Торгово-Промышленной Палаты или иными установленными законом способами.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) изменение ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, изменения курсов валют. Также указанные события не признаются существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора (ст. 451 ГК РФ).
Не являются обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) военные действия и события, спец.военные операции и сопутствующие события, если они не признаны таковыми на уровне нормативных федеральных/региональных актов. Также указанные события не признаются существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора (ст. 451 ГК РФ).
Антикоррупционные условия
При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
Изменение, расторжение Договора
Изменение условий Договора осуществляется по соглашению Сторон и допускается исключительно в следующих случаях:
Изменение существенных условий Договора допускается с учетом ограничений, установленных пунктами 9.1.1. – 9.1.7. Договора. К существенным условиям Договора относятся предмет Договора, цена Договора, цена за единицу Товара, количество (объем) Товара, сроки поставки, сроки оплаты, качественные характеристики Товара (если иное не установлено Договором или законом), а также иные условия, являющиеся существенными для договоров данного вида в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена Договора в любом случае (даже в случае ее увеличения при исполнении Договора) не может превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС.
Снижение цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества (объема) и качества поставляемого Товара и иных существенных условий Договора. Цена за единицу Товара в этом случае уменьшается пропорционально снижению цены Договора.
Изменение предусмотренного Договором количества (объема) Товаров при изменении потребности в них Заказчика. При этом изменение цены Договора допускается исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Договора. Цена Договора в любом случае не может превышать▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (сто тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.
Стороны могут внести в Договор изменения о снижении цены за единицу Товара одновременно с изменением (уменьшением или увеличением) количества (объема) Товара при условии соблюдения ограничений, установленных пунктом 9.1.4. Договора. Такие изменения могут быть оформлены одним дополнительным соглашением к Договору.
Однократное изменение срока исполнения обязательств по Договору, обусловленное одной из следующих причин:
при существенном изменении обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора,
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такое изменение срока не должно увеличивать срок исполнения обязательств более чем в половину срока, предусмотренного Договором при его заключении.
Если по соглашению Сторон осуществляется поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
Если при исполнении Договора по соглашению Сторон производится замена поставляемого Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого соответствует качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Договоре, в случае возникновения обстоятельств, при которых невозможно осуществить поставку Товара, указание на товарный знак которого содержится в условиях Договора.
Изменение несущественных условий договора, не предусмотренных пунктами 9.1.1. – 9.1.7. Договора, осуществляется в общем порядке, предусмотренном нормами гражданского законодательства.
При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны обеими Сторонами.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и условиями Договора.
Заказчик вправе в любое время без объяснения причин заявить односторонний немотивированный отказ от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Поставщика не позднее чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты расторжения.
Заказчик вправе заявить односторонний отказ от Договора в случае, если будет выявлен факт предоставления Поставщиком недостоверных сведений, что позволило ему заключить с Заказчиком Договор.
Заказчик вправе заявить односторонний отказ от Договора в случае установления факта проведения в отношении Поставщика ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, а также процедуры банкротства в отношении Поставщика, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора только в случаях, прямо предусмотренных гражданским законодательством и Договором, письменно уведомив об этом Заказчика не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до планируемой даты расторжения. При немотивированном досрочном отказе Поставщика от Договора (или части Договора) для Поставщика наступают последствия, предусмотренные в пункте 6.3. Договора.
Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Сторонами своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
Порядок разрешения споров
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
Датой предъявления претензии считается дата направления скан-копии претензии на адрес указанной в Договоре электронной почты, либо дата отметки о вручении претензии курьерской службой, либо дата отправки посредством системы электронного документооборота (если стороны применяют систему ЭДО), либо подтверждение о доставке в системе отслеживания Почты России.
Налоговая оговорка. Заверения сторон.
Поставщик в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ дает заверения в том, что он:
надлежащим образом зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя соответствии с законодательством РФ;
имеет законное право заниматься видами экономической деятельности, предусмотренными в договоре;
в полном объеме отражает в учете выручку от реализации и начисляет все налоги, предусмотренные действующим законодательством;
не совершает фиктивные операции с целью неуплаты или неполной уплаты налогов;
обладает достаточными трудовыми и материальными ресурсами для исполнения обязательств по договору.
Возмещение потерь Заказчика.
Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Заказчика:
убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Поставщиком;
убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Заказчика по сделке с Поставщиком из расходов для целей расчета налога на прибыль.
Прочие условия
Стороны подтверждают, что при заключении Договора были соблюдены принципы свободы договора, разумности и добросовестности, а условия Договора являются справедливыми и обеспечивают баланс интересов сторон. Заказчик и Поставщик подтверждают, что ни одна из сторон не является слабой стороной по договору. Поставщик подтверждает, что при заключении Договора он не был лишен возможности повлиять на его содержание и условия Договора не являются для него обременительными.
Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр - Заказчику, 1 (один) экземпляр - Поставщику.
В случае изменения юридических адресов, адресов электронной почты Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3-х (трех) рабочих дней в письменной форме. В случае несвоевременного уведомления все финансовые и организационные риски несет Сторона, не уведомившая контрагента об изменении реквизитов. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. При ненадлежащем или несвоевременном уведомлении Заказчика все риски, связанные с перечислением Заказчику денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми Договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего Договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.
почтовой связи Почта России по адресу Стороны, указанному в реквизитах договора или указанному в ЕГРЮЛ;
курьерской связи (специализированной курьерской организацией с отметкой о вручении);
электронной связи по адресу электронной почты, указанному в реквизитах Договора;
посредством электронного документооборота, если такой документооборот применяется Сторонами.
Право выбора способа отправки юридически значимой корреспонденции принадлежит отправителю. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством указанных способов связи, если они позволяют достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору.
Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2025, а в части оформления приемо-сдаточных документов и взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Приложения
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Цена Договора составляет ___________________ ( __ копеек) рублей, в т.ч. НДС 20% - (_________________________________________ рублей ____ копеек) рублей.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
