Тендер - Поставка краски №270472965

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

г. Самара «____» _____ 20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________________________________, с одной стороны, и _________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2024 г., но в любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Срок поставки товара: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Не позднее 5 дней с момента поставки товара подготовить, подписать со своей стороны и представить Заказчику счёт и акты приёмки товара в двух экземплярах, в которых указываются срок, фактический объём и стоимость поставленного товара.

4.1.2. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.3. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товара сверх фактически поставленного товара возвратить Заказчику сумму излишне полученных денежных средств.

4.1.4. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.5. Письменно извещать Заказчика в течении 5 (пяти) дней об изменении наименования, юридического и фактического адреса, банковских реквизитов и других изменениях в деятельности Поставщика, способных оказывать влияние на порядок исполнения Контракта.

4.2. Заказчик обязуется:

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Приостановить поставку товара.

4.3.2. Не принимать к оплате товары, не предусмотренные настоящим Контрактом и Спецификацией и (или) не соответствующие по качеству требованиям ГОСТам и иным нормативным документам.

4.3.3. Потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.4 Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему контракту.

4.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.4 настоящего контракта.

4.4.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения в рамках настоящего контракта.

4.4.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. СДАЧА И ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1. Приёмка товара осуществляется представителем Заказчика совместно с Поставщиком в соответствии с товарной накладной.

Срок подписания акта приёмки товара Заказчиком составляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Поставщика всей документации.

5.2. В случае, если при приёмки товара Заказчиком обнаружены недостатки, то в срок, предусмотренный пунктом 5.1 Контракта, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта Поставщик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта устранить недостатки и обеспечить надлежащее качество товара.

В случае отказа Поставщика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания, акт составляется в отсутствие Поставщика в срок, указанный в пункте 5.1 Контракта. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков товаров привлечь другую организацию с последующим возмещением понесённых расходов за счёт Поставщика.

5.3. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия товара или экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Поставщик обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного товара, в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания (недостатки) произвести доработки и передать Заказчику приведённый в соответствие с предъявленными требованиями (замечаниями) комплект документации, отчёт об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приёмки товара в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком товара.

5.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара по Контракту собственными силами и средствами либо с привлечением экспертной организации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Заказчик обязан привлечь экспертную организацию (эксперта) для проведения экспертизы поставленного товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. Размеры штрафов и пеней, уплачиваемых Сторонами в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства предусмотренного Контрактом».

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 % цены Контракта, что составляет _____ (__________) рублей ____ копеек.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком Заказчику по следующим реквизитам:

получатель – Муниципальное бюджетное учреждение Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»; ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6561, Казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Лицевой счёт бюджетного учреждения внутригородского района 840.01.001.1, Единый казначейский счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.11. Применение неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных недостатков при поставке товара.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно было обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы. К ним относятся обстоятельства, возникшие помимо воли и желания сторон, которые невозможно предотвратить или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары, другие, стихийные и социальные бедствия, а также принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3 Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана письменно известить об этом другую сторону в течение 2 рабочих дней, после того как ей стало известно о наличии таких обстоятельств. Отсутствие уведомления лишает сторону, не исполнившую обязательства, возможности ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 30 дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договорённости.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьёй 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путём переговоров. Возникающие договорённости в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), который становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставки товара или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - поровну.

9.3. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области в установленном порядке. До передачи спора на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента её получения.

10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2 Заказчик вправе провести экспертизу результата поставки товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.2. Во всем, что не предусмотрено условиями Контракта, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае изменения реквизитов сторона, чьи реквизиты изменились, направляет другой стороне в 10 (десяти) дневной срок соответствующее письменное уведомление, подписанное уполномоченным лицом.

11.4. Настоящий Контракт заключается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр Заказчика, один Поставщику.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

12.1. Приложение № 1: Спецификация.

12.2. Приложение № 2: Техническое задание.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН:

Поставщик Заказчик

_________________/_______________/ __________________/_____________/

М.П. (при наличии) М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _____ от «___» _____ 20___ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________ (________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ % - ___________ (________________) рублей ____ копеек / НДС не облагается.

Поставщик Заказчик

_________________/_______________/ __________________/___________/

М.П. (при наличии) М.П.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _____ от «___» _____ 20___ г.

Техническое задание

на поставку краски

- Посмотреть таблицу с данными

*цветовая палитра согласовывается с заказчиком на момент поставки.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл., г. Самара ул. Садовая, д. 243.

Требования к поставляемым товарам:

Поставщик Заказчик

_________________/_______________/ __________________/________________/

М.П. (при наличии) М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №271280645 Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» объявляет тендер: Техгазы/ПГС	Запрос цен #271280645	См. док.	20 часов 22.04.2024 17.05.2024
Тендер №271961166 Реализация (продажа) Ингибитора Пронакор Н-150	Запрос предложений #271961166	См. док.	13 дней 02.05.2024 30.05.2024
Тендер №272131490 Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» объявляет тендер: Химреактивы, вспомогательные материалы для лабораторий, г. Самара	Запрос цен #272131490	См. док.	22 часа 06.05.2024 17.05.2024
Тендер №272487016 Поставка натрий фосфорнокислый трехзамещенный 12-водный	Малая закупка #272487016	1 300	4 дня 14.05.2024 21.05.2024
Тендер №272509490 Общество с ограниченной ответственностью «Самарский научно-исследовательский и проектный институт нефтедобычи» объявляет тендер: Бутылка стеклянная для реактивов БВ-1-1000	Запрос цен #272509490	См. док.	22 часа 14.05.2024 17.05.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270472946 АО АРКТИКГАЗ объявляет тендер: 083-ЗЦ-2024 УСС Поставка МТР	Не определен #270472946	См. док.	4 дня 10.04.2024 20.05.2024
Тендер №270472747 Поставка Альфа-2,2-фурилдиоксим (5г)	Малая закупка #270472747	81 600	срок истек 10.04.2024 12.04.2024
Тендер №270472637 Смола оинообменная (с результатом)	Единственный поставщик #270472637	2 450 Обеспечение заявки: 2 450	срок истек 10.04.2024 12.04.2024
Тендер №270472634 Репелленты (аэрозоль) (с результатом)	Единственный поставщик #270472634	960 Обеспечение заявки: 960	срок истек 10.04.2024 12.04.2024
Тендер №270472476 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АТОМСПЕЦТРАНС" объявляет тендер: Поставка ГСМ и технических жидкостей для нужд Уральского филиала АО «Атомспецтранс» в г. Трёхгорный	Анализ цен #270472476	См. док.	срок истек 10.04.2024 19.04.2024

Тендеры из региона Самара

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №270472951 Оказание услуг по передаче электрической энергии на объекты, присоединенные к сетям уличного освещения и находящиеся в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара (с результатом)	Малая закупка #270472951	112 843	срок истек 10.04.2024 12.04.2024
Тендер №270472718 Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" объявляет тендер: Прочее	Электронный аукцион #270472718	9 000	5 дней 10.04.2024 21.05.2024
Тендер №270472716 Саморегулируемая межрегиональная общественная организация "Ассоциация антикризисных управляющих" объявляет тендер: Здания (кроме жилых) и сооружения, не включенные в другие группировки Земельные участки	Публичное предложение #270472716	45 000	15 дней 10.04.2024 31.05.2024
Тендер №270472331 ГБУЗ СО ССП № 6 объявляет тендер: Оказание услуг по предоставление неисключительных (пользовательских) прав (лицензии) на использование программного продукта «Парус-Бюджет 8.SE», конвертация имеющихся данных Заказчика, текущее сопровождение (модернизаци...	Запрос котировок #270472331	236 120	срок истек 10.04.2024 18.04.2024
Тендер №270471541 Поставка ГЗПО	Малая закупка #270471541	60 000	срок истек 10.04.2024 11.04.2024