Тендер - Поставка краски разметочной, холодного пластика и микростеклошариков №271568827

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ИЗВЕЩЕНИЕ.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть27 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Дальневосточный федеральный округ, Сахалинская облМесто поставки (адрес):Сахалинская обл., г. Южно- Сахалинск, ул. Дорожная д.9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.04.2024 по 06.05.2024Место предоставления документации:https://corp.roseltorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:25.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):06.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с документацией
Подведение итоговДата подведения итогов:06.05.2024Порядок подведения итогов:в соответствии с документацией НМЦК_поставка_краски_разметочной - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_к_Договору_поставкиxx

Приложение № 1

к Договору

№____ от «____» ______ 20__ г.

Техническое задание

на поставку краски разметочной, холодного пластика и микростеклошариков

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

__________________ _____________________/ А.А. Шмаков

Техническое_заданиеxx

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ КРАСКИ РАЗМЕТОЧНОЙ, ХОЛОДНОГО ПЛАСТИКА И МИКРОСТЕКЛОШАРИКОВ

Технические характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4, ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1.

Срок хранения красок (эмалей) и холодных пластиков, применяемых для дорожной разметки, должен быть не менее 6 месяцев со дня изготовления.

В течение срока хранения красок (эмалей) и холодных пластиков не допускается образование плотного осадка, комков или другое необратимое нарушение однородности материалов. Допускается незначительное расслоение, устраняемое путем перемешивания в упаковочной таре, в течение не более 3 минут.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договораxx - Посмотреть таблицу с данными

Договор № ____________

на поставку краски разметочной, холодного пластика и микростеклошариков

г. Южно-Сахалинск «___» ____________20_ года

Государственное унитарное дорожное предприятие Сахалинской области «Экспромт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шмакова Артёма Александровича, действующего на основании Устава., с одной стороны, и

_______________________________, в дальнейшем именуемое «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением ГУДП «Экспромт» о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц № 5/24-З от 18.03.2024 г, по результатам ______________________ на основании протокола от «___» ________ 2024 г. № ________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить краску разметочную, холодный пластик и микростеклошарики партиями, предназначенные для нанесения дорожной разметки автомобильных дорог (далее – Товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), в обусловленный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Цена, количество, характеристика товара, требования к его качеству определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 1 к Договору).

1.3. Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Место поставки: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Дорожная, 9.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена настоящего Договора составляет __________ (_______) рублей, в том числе НДС __% - _____ рублей (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, то «НДС не облагается») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на сертификацию, транспортные расходы по доставке Товара к месту нахождения Заказчика, погрузку, разгрузку, затраты по хранению Товара и иные расходы, связанные с поставкой Товара.

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента поставки полной партии Товара, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), подписания Заказчиком товарной накладной, Акта приема-передачи товара и получения счета, счета-фактуры (счет-фактура предоставляется в соответствии со статьями 168, 169 НК РФ, если Поставщик находится на общей системе налогообложения).

2.4. Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств (средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий).

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, объем работы или услуги, или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

СРОК ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

Сроки поставки: в течение 45 дней с момента подписания настоящего Договора.

3.2. Поставщик имеет право досрочно поставить товар с согласования с Заказчиком.

3.3. Поставщик обязан уведомить Заказчика о готовности товара к поставке не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки, а также обеспечить присутствие своего представителя при приемке Товара.

3.4. Поставщик обязуется поставить товар ранее не эксплуатируемый, изготовленный в заводских условиях, качество которого соответствует требованиям ГОСТов и (или) ТУ завода-изготовителя и подтверждается сертификатом качества, заводским гарантийным талоном и другими документами, входящими в комплект поставки.

3.5. Приемка товара по количеству (весу) осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его передачи Заказчику с соответствующими документами. Количество (вес) товара (партии товара) должно соответствовать транспортным и сопроводительным документам, накладным Поставщика.

Проверка соответствия товара по качеству проводится в течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае надлежащего исполнения Заказчик подписывает Акт приема-передачи Товара.

3.6. Для проверки соответствия поставленного Товара условиям Договора Заказчик проводит экспертизу своими силами, или к ее проведению Заказчиком могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.7.При обнаружении несоответствия наименования, типа (марки), размеров, комплектности, технических характеристик, внешних дефектов поставляемого Товара, выявления скрытых дефектов, которые не были обнаружены при внешнем осмотре Товара и приемке, Заказчик обязан известить об этом Поставщика, а Поставщик обязан за свой счет заменить либо допоставить Товар до места поставки в срок, указанный Заказчиком, или если такой срок не указан в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения уведомления.

3.8. Поставка Товара должна сопровождаться оригиналами документов, подтверждающими факт поставки Товара (счет (счет-фактура), товарная накладная, Акт приема-передачи товара в 2х экземплярах), надлежащее качество и сертификат соответствия или декларация о соответствии, качественное удостоверение Товара, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9. Без документов, указанных в пункте 3.8. Договора Заказчик вправе не принимать товар.

3.10. Все риски случайной гибели, или ухудшения качества Товара, а также право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Акта приема-передачи Товара.

3.11. Поставщик обеспечивает поставку Товара в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, государственными стандартами, санитарными, противопожарными нормами и правилами, нормативно-техническими документами, другими правилами и нормативными документами, регламентирующими качество и безопасность Товара при его хранении, фасовке, погрузке, разгрузке и транспортировке.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права Заказчика:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения недостатков.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Договором.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.

4.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

4.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

4.1.6. В случае необходимости привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Договором.

4.1.7. Досрочно принять и оплатить поставленный Товар.

4.1.8. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Договору, а также возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.2. Обязанности Заказчика:

4.2.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара и проверить поставленный Товар в части соответствия условиям Договора.

4.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара в соответствии с пунктом 3.6 Договора.

4.2.3. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.

4.3. Права Поставщика:

4.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении Договора.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств.

4.3.3. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.4. Обязанности Поставщика:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора.

4.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.3. Направить на электронную почту Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора скан-копии сертификатов и паспортов на поставляемый Товар.

4.4.4. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, телефона, факса, электронной почты в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

4.4.5. За свой счет обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Товара.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик обязуется предоставить контактный телефон, по которому Заказчик мог связаться с квалифицированным персоналом для решения вопросов о выявленных недостатках.

Такой контактный телефон должен функционировать (доступность и непрерывность приема обращений) по рабочим дням с 10 до 18 часов (местное время в пункте нахождения представителей Поставщика).

5.4. На поставляемый Товар устанавливается гарантийный срок 6 месяцев с даты окончания его приемки.

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан за свой счет устранить недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Поставщик при нарушении сроков оплаты товара вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы, за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока платежа, но не более 5% от суммы задолженности.

6.4. Заказчик вправе потребовать от Поставщика при нарушении сроков поставки товара уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком. При этом Заказчик вправе удержать сумму пени из суммы подлежащей оплате за фактически принятый Товар.

6.5. За просрочку исполнения гарантийных обязательств Поставщик уплачивает Заказчику пеню за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств.

6.6. Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 5% (пять процентов) от общей цены Договора, указанной в пункте 2.1. Договора, в случае досрочного расторжения Договора в связи с наличием хотя бы одного из следующих обстоятельств: отказ Поставщика от выполнения своих обязательств; констатация Поставщиком факта возможности неисполнения в срок и (или) факта иного ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств (за исключением просрочки исполнения гарантийных обязательств), не имеющих стоимостного выражения, Заказчик вправе начислить Поставщику неустойку в виде штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей за каждый факт такого неисполнения либо ненадлежащего исполнения.

6.8. В случае, если Поставщиком осуществлена поставка с отступлениями от условий настоящего Договора, государственных норм и стандартов, или с иными недостатками, которые делают результат поставки не пригодным для использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за поставку цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

6.9. Уплата пеней и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.10. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков о взыскании убытков, вызванных нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Поставщиком.

6.11. В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате действий (бездействия) Поставщика, связанных с исполнением настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика расходы, связанные с уплатой административного штрафа в двойном размере.

6.12. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Поставщику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Договору, без согласия Поставщика, по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору;

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из представленного Поставщиком обеспечения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

7.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Договору, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения Сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

7.3. Изменения положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также Федеральным законом от 18.06.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг».

7.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случае, если Поставщиком допущены следующие нарушения Договора:

- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о выявленных нарушениях или с даты ознакомления с результатами экспертизы;

- поставка товара с нарушением условий Договора о количестве, ассортименте, комплектности товара;

- нарушение срока поставки товаров более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

Указанные нарушения признаются Сторонами существенными.

7.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.7. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объем Товара, фактически поставленного Заказчику.

7.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Договору и вступить в переговоры о продлении или прекращении действия Договора, либо об изменении условий Договора. В результате переговоров составляется двухсторонний акт, подписанный Сторонами.

8.3. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

8.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 3 (трех) месяцев подряд.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

9.2. Сторона, получившая претензию, обязана ее рассмотреть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии и дать письменный ответ об удовлетворении претензии или об отказе в удовлетворении претензии.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Не установлен.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почтой с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе.

Адресом электронной почты для направления уведомлений является: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Номером факса для направления уведомлений является: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

11.3. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1 – Техническое задание.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору

№____ от «____» ______ 20__ г.

См. отдельным файлом

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Государственного унитарного

дорожного предприятия

Сахалинской области «Экспромт»

___________________ А.А. Шмаков

«24» апреля 2024 г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Поставка краски разметочной, холодного пластика и микростеклошариков.

г. Южно - Сахалинск

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Техническое задание
Отдельным файлом
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
Заявка на участие в закупке, подготовленная участником должна быть составлена на русском языке (в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки). Все документы, входящие в состав заявки должны иметь четко читаемый текст, не допускающий двусмысленных толкований.
Участник закупки заполняет заявку на участие в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и/или порядком (регламентом) и требованиями установленным в Единой информационной системе в сфере закупок, а также Документацией о закупке.
При подаче информации участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в документации о закупке.
Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товара.
В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции следует считать, что показатели являются неизменными.
1. Сведения, содержащиеся в заявке участника на участие в закупке на момент подачи должны быть достоверными, не допускающие двусмысленных толкований и сослагательного наклонения, в том числе не допускаются слова: «или эквивалент», «эквивалент», «отклонение», «должен (ы);(а)», «должен (ы);(а) быть», «около», «≈», «/», «может использоваться», «должен (ы);(а) соответствовать», «должен (ы); (а) иметь», «не должен (ы); (а)», «типа», «аналог», «как минимум», «может», «соответствует», «либо», «в полном соответствии», «(с)выше» и т.п., если возможность такого указания прямо не предусмотрена «Описанием объекта закупки».
2. Если в «Описании объекта закупки» значение техническая, функциональная характеристика не содержит максимального и/или минимального значения, т.е. такое значение является конкретным (точным) - указать соответствующее значение без изменений.
3. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального параметра содержит слова: «от…», «до...», «от…до…», «не менее», «не более», «не менее …не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», знаки: «±», «+/-», «+-», «>=», « », « =», « », « В рамках данного «Описания объекта закупки» знаки имеют следующее значение:
«> =», «≥» - «более либо равно»;
« «>» - «более»; « 4. Если в «Описании объекта закупки» содержатся значения со словами «не менее», «не более» и содержит знаки «±», «+/-», «+-», то участник закупки указывает в заявке соответствующие значения без слов «не менее», «не более», но со знаком «±», «+/-», «+-» (Пример: «угол открывания не более ± 30°», указывается участником: «угол открывания ± 30°»).
5. Если в «Описании объекта закупки» значение показателя технического или функционального содержит слова: «от….», «до...», «от…до…», «в диапазоне», «в диапазоне не менее…», «в диапазоне не более…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «не уже», «не шире», «в пределах», «либо», «или», знаки: «±», «+/-», «+-», «+», «-», «/», «V», «≤», «≥», «≤», «>=», « » и другие, но при этом отмечено «*», то данное значение не подлежит изменению, а в заявке участник закупки указывает такие показатели со словами «от….», «до...», «от…до…», «в диапазоне», «в диапазоне не менее…», «в диапазоне не более…», «не менее», «не более», «не менее … не более…», «не ниже», «не выше», «не ранее», «не позже», «в пределах», «либо», «или», знаками: «±», «+/-», «+-», «+», «-», «/», «V», «≥», «≤», «>=», « ». При этом знаком «[» обозначается начало действия символа «*», знаком «]» обозначается конец действия символа «*».
В данном случае значение показателя может быть указано участником как в квадратных скобках [ ] со знаком «*» (например: « [не менее 25 не более 27]* » ), так и без них (например: «не менее 25 не более 27» ). При этом, значение характеристики не подлежит изменению участником закупки и считается/рассматривается как конкретный показатель.
6. Если в «Описании объекта закупки» содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне не уже от… до…», «в диапазоне не уже чем от… до…», «в диапазоне не шире от… до…», «в диапазоне не шире чем от… до…», «в диапазоне не менее от… до…», «в диапазоне не более от… до…», «в диапазоне не менее чем от… до…», «в диапазоне не более чем от… до…», «в диапазоне не уже с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не уже чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не шире чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не менее чем с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне не более чем с символом/знаком «-» (тире)», то участник закупки указывает в заявке соответствующие диапазонные значения без слов: «не уже», «не уже чем», «не шире», «не шире чем», «не менее», «не менее чем», «не более», «не более чем», но со словами : «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».
В случае если содержатся диапазонные значения со словами «в диапазоне с символом/знаком «-» (тире)», «в диапазоне от… до…», такое значение является конкретным (точным) - участник закупки указывает показатели диапазона неизменными со словами: «в диапазоне от …до…», «в диапазоне … - …».
При этом формулировка «в диапазоне от… до…», «в диапазоне … - …», включает крайние значения диапазона.
7. В «Описании объекта закупки» формулировка: «до», «не более», «не выше» - означает «меньше или равно»; формулировка: «от», «не менее», «не ниже» - означает «больше или равно».
8. Формулировка «не хуже» применяемая к показателям для определения соответствия означает, что характеристики и/или потребительские свойства товара не должны уступать установленному значению показателя соответствующего товара, т.е. не должны изменять к худшему характеристики и/или потребительские свойства товара.
9. При указании в требованиях характеристик с использованием разделительного союза «или», «либо» означает выбор показателей по значению взаимоисключающих или заменяющих друг друга, указывая на необходимость выбора между ними. В данном случае участник должен указать конкретный показатель без слов «или», «либо», при этом исключается возможность указывать одновременно несколько показателей.
10. Точка с запятой « ; », запятая « , », слово «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели.
Исключающие и дополняющие положения
1. Наличие сведений в «Описании объекта закупки» о производственных мощностях, технологическом оборудовании, трудовых, финансовых и других ресурсов носит информационный характер и не является требованием к участнику закупки.
2. Наименования товарного знака, модели, знака обслуживания, фирменного наименования, патентов, технических условий на товар, полезных моделей, промышленных образцов, завода – изготовителя, производителя товара, страны происхождения товара по тексту документации не читать или читать в сопровождении слов «или эквивалент», если иные условия прямо не предусмотрены документацией о закупке.
3. В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Отдельным файлом

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Отдельным файлом