Тендер - Поставка краски (№ 101901582) №269343590

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение№3_Спецификацияxx

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и другим документам, установленным законодательством РФ для данного вида товара.

Поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в употреблении, не подвергавшимся восстановлению. До момента поставки у товара не были восстановлены потребительские свойства; товар не иметь дефекты товар не являлся выставочным образцом, свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность транспортировки и сохранность его качества в течение гарантийного срока хранения.

Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар является пригодным к использованию; качество поставляемого Товара в течение гарантийного срока, равного сроку, установленному производителем Товара

Срок поставки: в течении 3 рабочих дней с даты заключения договора единовременно (одной партией).

Договор с победителем подписывается не позднее, чем на следующий день после публикации итогового протокола закупки.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении закупки[1] у единственного поставщика (по форме аукциона)[2]

1. Общие сведения

- Посмотреть таблицу с данными

2. Организация, осуществляющая закупку

- Посмотреть таблицу с данными

3. Информация о подаче заявок

- Посмотреть таблицу с данными

4. Условия договора

- Посмотреть таблицу с данными

5. Объект (объекты) закупки

- Посмотреть таблицу с данными

6. Документы, требуемые в составе заявки

- Посмотреть таблицу с данными

7. Прикрепленные документы

- Посмотреть таблицу с данными

[1] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона).

[2] Закупка у единственного поставщика (по форме аукциона) не является публичной офертой.

проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №_______

на поставку товара для нужд МКП «Воронежгорсвет»

г. Воронеж «___» ______ 2024 г.

Муниципальное казенное предприятие «Воронежгорсвет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Неугомонова Виктора Васильевича, действующего на основании Устава, и _________, именуемое(ая)(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании _______, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг (далее по тексту – Положение) и иного законодательства в сфере закупок, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с условиями Договора передать (поставить) товар: Краску Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара.

1.2. Развернутая номенклатура (ассортимент) товара, цена единицы товара, количество товара определяются спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора (Приложение№1).

1.3. Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Хользунова, д.42А.

II. Цена Договора, порядок и сроки оплаты

2.1. Цена Договора составляет _________ (сумма рублей прописью) рублей, ___ копеек. В том числе НДС – ____ рублей/Без НДС.

2.2. В случае если настоящий Договор будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.3. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

2.4. Источник финансирования Договора: средства, полученные при осуществлении иной приносящей доход деятельности.

2.5. В цену Договора включены загрузка, взвешивание, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, иных обязательных затрат, связанные с исполнением Договора, установленные законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.7. Заказчик производит оплату поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке.

2.8. По соглашению Сторон предусмотрено увеличение по инициативе заказчика количества товара, с соответствующим изменением цены Договора в пределах 30% (тридцати процентов) от первоначальных условий договора;

III. Условия и сроки поставки товара

3.1. Поставщик передает Заказчику товар надлежащего качества в течении 3 рабочих дней с даты заключения договора единовременно (одной партией).

3.2. Поставщик несет ответственность за нарушение сроков поставки товара.

IV. Качество поставляемого товара

4.1. Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать стандартам и другим документам, установленным законодательством РФ для данного вида товара.

4.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора, является новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободен от притязания третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

4.3. Поставщик гарантирует Заказчику качество поставляемой продукции в течение 12 месяцев.

4.4. При обнаружении производственных дефектов в продукции при ее приемке, а также при монтаже, наладке и эксплуатации в период гарантийного срока вызов представителя Поставщика обязателен. Поставщик обеспечивает устранение недостатков и дефектов товара, выявленных в процессе поставки и(или) ввода в эксплуатацию независимо от даты проведения планового гарантийного обслуживания.

Срок устранения недостатков или замены продукции (доукомплектования) устанавливается в течение 3 дней с момента подписания акта сдачи-приемки товара.

4.5. Поставка товара производится в таре Поставщика. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.6. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

V. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки поставленного товара

5.1. Приемка поставленного товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.

5.2. Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке товара являются:

Подобашев И. Е. – эксперт по закупкам

5.3. При осуществлении приемки поставляемого товара Заказчик обязан проверить количество товара, его комплектность, объем и качество требованиям, установленным в Договоре, а также их соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

5.4. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик проводит внутреннюю экспертизу.

5.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Договором, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

5.7. При выявлении несоответствия или недостатков поставленного товара Заказчик обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

5.8. Поставка товара одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено Договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товара другого наименования, входящих в тот же ассортимент, и подлежит восполнению.

5.9.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить (произвести) поставку недопоставленной партии товара в срок 3 (трех) рабочих дней.

5.10.В случае недопоставки товара в определенном периоде Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

5.11. Срок оформления результатов приемки составляет 5 дней.

5.12. Право собственности на товар, а также риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента доставки товара в адрес, указанный в Договоре, и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

5.13.В случае если передача товара осуществляется в месте нахождения Поставщика или товара, риск утраты и повреждения переходят к Заказчику с момента окончания осмотра передаваемых товара в месте передачи товара и подписания товарно-транспортных накладных и иных документов.

VI. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. Оплатить товар в порядке и в сроки, предусмотренные Договором.

6.1.2. Проводить сверку расчетов между Поставщиком и Заказчиком.

6.1.3. Исполнять все условия Договора.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. При заключении Договора по согласованию с Поставщиком увеличить предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на 30 процентов.

6.2.2. В случае нарушения условий передачи товара (а именно: не соответствующих количеству и/или качеству, потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в 3-дневный срок. В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия условий поставки товара заявке и/или условиям Договора.

6.2.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям Договора, в течении 3 рабочих дней.

6.3. Поставщик обязан:

6.3.1.В случае поставки товара ненадлежащего качества заменить его на товар надлежащего качества в 3-дневный срок.

6.3.2. Передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

6.3.3. При исполнении Договора предъявить документы, подтверждающие страну происхождения товара.

6.3.4.В 3-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных в Договоре.

6.3.5. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.

6.3.6. Поставщик в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Договором.

6.3.7. Одновременно с передачей товара передать Заказчику сертификаты качества на товар, сертификаты соответствия, гарантийные документы.

6.3.8. Исполнять все условия Контракта.

VII. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, с Поставщика взыскивается неустойка в виде пени за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты пени от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.2. В случае нарушения Поставщиком обязательств по качеству, а также отказ от поставки товара, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.

7.3. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по Договору.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня установлена в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ действующей на дату уплаты пеней от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

7.7. Проценты по денежному обязательству, предусмотренные ст. 371.1 Гражданского кодекса РФ не уплачиваются при исполнении денежных обязательств по Договору в сроки, предусмотренные Договором.

VIII. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

8.2. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.

8.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

8.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

IX. Срок действия и расторжение Договора

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

передача Поставщиком в нарушение Договора покупателю меньшего количества товара, чем определено Договором (пункт 1 статьи 466 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

невыполнение Поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.2. Срок действия Договора: с момента заключения по «31» декабря 2024 г.

9.3. «01» января 2025 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

9.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

X. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любыми лицами, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, советующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном пункте действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнуть Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

XI. Прочие условия

11.1. Предусмотрена возможность изменения условий Договора в случаях, установленных Законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг МКП «Воронежгорсвет».

11.2. Изменения в Договор действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр Договоров.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.5. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Договору, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Договору, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

____________________В.В. Неугомонов ____________________

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № _____ от «__» ________ 2024 г. на поставку товара для нужд МКП «Воронежгорсвет»

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

____________________В.В. Неугомонов __________________