Тендер - Поставка краски молотковой №269941906

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть06 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными©2024 Малые закупки Брянской области

Техническое_задание_краскаxx

Техническое задание

Качественные и функциональные характеристики поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки товара не позднее 05 апреля 2024 года силами и средствами поставщика.

Оплата за поставленный товар производится в рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара на основании выставленных платежных документов.

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБрянская обл. г. Клинцы ул. Парижской Коммуны д.41

Договор_2024_краска ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР

на поставку №

г. Клинцы « » апреля 2024 г.

ГБССОН «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Клинцы» именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Гордеевой Ларисы Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании с другой стороны, с соблюдением требований пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить – прожектор светодиодный (далее - товар) в количестве, указанном в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар.
1.2. Наименование и количество Товара определяются в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, порядок сдачи-приемки товара.
2.1. Место поставки товара:
243140, Брянская область, г. Клинцы, ул. Парижской Коммуны, д. 41.
Условия, сроки поставки товара:
Поставка производится транспортом не позднее 05.04.2024г. с предварительным уведомлением Заказчика о времени поставки.
Время поставки:
- с 8.30 до 15.30 часов.
2.2. При получении товара от Поставщика Заказчик проверяет соответствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (далее - документы), а также принимает его от Поставщика в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несоответствия количества, ассортимента и товарного вида товара требованиям Заказчика в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, ассортименте товара.
2.3. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента получения его от Поставщика, а, именно, фактической передачи товара Заказчику Поставщиком, оформленной соответствующей товарной накладной (с приложением к ней всех характеризующих товар, а также подтверждающих его качество и безопасность документов (декларации или сертификата о соответствии, сертификата добровольной сертификации (при наличии), которая подписывается сторонами договора и скрепляется их печатями. Датой поставки товара является дата подписания указанной товарной накладной.
2.4. Заказчик, обнаруживший недостатки или какие- либо дефекты (далее - недостатки) поставленного Поставщиком по настоящему договору товара при его сдаче-приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если эти недостатки (дефекты) были оговорены в акте, либо имеется возможность последующего предъявления требований об их устранении.
2.5. Заказчик, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на недостатки поставленного по договору товара, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях его приемки (явные недостатки).
2.6. В связи с отказом Заказчика от поставленной Поставщиком партии товара ненадлежащего качества или в нарушении установленных настоящим договором сроков составляется акт, подписываемый уполномоченными представителями сторон, в котором Заказчик обязан указать причины отказа, должность и фамилию лица, производившего прием товара.
2.7. В случае отказа Поставщика подписать акт, предусмотренный п. 2.6. настоящего договора, факт отказа удостоверяется односторонним актом, составленным представителем Заказчика.

Качество товара, гарантии качества товара (тара, упаковка и маркировка)
3.1. Поставщик гарантирует поставку качественного товара в обусловленные настоящим договором срок (сроки).
3.2. Поставщик обязан передать Заказчику при поставке товара документы, подтверждающие качество и безопасность Товара:
- сертификата качества,
- удостоверения о качестве,
- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. При поставке некачественного товара срок его замены на товар надлежащего качества осуществляется Поставщиком по договоренности.
3.4. Качественные характеристики и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара должны полностью соответствовать техническому заданию, содержащемуся в документации запроса котировок, либо превосходить их.
3.5. Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе осуществлять поставку товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

Цена (стоимость) договора, форма, сроки и порядок оплаты товара

4.1. Общая цена (стоимость) договора, с учетом расходов на товар, перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, а также стоимости тары, упаковки и маркировки составляет ( ) рублей, без НДС.

4.2. Указанная цена (стоимость) договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (последняя редакция) (далее - закон о закупках), а также Бюджетным кодексом Российской Федерации. Оплата поставляемого по настоящему договору товара, осуществляется по установленной им цене.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

4.3. Расчет за поставленный товар производится в безналичной форме, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Авансирование не предусмотрено.

4.4. Источником финансирования заказа являются внебюджетные средства.

4.5.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик производит оплату по настоящему договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5. Обязательства сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Обеспечить качество поставляемого товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего договора.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Осуществлять контроль за сроками и качеством поставляемого товара в соответствии с ГОСТами, декларацией или сертификатом о соответствии, сертификатом добровольной сертификации (при наличии) и условиями настоящего договора.

5.2.2. Принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.2.3. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность (с учетом его предмета и положений Закона о поставках), предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. В случае просрочки со стороны Поставщика установленных пунктом 2.1 настоящего договора сроков поставки товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пени) в размере не менее одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки со стороны Поставщика установленных пунктом 3.4. настоящего договора сроков устранения недостатков (дефектов) товара, обнаруженных при его приемке, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пени) в размере не менее одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Поставщик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Заказчика.

6.4. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных пунктом 4.2 настоящего договора сроков оплаты поставленного товара, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения указанного обязательства, неустойки (штрафа, пени) в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени), ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты указанной неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла не по его вине.

6.5. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков в части не покрытых установленных настоящим разделом договора неустойками.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и настоящим договором, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Сторона, нарушившая условия настоящего договора в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 2-х календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему договору.

7.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 3-х дней меры, направленные на обеспечение надлежащего исполнения Поставщиком предмета настоящего договора.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. При не достижении согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему договору, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 7-ми календарных дней с даты ее получения.

В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

8.3. В случае не достижения Сторонами согласия, их споры и (или) разногласия по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Брянской области в установленном законом порядке.

9. Прочие условия

7.1. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству, оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора. Факсимильные копии документов не действительны.

7.3 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый экземпляр имеет равную юридическую силу.

7.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по данному Договору.

7.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору №

от апреля 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

______________ / Л.А.Гордеева / ______________ / /