Тендер - Поставка краски (эмали) для дорожной разметки №267016040

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Протокол_НМЦК

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ «Жилищник

района Чертаново Южное»

__________________В.Ф.Водяков

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки: Поставка краски (эмали) для дорожной разметки.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девятьсот шестьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто шестьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:

Средства бюджетных учреждений (план ФХД)

КБК 2024 год▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05Д▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44.4.

Расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта составлены в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП. «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы».

Приложение: - Обоснование определения НМЦК;

- Расчет.

Заместитель директора

по экономике и финансам И.В. Берулава

Расчет_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОпределение_Н(М)ЦК

Приложение № 1

к протоколу начальной

(максимальной) цены контракта (цены лота)

Обоснование определения

начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

1. Объект закупки (лот): Поставка краски (эмали) для дорожной разметки.

2. Выбранный метод определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п.2 ч.1.12 распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП. «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд города Москвы».

Расчет начальной (максимальной) цены контракта составлен на основании коммерческих предложений организаций.

3. Выполненные действия в части сбора информации: Расчет НМЦК произведен в соответствии с разделом III Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 №567, и п.2.8 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП. методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) / расчет начальной максимальной цены составлен на основании коммерческих предложений организаций.

4. Сравнительный анализ начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), сформированной выбранными методами определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) / начальная (максимальная) цена составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девятьсот шестьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто шестьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

5. Начальная (максимальная) цена контракта, принятая для размещения настоящей закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Девятьсот шестьдесят три тысячи сто сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто шестьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.

Заказчик города Москвы:

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Чертаново Южное»

Директор В.Ф.Водяков

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 22.02.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000003

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Город Москва; Дорожная, 19

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть051

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

не требуется

Требования к гарантии производителя товара

в соответствии с техническим заданием

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

в соответствии с техническим заданием

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование определения НМЦК(Д)

2 Протокол НМЦК(Д)

3 Расчет НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

1 !! В помощь участникам закупок

Техническое_задание_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение № 1

к Контракту

№___________________________

от "_____" _____________201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка краски (эмали) для дорожной разметки для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново

Южное"

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Поставка краски (эмали) для дорожной разметки для нужд ГБУ "Жилищник

района Чертаново Южное"

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов

государственного заказа: 01.11.03.08.04.03 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ/МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА/МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ/КРАСКИ (ЭМАЛИ) ДЛЯ

ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.

1.4 Место поставки товаров: согласно Приложению 2.

1.5 Количество товаров: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товаров: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

●

●

●

Приложение 1 – "Перечень объектов закупки".

Приложение 2 – "Форма заявки".

Приложение 3 – "Перечень поставляемого товара".

Термины и определения

Материалы для дорожной разметки – материалы, предназначенные для нанесения дорожной

разметки на автомобильных дорогах и улицах с усовершенствованным покрытием.

Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог - жидкий пигментированный материал,

имеющий среду в виде раствора пленкообразующего вещества в органических растворителях либо

имеющий в качестве пленкообразующего вещества водную дисперсию синтетических полимеров

или другие типы связующих веществ и образующий при нанесении на дорожное покрытие, а также

на искусственные сооружения и элементы обустройства автомобильных дорог, непрозрачное

покрытие, соответствующее требованиям, предъявляемым к дорожной разметке.

1

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку маркировочных материалов для выполнения работ по

нанесению дорожной разметки на объектах дорожного хозяйства и автомобильных дорогах (далее –

товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием,

а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического

задания.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты

заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, номер

факса, а также адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в

электронной форме и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи Контракта "Прочие

условия". Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить

Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика (по форме, установленной Приложением

2 "Форма заявки" к настоящему Техническому заданию).

2.4 Каждая партия поставляемого товара должна пройти весовой контроль у Заказчика по адресу

разгрузки товара.

2.5 Каждая партия поставляемого товара должна быть изготовлена не ранее одного месяца до даты

поставки данной партии товара.

2.6 С каждой поставленной партией красок (эмалей) для дорожной разметки должны передаваться

следующие документы:

●

●

●

●

●

инструкция по технологии применения товара, в которой отражают правила проведения работ;

правила техники безопасности, правила транспортировки и хранения товара;

экологический (гигиенический) сертификат или другой документ, подтверждающий

экологическую (гигиеническую) безопасность материала;

сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии (для продукции, включенной в

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии);

данные по количеству и фракционному составу световозвращающих элементов (при их наличии

в составе материала).

2.7 В соответствии с требованиями Контракта Поставщик предоставляет Заказчику отчетную

документацию и электронный структурированный Документ о приемке

2.8 Срок хранения красок (эмалей), применяемых для дорожной разметки, должен быть не менее 6

(шести) месяцев со дня изготовления.

2.9 При комплектации товара для дорожной разметки рецептурным растворителем информация о

нем должна быть отражена в сопроводительной документации на товар для дорожной разметки.

2.10 Материалы для дорожной разметки должны соответствовать требованиям их транспортирования

автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.

2.11 При транспортировании и хранении материалов для дорожной разметки Поставщиком должны

соблюдаться требования, устанавливаемые предприятием-изготовителем в сопроводительной

документации на материал и отраженные в маркировке.

2

2.11.1 Хранение и транспортирование исходных материалов и готовых разметочных материалов

Поставщик должен осуществлять в условно герметичной таре.

2.12 Несоответствие упаковки товара, маркировки товара требованиям, установленным настоящим

Техническим заданием, а также несоответствие поставляемого товара требованиям, указанным в

Приложении 1 "Перечень объектов закупки" к настоящему Техническому заданию, является

основанием для отказа в приемке товара Заказчиком.

2.13 Каждое нарушение Поставщиком условий поставки фиксируется Заказчиком (фото- и

видеофиксация) и документируется в присутствии представителя Поставщика.

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям

6.10 настоящего Технического задания в течение срока годности поставленного товара.

4 Требования к безопасности товаров

4.1 Поставщик гарантирует безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими

стандартами, утвержденными на соответствующий вид маркировочного материала, и наличием

сертификатов соответствия и (или) деклараций о соответствии (для продукции, включенной в

перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и (или) подтверждение соответствия

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии).

4.2 В сопроводительной документации на каждую партию красок (эмалей) для дорожной разметки

должны быть отражены правила (требования) пожаровзрывобезопасности.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Каждая партия товара должна поставляться автотранспортом, с возможностью боковой разгрузки

товара.

5.2 Товар должен поставляться на четырехзаходных поддонах размером 1200х800 мм (европоддон),

пригодных для многократного применения и соответсвующих требованиям акта, указанного в

пункте 6.7 настоящего Технического задания. Масса товара на одном поддоне должна составлять 1

(одну) тонну.

5.3 Упаковка товара при передаче Заказчику должна быть целая, без каких-либо механических

повреждений. Каждый поддон с товаром должен иметь маркировку с наименованием товара, датой

производства товара, маркой материала, наименованием и адресом предприятия-изготовителя.

5.4 Упаковка для красок должна соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.9 и 6.4

настоящего Технического задания.

5.5 Маркировка должна быть выполнена типографской печатью либо другим способом,

обеспечивающим сохранность маркировки в течение срока хранения материала, и нанесена на

потребительскую, транспортную тару с красками (эмалями) для дорожной разметки

непосредственно или в виде этикетки, соответствующей требованиям актов, указанных в

пунктах 6.1 и 6.3 настоящего Технического задания, и содержать следующие данные:

●

●

наименование продукции;

наименование страны-изготовителя;

3

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

наименование предприятия-изготовителя;

область применения;

правила и условия безопасного хранения и транспортировки;

юридический адрес предприятия-изготовителя;

массу нетто;

массу брутто;

товарный знак предприятия-изготовителя;

дату изготовления;

номер партии;

срок годности;

обозначение нормативного документа, по которому изготавливается продукция.

5.6 Упаковка для красок (эмалей) должна соответствовать требованиям акта, указанного в

пункте 6.6 настоящего Технического задания, с учетом унификации размеров транспортной тары в

соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.2 настоящего Технического задания.

5.7 На транспортную тару, предназначенную для красок (эмалей), должен быть нанесен

манипуляционный знак "Боится нагрева" в соответствии с требованиями акта, указанного в

пункте 6.3 настоящего Технического задания, знак опасности "Легковоспламеняющаяся жидкость",

классификационный шифр▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи класс опасности 3 в соответствии с требованиями акта,

указанного в пункте 6.1 настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Грузы опасные. Классификация и маркировка" (утв. Постановлением

Госстандарта СССР от 19.08.1988 N 2957).

6.2 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Тара. Система размеров" (утв. Постановлением

Госстандарта СССР от 29.09.1988 N 3317).

6.3 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов" (введен в действие

Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219).

6.4 "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Барабаны стальные для

лакокрасочных материалов. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта

от 30.11.2011 N 667-ст).

6.5 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования.

Материалы для дорожной разметки. Технические требования" (введен в действие Приказом

Росстандарта от 02.02.2015 N 50-ст).

6.6 "ГОСТ 9980.3-2014. Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные и

вспомогательные, сырье для лакокрасочных материалов. Упаковка" (введен в действие Приказом

Росстандарта от 24.06.2015 N 795-ст).

6.7 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6. Межгосударственный стандарт. Поддоны плоские деревянные. Технические

условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.10.2016 N 1386-ст).

6.8 "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства

организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования"

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.02.2018 N 81-ст).

4

6.9 "ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0. Межгосударственный стандарт. Грузы опасные. Упаковка" (введен в

действие Приказом Росстандарта от 30.10.2020 N 989-ст).

6.10 "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные

общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования" (утв. и введен в

действие Приказом Росстандарта от 15.01.2021 N 2-ст).

6.11 "ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные

общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний" (утв. и введен в

действие Приказом Росстандарта от 15.01.2021 N 3-ст).

5

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Краска (эмаль) для дорожной разметки

Обоснование дополнительных характеристикВнешнии вид покрытия: По контрольному образцу

Цвет покрытия эмали: Белый, оттенок не нормируется Массовая доля нелетучих веществ, %: 75+-5

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 0,5) C, с

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтепень перетира, мкм, не более 70 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)C и относительной влажности (65+-5) % 20 Адгезия покрытия, баллы, не более 1 Условная

светостойкость покрытия, ч, не менее 8 Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее

а) воды при температуре (20 2) C 72 б) 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре

(0+- 2) C 72 в) бензина, мин 20 Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6

Коэффициент яркости,%, не менее: 80 Плотность, г/см3 1.6 Гарантийный срок хранения, мес. 6

Характеристики

Класс разметочного материала по адгезии:

АС1.

Класс разметочного материала по виду

рецептурного растворителя: На органических

растворителях.

Класс разметочного материала по времени

высыхания: ВВ3.

Класс разметочного материала по вязкости:

УВ2.

Класс разметочного материала по массовой

доле нелетучих веществ: НВ2.

Класс разметочного материала по степени

перетира: СП1.

Класс разметочного материала по яркости:

В7.

Плотность разметочного материала, г/см3:

Больше или равно 1,6.

Цвет разметочного материала для дорожной

разметки: Белый.

Объем (единица

измерения)

2045

(Килограмм)

Адрес

Город Москва;

Дорожная, 19

Срок

c 1-го по 20-й

календарный

день c даты

заключения

контракта.

2. Краска (эмаль) для дорожной разметки

Обоснование дополнительных характеристикЦвет покрытия эмали: Красный, оттенок не

нормируется Массовая доля нелетучих веществ, % 75+- 5 Условная вязкость по вискозиметру ВЗ246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0+-0,5) C, с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСтепень перетира, мкм, не

более: 70 Время высыхания до степени 3 при температуре (20+- 2) C и относительной влажности

(65+- 5) 20% Адгезия покрытия, баллы, не более 1 Условная светостойкость покрытия, ч, не менее 8

Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее а) воды при температуре (20+- 2) C: 72

б) 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 2) C : 72 в) бензина, мин : 20

Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее 0,6 Коэффициент яркости,%, не менее 80

Плотность, г/см3 1.6 Гарантийный срок хранения, мес. 6

Характеристики

Объем (единица

измерения)

6

Адрес

Срок

Класс разметочного материала по адгезии:

АС1.

Класс разметочного материала по виду

рецептурного растворителя: На органических

растворителях.

Класс разметочного материала по времени

высыхания: ВВ3.

Класс разметочного материала по вязкости:

УВ2.

Класс разметочного материала по массовой

доле нелетучих веществ: НВ2.

Класс разметочного материала по степени

перетира: СП1.

Класс разметочного материала по яркости:

В7.

Плотность разметочного материала, г/см3:

Больше или равно 1,6.

Цвет разметочного материала для дорожной

разметки: Красный.

3100

(Килограмм)

7

Город Москва;

Дорожная, 19

c 1-го по 20-й

календарный

день c даты

заключения

контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: ____________________

_________________________

Заявка №__

на поставку товара

На основании Контракта № ____ от "__" ____________ ____ г. просим Вас

осуществить поставку следующего товара:

Наименование

Характеристики

товара

(в соответствии с

(в соответствии с

Приложением 1

№

Приложением 1

Объем/ед.

"Перечень

п/п "Перечень объектов

измерения

объектов закупки"

закупки" к

к Техническому

Техническому

заданию)

заданию)

Адрес

поставки

Наименования

Получателей

Срок/Дата

поставки

__________________________________________

__________

________

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон

(подпись)

Дата/Время

__________________________________________

__________

________

инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

(подпись)

8

Дата/Время

Приложение 3 к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара

Наименование

товара

(в соответствии с

Цена за

Приложением 1

единицу товара

№

Характеристики

Единица

"Перечень

Объем

с учетом НДС

п/п

товара

измерения

объектов

(при наличии),

закупки" к

руб.

Техническому

заданию)

9

Общая стоимость

товара

с учетом НДС (при

наличии), руб.

Проект_контракта_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ____________________

Поставка краски (эмали) для дорожной разметки

г. Москва

______________________________ г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района

Чертаново Южное», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора

Водякова Вячеслава Федоровича , действующего на основании Устава, с одной

стороны, и ____________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в

лице ___________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о

контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

Москвы, на основании результатов определения Поставщика способом закупки запрос

котировок в электронной форме , реестровый № закупки

______________________________________, протокол

от __________________ № _______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта

1.1 Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить краску (эмаль)

для дорожной разметки для нужд ГБУ "Жилищник района Чертаново Южное" в

объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту,

являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик

обязуется принять товар (ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях,

предусмотренных Контрактом.

1.2 Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.3 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

1

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

свойства), с годом выпуска не ранее 2023 года.

1.4 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.5 Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по

адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами документов о

приемке товара в соответствии с условиями Контракта.

1.6 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Вариант 1. Цена Контракта составляет __________________, в том числе НДС

_________________ (далее – Цена Контракта).

Вариант 2. Цена Контракта составляет __________________ . НДС не

облагается (вариант применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен

нулю или победителем используется льготный режим налогообложения, с

указанием основания) (далее – Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

Поставщика, в том числе:

- сопутствующие связанные с исполнением Контракта.

2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.

2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

2

2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими

Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями (далее –

УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной информационной

системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о

приемке в электронной форме, в соответствии с правовыми актами Федеральной

налоговой службы (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с

даты подписания Заказчиком Документа о приемке.

2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании электронного

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма,

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

Поставщику по Контракту.

2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).

2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

указанного в статье 16 Контракта.

Статья 3 Сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется Заказчику на условиях и в сроки, установленные

Контрактом и Техническим заданием: в течение 20 (двадцати) календарных дней с

даты заключения Контракта.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

Заказчиком.

Статья 4 Порядок приемки товара

4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки.

4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

3

поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

Заказчиком в реестр контрактов. Изменение Контракта оформляется в порядке,

установленном в статье 12 Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,

осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование

фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

срок службы .

4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

Поставщика в течение 1 (одного) календарного дня.

4.9 Не позднее срока окончания поставки, Поставщик направляет Заказчику комплект

отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, сформированный в

АИС «Портал поставщиков» электронный структурированный Документ о приемке,

подписанный Поставщиком УКЭП, сертификаты (декларации о соответствии),

обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), Транспортную

накладную, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5

(пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных

товаров (и сопутствующих услуг) по Контракту на предмет соответствия их

количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом

задании, и Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком УКЭП

4

электронный структурированный Документ о приемке, либо мотивированный отказ от

принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг). В случае получения

мотивированного отказа от Заказчика Поставщик устраняет причины, указанные в

таком мотивированном отказе в срок не более 7 (семи) календарных дней, и

представляет Заказчику электронный структурированный Документ о приемке

повторно.

4.11 К Документу о приемке предусмотренному пунктом 4.9 Контракта, могут

прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

4.12 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

эксперты, экспертные организации.

4.13 Поставщик в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. В

случае получения от Заказчика акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и

сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан

устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать

Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями

комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

4.15 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику с даты

подписания Документа о приемке обеими сторонами.

Статья 5 Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств

Поставщика по Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в

5

течение 3 (трех) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

ассортимента, комплектности этих товаров, по результатам проведенных

уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков , а также

отклонять подписанный УКЭП Поставщиком электронный структурированный

Документ о приемке.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

товаров.

5.2.4 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий

возможность выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока

и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на официальном сайте Поставщика.

5.2.5 Приостановить оплату по Контракту с даты подачи искового заявления в

Арбитражный суд города Москвы о расторжении Контракта в связи с нарушением

Поставщиком обязательств по Контракту до даты вступления решения суда в

законную силу Заказчик уведомляет Поставщика о приостановке исполнения

6

Контракта в связи с подачей указанного иска в суд.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 Контракта Заказчиком УКЭП

электронный структурированный Документ о приемке по Контракту, при условии

предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и

соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента,

комплектности и других характеристик Товара по Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

статьей 2 "Цена Контракта и порядок расчетов".

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

товаров по Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам

поставки товаров в рамках Контракта.

5.3.6 Приостановить поставку Товара по Контракту с даты предъявления Заказчиком в

Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Контракта до

даты вступления решения Арбитражного суда города Москвы в законную силу.

5.3.7 За свой счет устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10

(десяти) рабочих дней с момента заявления о них с несением всех расходов, связанных

с выполнением данного обязательства.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

условиями Контракта и выполнить сопутствующие работы, услуги в соответствии с

требованиями Технического задания.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

7

Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять

достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило

ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

местонахождения, об изменении режима налогообложения, в срок не позднее 5 (пяти)

календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в

установленный срок уведомления об изменении адреса фактического

местонахождения Поставщика, уведомления об изменении режима налогообложения

Поставщика, адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут

считаться действительными.

5.4.6 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию

служебного, коммерческого, финансового, личного характера, персональные данные

вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно

относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом

не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе

исполнения Контракта, за исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию

только в целях исполнения Контракта.

Поставщик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об

информации, информационных технологиях и о защите информации".

5.4.7 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

законодательством и Контрактом.

5.4.8 В течение 2 (двух) календарных дней после поставки Товара/партии

Товара направить на Объект своих специалистов для выполнения сопутствующих

работ (услуг), предусмотренных Техническим заданием, по месту использования и

обеспечить вывоз с Объекта использованной упаковки (тары).

Статья 6 Гарантии

8

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

указанными в Контракте и Техническом задании.

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании.

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных

товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в

сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о

недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их

устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения

выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания

Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит

квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,

предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется

соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара

(комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены

недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на

замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

9

достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

причинам, возникшим до этого момента.

Статья 7 Ответственность Сторон

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

установленных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017

№1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от

25 ноября 2013 г. №1063» и иным законодательством Российской Федерации.

7.2 Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей

статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены Контракта, или в случае, если

Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены Этапа

исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам

определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в

размере 1 процента Цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1

тыс. рублей.

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной

системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,

10

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем

порядке:

7.4.1 в случае, если Цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта не

превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта составляет

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.4.2 в случае, если Цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену

контракта:

10 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50

млн. рублей (включительно);

1 процент Цены Контракта, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100

млн. рублей (включительно).

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте

таких обязательств) в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.6 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

11

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.

рублей (включительно);

7.6.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения

Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации цены Контракта

(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом

(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически

исполненных Поставщиком , за исключением случаев, если законодательством

Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

превышать Цену Контракта.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.11 Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

поставки товаров не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

12

7.13 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Статья 8 Порядок расторжения Контракта

8.1 Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если Поставщик,

получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков или объемов поставки

товаров, предусмотренных Контрактом .

8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об

осуществлении закупки, указанной в преамбуле Контракта, требованиям к участникам

данной закупки (за исключением требования, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии

такого требования) ст. 31 Закона о контрактной системе) и (или) поставляемому

товару или при определении поставщика Поставщик представил недостоверную

информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара

требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе, что

позволило ему стать победителем данной закупки.

13

8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной

организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

8.1.1.8 В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5 Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

подписания УКЭП электронного структурированного Документа о приемке в срок,

предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

ассортименте.

8.1.2.5 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

8.4 Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено

Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в

сфере закупок.

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта

ВАРИАНТ 1:

14

9.1 Обеспечение исполнения Контракта,не предоставляется в соответствии с частью

8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 2:

9.2 Обеспечение исполнения Контракта представляется.

Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта в размере ___ что составляет 5 %

Цены Контракта в форме безотзывной независимой гарантии/путем внесения

денежных средств.

9.3 Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии

определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.

ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным ст.45 Закона о контрактной системе):

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ст.45

Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности

гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом

требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Поставщиком обеспечения

исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика):

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту,

включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом

неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в

настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье "Адреса,

реквизиты и подписи Сторон"

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения

обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка

о проведении платежа и списании средств со счета Поставщика и поступлением

денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по

Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех

15

обязательств Поставщика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, включая

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо

ненадлежащим исполнением Поставщиком предусмотренных контрактом

обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из

внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,

которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов,

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств,

подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком

денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,

7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе

возвращаются Заказчиком Поставщику по истечении срока действия данного

обеспечения в срок до 15 (пятнадцати)календарных дней с даты исполнения

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства

возвращаются на банковский счет Поставщика, указанный в статье «Адреса,

реквизиты и подписи Сторон».

9.4 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или

ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты

Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим

исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5 В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер

которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями

7.2 и 7.3 ст.96 Закона о контрактной системе.

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством

Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в

качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление

банковских операций Поставщиком предоставляется новое обеспечение исполнения

Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер

такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За

16

каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного

настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке,

установленном в соответствии с статьей 7 Контракта.

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии

предвидеть и предотвратить.

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их

последствия.

Статья 11 Порядок урегулирования споров

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок,

подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

17

11.3.1 В случае обмена документами при применении мер ответственности и

совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных

процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с

использованием единой информационной системы путем направления электронных

уведомлений.

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

направлена претензия.

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

Москвы.

Статья 12 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

Сторонами Контракта "30" июня2024 года.

12.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

обязательств Поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

Заказчиком.

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,

заключенных заказчиками.

12.4 Изменение и дополнение Контракта возможны по соглашению Сторон. Все

изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

Дополнительные соглашения к Контракту, допустимых действующим

законодательством в сфере закупок подлежат регистрации в Реестре контрактов,

18

заключенных заказчиками.

Статья 13 Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,

указанному в статье 16 Контракта, или нарочно, или в электронной форме с

использоавнием автоматизированных электронных система, а также с использованием

электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием почты

уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их

отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются

действующим законодательством Российской Федерации.

13.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в

порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами

Российской Федерации и города Москвы.

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Поставщика

(далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие).

14.2 Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон.

14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность

выбора Поставщиком внешнего вида и размеров информационного блока и

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую

осуществить размещение информационного блока на сайте Поставщика.

14.4 Поставщик вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в

19

соответствующем информационном блоке.

14.5 Создание информационного блока на сайте Поставщика осуществляется путем

размещения технической информации, указанной в подпункте 14.3 настоящей статьи,

на сайте Поставщика в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Поставщика,

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации

Поставщиком.

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения

информационного блока на сайте Поставщика.

Статья 15 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

15.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемкитовара», посредством

использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком УАИС

«Бюджетный учет» или Системы консолидированного управленческого учета Единой

медицинской информационно-аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС).

15.1.1 При поставке товара Поставщик проверяет наличие стандартной товарной

единицы, обозначающей единичный товар и содержащей описание товара, его

характеристики, изображение поставляемого товара (далее – СТЕ) в АИС «Портал

поставщиков», используемой для оформления Поставщиком электронного

структурированного Документ о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ,

до первого оформления отчетных документов по Контракту Поставщик создает СТЕ с

описанием и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС

«Портал поставщиков».

15.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные

должностные лица);

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для

20

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении

Контракта;

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

Регламентом;- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных

документов УКЭП.

15.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

15.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

15.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

Сторон осуществляется безвозмездно.

Статья 16 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение

города Москвы «Жилищник района

Чертаново Южное»

Адреса:

- юридический▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД МОСКВА,

УЛИЦА ГАЗОПРОВОД, 11, 2;

- фактический адрес;

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

факс: пусто;

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

Получатель: _______________

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7917

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ____________________

р/с ___________________

ПОСТАВЩИК:

____________________________

Адреса:

юридический:_________________________

________;

фактический:_________________________

________;

Телефон: _______________________, факс:

____________________;

Адрес электронной почты:

_____________________________________

__;

Получатель: л/с_____________________;

ОГРН: ____________________;

ИНН: ___________________;

КПП: ___________________;

21

л/с _______________________

к/с ___________

Реквизиты счета для перечисления

денежных средств в качестве обеспечения

исполнения контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Интернет сайт: https://gbu-chu.ru/;

________________В.Ф. Водяков

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.

БИК: ___________________;

р/с: ______________________________;

к/с:

_____________________________________

;

Интернет сайт:

___________________________________;

_________________________

(ФИО лица, уполномоченного на

подписание контракта)

М.П.(при наличии)

Приложение № 2 к Контракту

№ ____________________

от ______________________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ*

№

п/п

Перечень

поставляемых

товаров

Цена за единицу

Общая стоимость

с НДС ___ %

с НДС ___ %

(или

(или указывается,

Ед. изм. указывается, что Количество

что НДС не

НДС не

облагается),

облагается),

руб.

руб.

*Итоговая стоимость каждой позиции Контракта рассчитывается с учетом

коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены

Контракта к начальной (максимальной) цене контракта. Полученная итоговая

стоимость каждой позиции Контракта и общая итоговая Цена Контракта вносятся в

проект Контракта, направляемого Заказчиком победителю закупки.

22

!!_В_помощь_участникам_закупок

Памятка

для поставщика (подрядчика, исполнителя)

по электронному исполнению контракта

Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки

в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,

установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и

Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/22 в

соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом

2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.

Поставщик

1

2

Регистрация в АИС «Портал поставщиков»

Возможность формирования документов приемки товаров, работ,

услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после

регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал

поставщиков».

Формирование документа исполнения

Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает

использование (выбор из уже существующих, либо заведение

новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию

спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно

ознакомиться по ссылке.

3

Направление в ЕИС документа исполнения для подписания

поставщиком

После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти

к подписанию» открывается новая вкладка браузера с

отображением страницы документа приемки в ЕИС.

4

Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания

документа исполнения с Портала поставщиков и его

автоматическая отправка заказчику

Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.

5

Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки

Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,

направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.

Заказчик

Бухгалтерские

системы заказчика,

ЕИС

Дополнительная информация:

- Инструкция по формированию документов приемки

- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов

- Видео-инструкции в телеграмм-канале