Тендер - Поставка краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки №272626921

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_1 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 15.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Крым Респ, Керчь г, Республика Крым, г. Керчь, ул. Шоссе Героев Сталинграда, 21

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"05753J04110

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"УФК по Республике Крым (МКУ «СГХ» л/с 05753J04110) ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ\\УФК по Республике Крым г. Симферополь

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение 1

Проект контракта

1 Приложение 2 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение 3 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 4 Требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_4_Требование_к_содержанию,_составу_заявки

требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44 –ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в закупке в соответствии со статьей 43 Федерального закона №44-ФЗ должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными

Согласно статье 49 Федерального закона №44-ФЗ, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктами "м" - "п" пункта 1, подпунктами "а" - "в" пункта 2, пунктом 5 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 –ФЗ.Заявка также может содержать информацию и документы, предусмотренные подпунктом "д" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44 –ФЗ.

Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

При описании показателей Товара не допускается применение слов «эквивалент», «более», «менее», «не более», «не менее», «или», «от», «до» и т.п. слов, знаков «≥», «≤», « », не позволяющих однозначно трактовать указанные показатели.

В случае если в требованиях указаны значения показателей в виде диапазона, разделенные «тире», «дефисом», словами «от…до» то участник закупки имеет право предоставить по данным показателям как конкретные значения, так и диапазон значений в рамках диапазона, установленных Заказчиком. При этом требуемый диапазон включает в себя крайние значения (за исключением случаев, когда знаки «тире» и «дефис» являются составной частью наименования).

Применение символов:

«≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

«≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

«>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

«

«±» означает допустимые отклонения от указанной величины параметра как в большую, так и в меньшую стороны, необходимо указать конкретную величину параметра, не выходящую за указанные допустимые отклонения.

При этом следует обратить внимание на следующее: если в соответствии с техническим заданием производителя в технических характеристиках товара прописаны знаки «>», «

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя через тире, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». При этом следует учитывать, что значение параметра «от.. - до..», указанное в техническом задании, предусматривает включение верней и нижней границы диапазона в указанный интервал.

Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не уже», «диапазон не уже», Участником закупки должен быть предложен товар с диапазоном, нижняя граница которого может быть как меньше (ниже), так и равна указанной нижней границе, верхняя граница которого может быть как больше (выше), так и равна указанной верхней границе.

Если в Техническом задании указываются слова «и», «также» и т.п., знаки «,», «;», «:» указанные слова и знаки читаются по правилам русского языка.

В случае если в требованиях указаны значения показателей, сопровождающиеся словами:

- «не более», «не выше» являются максимальными значениями, при формировании заявки участник закупки должен указать конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком;

- «не менее», «не ниже» являются минимальными значениями, при формировании заявки участник закупки должен указать конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком;

В случае, когда требуемые показатели товаров имеют по своей сути диапазонное значение (например: временные, температурные показатели, показатели химического состава, фракций сыпучих материалов, показатели частоты, влажности и прочие показатели) или если конкретные значения показателей становятся известными после испытания определенной партии товара и товар отсутствует у участника закупки в наличии, участник вправе указать неконкретное значение с формулировкой: «в диапазоне», «не более», «не менее», «не выше», «не ниже», если такое значение подтверждается спецификой товара и указание диапазонного значения подтверждается (т.е. допустимо) на основании ГОСТ, паспорта или технической документацией производителя и других документов, подтверждающих наличие диапазонного, неконкретного значения характеристики для требуемого товара.

Заявка заполняется на русском языке.

Заявка может быть составлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.

Приложение_2_Проект_контракта

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

Поставка краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Керчь «____» ________ 2024г.

Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, (далее по тексту – МКУ «СГХ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фрундина Артура Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), по результатам электронного запроса котировок № ______________________, в соответствии с протоколом от ___.___.2024 года № ________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – контракт/Контракт) о нижеследующем.

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется Поставить краску (эмаль) для нанесения дорожной разметки (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет _______________ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС- (__%) _________ (______________) рублей ___ копеек/ НДС не облагается в связи с применением Поставщиком _______________.(Информация об НДС заполняется в соответствии с условиями налогообложения победителя закупки.)

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее по тексту – Закон) и настоящим Контрактом.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.3. Источник финансирования Контракта – Бюджет муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23Б▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.4. Расчеты между сторонами производятся по безналичному расчету на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемке, предусмотренного ч. 7 статьи 94 . Документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке, оформленного в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Авансовый платеж не предусматривается.

Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Крым, г Керчь, ул. Шоссе героев Сталинграда д. 21., в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

3.2. Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика: с 08:00 до 17:00 с понедельника по пятницу (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов) с предварительным уведомлением не менее чем за 1 рабочий дня до планируемой даты поставки.

3.3. В срок поставки Товара Поставщик доставляет Товар в место его поставки с соблюдением действующих правил и норм, установленных для перевозки данного вида Товара на таком транспорте.

3.4. При поставке Товара одновременно с Товаром Заказчику передаются:

- относящиеся к Товару документы о качестве (технические паспорта, сертификаты качества, инструкции по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или настоящим Контрактом;

Товар должен соответствовать «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования».

3.5. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- товарная накладная;

- оригинал подписанного счета и/или счет-фактуры (при наличии) оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- документы, подтверждающие качество товара;

- иные документы.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.6. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.8. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

3.9. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 3.6 Контракта размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.10. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

3.11. Датой приемки поставленного Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания документа о приемке в единой информационной системе.

3.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

3.13. Срок поставки, указанные в пункте 3.1. настоящего Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки Товара.

Взаимодействие Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2);

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, технического задания, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом;

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Контракта;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе приемки;

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с 6 Контракта, причиненных по вине Поставщика;

4.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством;

4.4.7. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом.

4.4.8. Удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Качество Товара

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел восстановление, в том числе восстановление потребительских свойств, и т.д.) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Год изготовления товара – 2024 год.

Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода, в случае если это предусмотрено действующим законодательством.

Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Качество Товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым производителям соответствующих товаров.

Хранение, отгрузка Товара должны соответствовать требованиям нормативных документов к данному виду Товара.

5.2. Срок годности Товара: 6 месяцев со дня поставки Товара.

5.3. Товар должен отвечать требованиям к качеству, установленным техническим регламентам, ГОСТам, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для Товаров такого рода, безопасности и другим требованиям, санитарным нормам, предъявленным законодательством Российской Федерации и Контрактом

5.4. При обнаружении несоответствия Товара требованиям законодательства Российской Федерации и Контракта, Поставщик обязуется за свой счет заменить поставленный товар товарами надлежащего качества в срок, указанный в уведомлении Заказчика направленный Поставщику посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты по реквизитам, указанные в разделе 14 настоящего Контракта.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом (часть 5 статьи 34 Федерального закона).

6.4. Размер штрафа определяется настоящим Контрактом в порядке, установленном п.п. 3-9 за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. №1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063" (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) (далее – Правила), в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – цена Контракта (этапа).

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. (часть 7 статьи 34 Федерального закона).

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

6.15. Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Обеспечение исполнения Контракта

7.1 Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта/цены контракта, что составляет ________ руб. _______ коп.(________________ рублей ___________ копеек).

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 37 и 96 Закона о контрактной системе в размере ________ руб. ___ коп.(____ рублей _____ копеек.). (Если цена контракта снижена на 25 % и более от начальной, требуемое обеспечение контракта увеличится в полтора раза (и при этом данная сумма не может быть меньше размера аванса и не может быть меньше 10 % от НМЦК или цены контракта для закупок для СМП и СОНКО))

7.1.1 К информации, подтверждающей добросовестность участника относится информация, содержащаяся в пункте 3 статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.2. Контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта.

7.3. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено в виде независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги (ее результатов) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.4.1. Независимая гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом, если в ней не предусмотрено иное. В случаях, когда по условиям независимой гарантии допускается ее отзыв или изменение гарантом, такой отзыв или такое изменение производится в форме, в которой выдана гарантия, если иная форма не предусмотрена гарантией.

7.4.2. Независимая гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе. Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.5. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

7.5.1. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

7.5.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в установленном размере по следующим реквизитам:

Получатель: Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства» муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

Юридический и почтовый адрес:

298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 5, каб. № 356

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с 05753J04110

УФК по Республике Крым (МКУ «СГХ» л/с 05753J04110) ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ\\УФК по Республике Крым г. Симферополь

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8710

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23Б▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В графе «Назначение платежа» указывается: Обеспечение исполнения контракта №______________

7.6. После исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, денежные средства, внесенные на лицевой счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны в Контракте, при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.7. Положения настоящего раздела об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществление закупки услуги по предоставлению кредита;

Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Рассмотрение и разрешение споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

9.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее
15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

9.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

9.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

9.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Крым.

Срок действия и порядок изменения и расторжения Контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2024г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

10.2. Изменение настоящего контракта возможно по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим контракта.

10.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, а также в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Односторонний отказ Заказчика от исполнения контракта поставки (полностью или частично) допускается в случае существенного нарушения контракта Поставщиком, а именно:

а) поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок;

б) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.4.1. Неоднократным нарушением Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему контракту признаются случаи, предусмотренные гражданским законодательством РФ, в том числе нарушение срока исполнения обязательств, указанного в претензии.

10.5. Изменение и расторжение настоящего контракта по соглашению сторон осуществляется путем заключения сторонами дополнительного соглашения в письменной форме.

10.6. В случае расторжения настоящего контракта судом в связи с существенным нарушением его Поставщиком Заказчик направляет сведения о таком Поставщике для их включения в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

10.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

10.8. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

11. Стандартная антикоррупционная оговорка

11.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13-3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.5. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11.6. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

Прочие положения

12.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

12.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача прав и обязанностей по настоящему Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.6. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

12.7. По всем вопросам, не оговорённым настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13. Перечень приложений

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта является следующее приложение:

- Спецификация (Приложение № 1),

- Техническое задание (Приложение № 2).

14. Адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Муниципальному контракту

№_________________ от ________2024г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Спецификация*

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма всего _________ (прописью) рублей ________ копеек, в том числе НДС в размере ___% ____________(прописью) рублей __________ копеек**.

- Посмотреть таблицу с данными

Подписано ЭЦП Подписано ЭЦП

Примечание:

* Заполняется заказчиком по итогам процедуры, в соответствии с предложением участника, с которым заключается контракт.

** - формулировка «(в том числе НДС)» указывается только в случае, если Поставщик является плательщиком НДС.

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

№ ______________________________________

от «___» _______ 2024 г.

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ*

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:

*Заполняется позициями Товара, Работ, Услуг предложенными Поставщиком в составе заявки на участие в аукционе

Приложение_3_Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

Поставка краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки.

- Посмотреть таблицу с данными

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

Обоснование необходимости указания дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, не предусмотренных в позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) подготовлено в соответствии с пунктом 5,6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 №145.

Учитывая невозможность иным способом описать объект закупки в связи с недостаточной информативностью КТРУ, в целях идентификации вида товара и конкретизации характеристик товара, в описание объекта закупки включены дополнительные характеристики в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использование дополнительных характеристик обусловлено технической необходимостью.

Требования к поставке товара: транспортирование товара в упаковке предприятия-производителя осуществляется автотранспортным средством с закрытым кузовом, обеспечивающим защиту упаковки от атмосферных осадков и механических повреждений с соблюдением правил перевозок грузов, действующих на используемом виде транспорта.

Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.

Место доставки: Республика Крым, г Керчь, ул. Шоссе героев Сталинграда д. 21

Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта.

Требования к качеству товара, работы, услуги: качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов и норм для данного вида товара.

Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям законодательства РФ. Сертификат соответствия и паспорт качества должны быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема. Документы должны быть переданы вместе с товаром.

Товар должен соответствовать «ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования»,

Требования к безопасности товара: товар должен отвечать требованиям экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья граждан, так же иным требованиям безопасности, установленным действующим законодательством РФ для данного вида товара.

Срок годности Товара: 6 месяцев с момента поставки Товара.

Год изготовления товара – 2024 год.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 15.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . td, # . . . . .pf_ . . .left .

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными1. Повестка дня

Повесткой дня является проведение заседания комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ)»

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 15.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016).

Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 22.05.2024 №ИЗК1)

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта составлен 27 мая 2024 года в 11:00 (по местному времени) по адресу Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 356.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка краски (эмаль) для нанесения дорожной разметки»

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Источник финансирования: (источник финансирования)

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Крым Респ, Керчь г, Республика Крым, г. Керчь, ул. Шоссе Героев Сталинграда, 21

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: (сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг)

3. Информация о заказчике

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4. Информация о комиссии

Комиссия: Комиссия

На заседании комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта присутствовали:

Председатель комиссии: Фрундин Артур Анатольевич

Зам. председателя комиссии: Кудренко Татьяна Николаевна

Член комиссии: Артеменко Марина Сергеевна

Член комиссии: Данова Елена Викторовна

Секретарь комиссии: Плеханова Наталья Александровна

Количество присутствовавших членов комиссии: 5

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.

В соответствии с пп "а" п. 2 ч.6 ст. 51 Федерального закона №44-ФЗ протокол об уклонении участника закупки от заключения контракта заказчик формирует с использованием единой информационной системы и подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Члены комиссии присутствовали при составлении протокола, но решение о признании участника уклонившимся было принято заказчиком.

5. Решение комиссии

Признать участника:

Заявка №1 от 19.05.2024 (1 - Победитель)

уклонившимся от заключения контракта на следующем основании: Невыполнение участником закупки требований ч. 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными
6. Размещение и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Уведомление об уклонении участника закупки от заключения контракта (Уведомление об уклонении участника закупки от заключения контракта.pdf)
2. протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта (протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта.pdf)

Подписи членов комиссии:

- Посмотреть таблицу с данными