Тендер - Поставка краски для внутренних работ №272989297

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗК Извещение .docx
• Проект контракта.docx
• Расчет краски нмцк.xlsx
• Техническое задание по краске1.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 21.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000119

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

603022, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, проспект Гагарина д.14

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 98968.43 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

В соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в случае существенных нарушений условий контракта исполнителем. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Техническое_задание_по_краске1

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ГКУ НО «НЦЗН»

_____________Е.А. Трефилова

Техническое задание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет закупки: краска для внутренних работ

1.2. Источник финансирования: областной бюджет Нижегородской области.

1.3. Требования, предъявляемые к Товару: Краска должна обеспечивать высокое качество покрытия и долговечность. Должна быть безопасной для здоровья человека и соответствовать экологическим стандартам. Продукт должен быть легким в применении и иметь хорошие характеристики сушки. Краска должна быть экономичной в использовании.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ

2.1. Адреса поставки: г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 14, 1 этаж (по Заявке Заказчика).

2.2. Срок поставки Товара: не позднее 10 рабочих дней с момента заключения контракта

2.3. Условия поставки товара: Краска должна быть упакована в соответствии с требованиями безопасности и сохранности.
Поставка должна сопровождаться всей необходимой документацией, включая сертификаты качества.

2.4. В момент заключения договора стороны определяют лиц ответственных за погрузочно-разгрузочные работы, приемку Товара по адресу поставки

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ 3.1. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по московскому времени, на основании товарной накладной, акта приема-передачи Товара.

3.2. Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания: товарной накладной, акта приемки. Подписание товарной накладной и акта приемки не лишает Заказчика права предъявить требование по замене Товара в случае выявления недостачи и/или недостатков Товара после вскрытия упаковки и пересчета.

3.3. Дополнительные условия приемки Товара устанавливаются Договором между Поставщиком и Заказчиком.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 4.1. Оплата за поставленный в полном объеме Товар производится в течение 7 (семи) рабочих дней только после предоставления в адрес Заказчика надлежащим образом оформленных счета, Товарной накладной и подписанного акта приема-передачи Товара с обязательным указанием номера и даты Договора.

5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с даннымиРасчет_краски_нмцк - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Государственный контракт (проект) №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Нижний Новгород «__» ______ 2024 г.

Государственный заказчик государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородский центр занятости населения», в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Егоровой Л.Г. действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________ в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом электронного запроса котировок по размещению государственного заказа (протокол от _______________ г. № ____________________ ), заключили настоящий государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

Предмет государственного Контракта

Поставщик обязуется поставить Заказчику краску (далее – Товар) в количестве и ассортименте, указанным в Техническом задании (приложение №1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, соответствующий условиям настоящего контракта.

Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении).

Страна происхождения товара: ______________________.

Товар может быть произведенным Поставщиком или закупаемым Поставщиком у третьих лиц.

1.5. Поставка товара производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта.

Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Оплата поставленного Товара в соответствии с настоящим Контрактом осуществляется за счёт средств областного бюджета Нижегородской области.

2.2. Цена контракта составляет ____________ рублей, в том числе НДС – ____ % (В случае если НДС не облагается указать на основании какой статьи Налогового Кодекса).

Цена контракта устанавливается в пределах бюджетных ассигнований. В процессе исполнения контракта происходит постепенная выборка всего объёма финансирования, причём к окончанию срока действия контракта весь объём может быть фактически и не выбран. В этом случае в соответствии со статьёй 450 ГК РФ стороны подписывают дополнительное соглашение к контракту, которым такой контракт признаётся исполненным и оплата производится в объёме фактической выборки.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость товара, и все расходы поставщика, связанные с исполнением контракта, в том числе расходы на упаковку товара, доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, сертификацию, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.4. Цена контракта является твердой на протяжении всего срока действия контракта и не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, установленную Заказчиком. Цена контракта не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.

2.5. В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.

2.6. В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», может быть увеличено или уменьшено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта.

2.7. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.

2.8. Оплата осуществляется в безналичной форме. Аванс не предусмотрен. Расчет производится за фактически поставленный товар на основании документов об оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком этих документов об оплате.

2.9. Сумма денежных средств, подлежащая оплате Заказчиком Поставщику, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах, сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и в пределах бюджетных обязательств, а при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления, но не позднее 31.12.2024г.

2.11. Днем исполнения обязательств Заказчика перед Поставщиком по оплате оказанной услуги считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.12. Поставщик подтверждает, что полностью осведомлен о расходах, которые на него возлагаются, а также полностью ознакомился со всеми условиями настоящего контракта.

Порядок расчетов

3.1. Поставка Товара производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта.

Поставка и установка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика на условиях доставки, разгрузки товара в месте поставки. Погрузо-разгрузочные работы производятся в рабочее время Заказчика (с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, кроме выходных и общепраздничных дней. Время обеда с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(время московское). О готовности товара к передаче Поставщик должен известить Заказчика не менее чем за 48 (сорок восемь) часов до планируемой даты и времени поставки

• Факт поставки товара Поставщиком и принятия их Заказчиком подтверждается документом о приемке, подписанным обеими Сторонами.

Поставщик формирует документ о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – ЕИС), подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает документ в ЕИС. Такой документ должен содержать:

- идентификационный код закупки;

- наименование и место нахождения Заказчика;

- наименование объекта закупки;

- место поставки товара;

- единицу измерения товара, указанную в Контракте;

- информацию о Поставщике. Если Контракт заключается с юридическим лицом, приводится полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных законодательством случаях), КППП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются: фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных законодательством случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- наименование товара;

- информация об объеме;

- стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу товара;

- иную информацию с учетом требований законодательства.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация в них не соответствует информации, указанной в документе о приемке, приоритет имеют сведения, содержащиеся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

• Заказчик осуществляет приемку товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС;

б) формирует, подписывает, упомянутой выше подписью, и размещает с использованием функционала ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин отказа, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы.

Мотивированный отказ должен содержать перечень необходимых доработок (без дополнительной оплаты производимых затрат) и сроки их выполнения.

Датой поступления Поставщиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

• В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить указанные в нем причины отказа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования (если иной срок не согласован Сторонами дополнительно) и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Контракта.

Все доработки по мотивированному отказу производятся Поставщиком за свой счет, если они не входят за пределы содержания и объема обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

• Датой приемки товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.
• Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика и Заказчика, и размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.
• Для проверки поставленного Поставщиком товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести Экспертизу.

В случае, если по результатам проведенной экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие его приемке, в документах о приемке могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Права и обязанности сторон

Поставщик обязуется:

поставить Заказчику Товар в сроки, установленные настоящим контрактом;

доставить Товар до места поставки, осуществить погрузку/разгрузку своими силами или с привлечением третьих лиц за счет собственных средств;

поставить Заказчику Товар с соблюдением требований, установленных разделами 3 и 4 настоящего Контракта;

предоставить Заказчику вместе с Товаром следующие документы:

счёт или счет-фактуру (с указанием даты и номера настоящего Контракта);

товарную накладную (с указанием даты и номера настоящего Контракта) в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон);

иные документы, установленные в соответствии с законодательством РФ.

документы, указанные в пп. 4.1.4.1-4.1.4.3 могут предоставляться в виде универсального передаточного документа.

Поставщик имеет право:

требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Контрактом;

по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты Заказчиком поставленного Товара;

осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

Заказчик обязуется:

обеспечить оплату поставленного Товара в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с разделом 2 настоящего контракта;

назначить своего представителя, который с момента заключения Контракта будет принимать участие в регулировании деятельности по Контракту и организует прием Товара;

производить приемку Товара по количеству и качеству, согласно действующему законодательству. Нестандартная и некачественная продукция, в случае её обнаружения в ходе приемки, возвращается Поставщику;

при заключении Контракта сообщить Поставщику о себе полные и достоверные данные (в т.ч. адрес доставки корреспонденции, ответственное лицо, контактные телефоны, факс).

Заказчик имеет право:

требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков Товара;

в случае полного или частичного невыполнения условий Контракта по вине Поставщика требовать у него соответствующего возмещения;

проверять поставку товара с использованием средств видеофиксации.

осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.

Гарантии качества товара

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара, и наличием документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

В случае поставки Заказчику Товара, который будет забракован Заказчиком по качеству, Поставщик обязан произвести его замену за свой счёт в течение 10 дней со дня получения в письменном виде информации о браке от Заказчика. Все затраты, связанные с возвратом Товара, оплачиваются Поставщиком.

Возврат, замена Товара, несоответствующего по своему качеству требованиям Контракта, не освобождает Поставщика от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств по поставке Товара в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не обременен правами третьих лиц, правомерно введен в гражданский оборот на территории РФ и его продажа не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации.

При предъявлении третьими лицами к Заказчику претензий и требований, основанием для которых является использование Заказчиком контрафактного Товара, приобретенного у Поставщика, Поставщик обязуется возместить Заказчику все убытки, возникшие в связи с такими претензиями и требованиями.

Поставщик гарантирует, что характеристики поставляемого Товара соответствуют (не отличаются) характеристикам, установленным в Спецификации, в том числе характеристикам, определяемым, как методом визуального осмотра (видимым характеристикам), так и лабораторными методами (скрытым характеристикам). По требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней представить Заказчику заверенные печатью (для юридического лица) и подписью руководителя Поставщика документы, подтверждающие соответствие скрытых характеристик поставляемого Товара характеристикам Товара, установленным настоящим Контрактом.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013. №1063» (далее – Постановление № 1042),рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа).

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа) но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.2.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.2.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.3. Общая сумма начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Общая сумма начисления штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. В целях максимального взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательств по Контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Контракту исполнение обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по перечислению неустойки в доход областного бюджета возлагаются на Заказчика.

6.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе: уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы в доход областного бюджета, в соответствии с расчётом и обоснованием начисленной суммы неустойки (пени, штрафа).

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает поставщика (подрядчика, исполнителя) от обязанностей по исполнению настоящего Контракта.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.9. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту.

6.10. Сторона по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту.

Обстоятельства непреодолимой силы также должны быть документально подтверждены уполномоченным органом.

Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.11. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается, и санкции за неисполнение обязательств не применяются.

6.12. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что Сторонами приняты установленные меры по извещению, продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Контракту на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.13. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем исполнении настоящего Контракта.

6.14. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности контрольными и надзорными органами, штрафные санкции, напрямую связанные с оказанием услуги по Контракту, подлежат оплате Исполнителем.

Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Существенное изменение обстоятельств, из которых Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) исходил при заключении Контракта, не является основанием для изменения или расторжения Контракта.

7.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта принимается Заказчиком в обязательном порядке, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

7.4. Любые изменения в настоящий Контракт с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

7.5. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов, то при этом, по соглашению сторон, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.

При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

7.6. Расчеты между сторонами за оказанную до расторжения Контракта услугу производятся на основании финансового расчета стоимости оказанных услуг, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Поставщика (Исполнителя, Подрядчика) в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) условий настоящего Контракта.

Конфиденциальность информации

8.1. К конфиденциальной информации относятся рабочие материалы, передаваемые Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) для выполнения Контракта и переписка с соответствующим грифом.

8.2. Обладателем конфиденциальной информации является Заказчик.

8.3. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) не вправе передавать, предоставлять, использовать и разглашать в любой возможной форме информацию, признанную конфиденциальной в соответствии с п.8.1. Контракта.

8.4. Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ и условиями Контракта.

Форс-мажор

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 5 дней.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Стороной, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11.Срок действия Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Обязательства Заказчика по финансированию надлежаще поставленных (выполненных) Поставщиком (Исполнителем, Подрядчиком) и принятых Заказчиком товаров, работ, услуг наступают не ранее подписания данного Контракта и действуют по 31.12.2024 г.

Прочие условия

12.1. Если в результате издания акта государственного органа, из-за которого исполнение обязательства становится невозможным, обязательства сторон, предусмотренные Контрактом, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

12.2. Если в процессе исполнения Контракта выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего его выполнения, Поставщик (Исполнитель, Подрядчик) обязан приостановить исполнение Контракта, поставив об этом в известность Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в 15-тидневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения выполнения услуги.

12.3. Все материалы, поступающие к поставщику от Заказчика либо создаваемые или приобретаемые в рамках выполнения Контракта, являются собственностью Заказчика.

12.4. Споры, возникшие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности достигнуть согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

12.6. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются Законами Российской Федерации.

12.7. Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к государственному контракту

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот __.__.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ЗК_Извещение_

Документация об осуществлении закупки путем проведения

запроса котировок в электронной форме

Предмет закупки: Поставка краски

ОКПД : 20.30.21.130 - Краски, эмали и глазури стекловидные

Идентификационный код закупки:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Основные сведения - Посмотреть таблицу с данными

В случае Вашего согласия принять участие в настоящем запросе котировок в электронной форме просим представить котировочную заявку по форме, представленной к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме в срок, указанный в извещении.

Приложения у документации:

- Расчет начальной максимальной цены контракта;

- Техническое задание;

- Проект контракта.

И.о. директора Е.А. Трефилова