Тендер - Поставка косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство" №271083722

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт1.docx
• ОНМЦК.pdf
• ООЗ.docx

Информация_о_ЦЕЛЕООБРАЗНОСТИ_ЗАКУПОК_товаров,_работ,_услуг» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Информация о целесообразности закупки

на поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

Цель осуществления закупки: для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

Наименование и описание объекта закупки:
Поставка косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство" - Посмотреть таблицу с данными

Ожидаемый эффект от закупленной продукции: 100%

4. Обоснование способа определения поставщика:

Единственный поставщик в соответствии со ст. 93 ч. 1 п. 5 от 05.04.2013г. 44-ФЗ

_________________________________________

x

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ТКСиОТ»

_______________________ Л.В.Мишкина

Описание объекта закупки

на поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенци "Парикмахерское искусство"

1. Наименование поставляемого товара.

Поставка косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

2. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар, должен быть новым, не бывшим, в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, а также укомплектован в соответствии с техническим заданием настоящей документацией, должен быть изготовлен из новых, не бывших в употреблении составляющих

- Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. - Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортных товаров – международным стандартам упаковки

4. Место поставки товара: г. Тула, ул. Рязанская 40.

5. Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товаров: поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу указанному в разделе 4 настоящего Технического задания. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

Поставщик должен уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки товара не менее чем за 2 календарных дня до даты его поставки.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в контракте, при условии, что цена контракта не может быть увеличена.

- Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

7. Назначение товара и цели его использования: для участия в Региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» в Тульской области, компетенция "Парикмахерское искусство".

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и

терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

9. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать установленным для подобного вида товаров требованиям и стандартам по качеству, экологическим требованиям и безопасности товара.

10. Требования по комплектности товара. Согласно спецификации

11. Требования по энергетической эффективности товара.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставщик должен представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не требуется

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.

Не требуется

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

16.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим на момент заключения контракта ГОСТам, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Поставщик обязан передавать Заказчику документы, в установленном порядке подтверждающие соответствие Товара указанным требованиям.

Объем гарантий качества составляет 100%.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара

17. Требования к гарантийному сроку товара.

Поставщик устанавливает гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется от даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

18. Иные требования к товару. Отсутствуют

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации

демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

В целях получения ценовой информации в отношении работы для определения НМЦК были направлены запросы о предоставлении ценовой информации (пяти) поставщикам

(подрядчикам, исполнителям). Было получено (одно) ценовое предложение.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена по формуле:

НМЦКрын = V*Цmin,

где:

НМЦКрын - НМЦК, определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

V - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

Цmin – минимальная цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике ценовой информации.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование товара, работы, услуги

Лак для волос

Шампунь

Бальзам для волос

Спрей-бальзам для волос

Кондиционер для волос

Спрей-бальзам для волос

Мусс для волос

Воск для укладки волос

Полотенце

Антисептик

Воротнички одноразовые

Штатив демонстрационный

Ножницы

ИТОГО

Ед. изм.

Количество

(v)

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Упаковка

Штука

Штука

15

3

3

5

5

5

5

1

2

5

2

5

5

Цена единицы товара, работы, услуги, представленная в

источнике с номером i (

Источник 1

Источник 2

цi

), руб.

Источник 3

709,00

399,00

179,00

445,00

699,00

410,00

609,00

389,00

765,00

205,00

85,00

4 182,00

4 720,00

70 808,00

НМЦК рын = V*

формуле (

Цmin), руб..

10 635,00

1 197,00

537,00

2 225,00

3 495,00

2 050,00

3 045,00

389,00

1 530,00

1 025,00

170,00

20 910,00

23 600,00

70 808,00

Источник: ценовое предложение от 15.04.2024г. №УТ-814, получено по результатам запроса от 12.04.2024г. № 44

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 70808,00 (Семьдесят тысяч восемьсот восемь) руб.

Работник контрактной службы/

Дата формирования обоснования НМЦК:

17.04.2024г.

Цена, рассчитанная по

Сергеева И.Ю.

x

Контракт №

на поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Тула «__» _______ 2024г.

_________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании _________, с одной стороны и ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мишкиной Лидии Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с соблюдением требований пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе размещении заказов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство", а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Срок поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта. Поставка товара осуществляется Поставщиком Заказчику в объемах в соответствии с (приложение № 1), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта.

2.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тула, ул. Рязанская, д.40.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

2.5. Маркировка и оформление товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом/счетом-фактурой.

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и подписания заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика.

3. Качество товара

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

4. Порядок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1);

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

4.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара на склад заказчика, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.

4.5. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 10 рабочих дней с даты предъявления письменного требования заказчиком.

4.6. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, считается не поставленным.

4.7. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.8. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

5. Обязанности сторон.

5.1. Обязанности поставщика:

5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.

5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего контракта.

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить документы по качеству.

5.1.6. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.

5.1.7. Уведомить заказчика в течение 3 дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

5.2. Обязанности заказчика:

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Оформить пропуск на проезд на территорию заказчика транспорта поставщика.

5.2.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.4. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесённые поставщиком в обеспечение исполнения контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена контракта составляет _______________________

6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

6.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

6.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета заказчика.

6.7. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения.

Оплата по настоящему контракту осуществляется по л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код типа средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК 000.0000.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв сумме _____ рублей, по л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код типа средств▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КБК 000.0000.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв сумме _____ рублей.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

7.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в указанном ниже порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.5.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.5.2.2 - 11.5.2.3 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.5.2.4. [1] В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщика за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.5.3. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 10.3.7 контракта, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракт, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.

11.Особые условия

11.1. Срок действия контракта: с момента заключения до «16» мая 2024 г. (срок действия контракта включает срок поставки товара, (выполнения работ, оказания услуг) период приемки результатов поставки (выполнения работ, оказания услуг) в том числе экспертизы результатов исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по контракту, оплаты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги).

11.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.5. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты сторон

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №_ от «__» _____ 2024г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №_ от «__» ___2024г.

Описание объекта закупки

на поставку косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенци "Парикмахерское искусство"

1. Наименование поставляемого товара.

Поставка косметических средств для волос и сопутствующих товаров для организации демонстрационного экзамена по компетенции "Парикмахерское искусство"

2. Количество поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Поставляемый товар, должен быть новым, не бывшим, в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, а также укомплектован в соответствии с техническим заданием настоящей документацией, должен быть изготовлен из новых, не бывших в употреблении составляющих

- Товар должен соответствовать количеству, комплектности и качеству, указанным в спецификации. - Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара, исключить его порчу и уничтожение при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации и хранения. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов», импортных товаров – международным стандартам упаковки

4. Место поставки товара: г. Тула, ул. Рязанская 40.

5. Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта.

6. Условия поставки товаров: поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу указанному в разделе 4 настоящего Технического задания. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком.

Поставщик должен уведомить Заказчика о точном времени и дате поставки товара не менее чем за 2 календарных дня до даты его поставки.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара, указанными в контракте, при условии, что цена контракта не может быть увеличена.

- Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик.

7. Назначение товара и цели его использования: для участия в Региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть» в Тульской области, компетенция "Парикмахерское искусство".

8. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

- Посмотреть таблицу с данными

* На использованные при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и

терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и применяемые в национальной системе стандартизации.

9. Требования к безопасности товара.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Товар должен соответствовать установленным для подобного вида товаров требованиям и стандартам по качеству, экологическим требованиям и безопасности товара.

10. Требования по комплектности товара. Согласно спецификации

11. Требования по энергетической эффективности товара.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд», а так же в соответствии с иными действующими нормативно-правовыми актами, направленными на повышение энергетической эффективности государственных учреждений.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставщик должен представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащий обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

13. Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара. Не требуется

14. Требования к осуществлению монтажа и наладки поставленного товара на месте у заказчика.

Не требуется

15. Требования к обучению поставщиком лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Не требуется.

16.Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать действующим на момент заключения контракта ГОСТам, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. Поставщик обязан передавать Заказчику документы, в установленном порядке подтверждающие соответствие Товара указанным требованиям.

Объем гарантий качества составляет 100%.

При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), Сторонами составляется протокол, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), сроки их устранения Поставщиком и дата повторной приемки товара.

Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в сроки, указанные в протоколе.

- безвозмездное устранение выявленных недостатков в течение 5 дней с момента уведомления Поставщика;

- замена некачественного товара в течение 10 дней с момента уведомления Поставщика;

- возмещение понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц в течение 10 дней;

- полное возмещение причиненных убытков в связи с недостатками товара

17. Требования к гарантийному сроку товара.

Поставщик устанавливает гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев со дня поставки товара.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется от даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

18. Иные требования к товару. Отсутствуют

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту №__ от «__» ____2024г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

г. Тула « » ________ 2024 г.

________, именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на основании ______, с одной стороны и ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мишкиной Лидии Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с контрактом №__ от _____2024г. поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество соответствует/не соответствует требованиям контракта №__ от _____2024г.

3. Вышеуказанная поставка согласно контракту №__ от _____2024г. должна быть выполнена 26.04.2024 года, фактически выполнена ___ __________________2024 года.

4. Недостатки (выявлены, не выявлены): _____________.

5. Сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: ____

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: ______________;

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _______;

Итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по контракту: _______

- Посмотреть таблицу с данными

Пункт 11.5.2.4 включается в проект контракта в случае, если будет предусмотрено в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику, не являющемуся субъекто ↑