Тендер - Поставка концентрата минерального Галит №310238213

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть13 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Ульяновская облМесто поставки (адрес):г. Димитровград, ул. Крымская, 96а
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 25.07.2025 по 25.07.2025Место предоставления документации:г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 35БПорядок предоставления документации:не устанавливаетсяОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется дог_547_Ориентир_Д

Договор поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/Д

г. Ульяновск « _____ » _____ 2025 г.

Областное государственное казённое предприятие «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сафина Фиделя Ринатовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Ориентир-Д», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кадревой Ольги Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного законодательства Российской Федерации, Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в срок, предусмотренный настоящим договором, ТМЦ (далее – товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Наименование, характеристики Товара, единицы измерения, количество, цена за единицу и стоимость товара определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, свободен от любых прав и притязаний (исков) третьих лиц.
1.4. Обеспечение исполнения договор Поставщиком: не требуется.

Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. Письменно уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара посредством факсимильной связи или по электронной почте по реквизитам, указанным в ст. 12 настоящего договора.
2.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Одновременно с передачей Товара передать Заказчику документы на товар, предусмотренные п.п. 4.3. и 5.3 настоящего договора.
2.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему договору, предоставить документы по качеству.
2.1.5. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.
2.1.6. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.
2.2. Права Поставщика:
2.2.1. Требовать своевременной оплаты по настоящему договору при условии полного и надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 1) и действующей нормативной документацией.
2.3.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора;
2.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору;
2.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара;
2.4.4. Привлекать независимых экспертов и иных уполномоченных специалистов компетентных органов для проверки соответствия качества поставляемых товаров.
2.4.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе осуществить оплату по договору путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
3.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях, является твердой и остаётся неизменной на весь срок исполнения настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.1. настоящего договора. Цена договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку (доставку), страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что по товару уплачены все следуемые платежи, в т.ч. таможенные пошлины.
3.3. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком на основании товарной (формы ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной или универсального передаточного документа (УПД) с соответствующей отметкой о приемке товара, путем перечисления денежных средств на счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения товара в полной комплектности согласно спецификации, при условии предоставления Заказчику документов согласно п. 4.3. и 5.3. настоящего договора.
3.4. Оплата осуществляется по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.5. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.
3.6.Сумма платежей, подлежащая уплате заказчиком Поставщику (исполнителю, подрядчику- юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
3.7. Источник финансирования обязательств по оплате: собственные средства ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области».
3.8. В случае не предоставления Поставщиком документов указанных в п.п. 3.3., 4.3. и 5.3. Заказчик вправе задержать оплату на срок до предоставления документов.
3.9. По окончании отчетного года обязательна выверка расчетов с оформлением двустороннего акта.

Качество товара. Гарантийный срок.
4.1. Качество товара должно соответствовать стандартам (ГОСТ), техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.
4.2. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если законодательством Российской Федерации предусмотрена государственная регистрация).
При осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), в соответствии с требованиями ст. статьи 3.1-4 Федерального закона № 223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875, Положения о закупках заказчика.
4.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца (сертификаты соответствия качества Товара и/или примененного материала, или декларации соответствия качества).
4.4. Поставщик гарантирует качество и надёжность поставляемого товара. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи/Товарной накладной без замечаний или согласно гарантийному сроку, установленному заводом-изготовителем, исходя из более длительного периода.
4.5. Поставщик обязуется производить гарантийное обслуживание поставляемого Товара при условии соблюдения Заказчиком правил его эксплуатации, установленных изготовителем.
Доставка Товара до места нахождения сервисного центра Поставщика (в г. Ульяновске) для осуществления гарантийного обслуживания и обратно производится Заказчиком своими силами и за свой счёт. В случае нахождения сервисного центра в другом населенном пункте - Доставка Товара для осуществления гарантийного обслуживания и обратно производится Поставщиком своими силами и за свой счёт.
4.6. Поставщик обязуется устранить выявленные дефекты в течение 10-ти календарных дней, если в период гарантийной эксплуатации Товара, поставляемого по настоящему договору, происходит нарушение его работоспособности, наступившее вследствие проявления дефектов.

Сроки и порядок поставки
5.1. Срок поставки товара:
5.1.1. Периодичность поставки (сроки отдельных этапов договора): не предусмотрено.
5.1.2. Срок поставки товара: по 10 октября 2025 года.
5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Крымская, 96а.
Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком своими силами, средствами или силами третьих лиц , но за свой счет.
5.3. Поставляемый товар должен сопровождаться паспортом на каждую единицу Товара с гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации на русском языке, комплектовочной ведомостью; товарно-сопроводительной документацией: товарной (формы ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной либо универсальным передаточным документом (УПД), счётом на оплату и счётом-фактурой (в предусмотренных законом случаях).
5.4. Товар поставляется в невозвратной упаковке и таре, позволяющей обеспечить сохранность Товара при транспортировке и разгрузке.
5.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приёмке.
5.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

Порядок сдачи и приёмки поставляемых товаров
6.1. Приемка Товара по количеству осуществляется Заказчиком или его законным представителем, действующим по доверенности формы М-2, на складе Заказчика по адресу: г.Димитровград, ул. Крымская, 96а, (рабочие дни с 8.00 до 17.00), если иное не указано в спецификации. О выявленных внешних дефектах Заказчик уведомляет Поставщика. Претензии по качеству могут быть предъявлены в период гарантийного срока, определяемым документацией завода-изготовителя или ГОСТ, исходя из более длительного срока.
6.2. В случаях выявления Заказчиком номенклатурных, количественных или качественных несоответствий Товара условиям договора или УПД, Заказчик, обнаруживший недостатки в поставленном Товаре, обязан представить Поставщику письменный мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить указанные недостатки в 3 (трех)- дневный срок.
6.3. В случае поставки некомплектной продукции Поставщик обязан доукомплектовать продукцию в 3 (трех) дневный срок после получения требования. Заказчик вправе отказаться от оплаты некомплектной продукции до ее укомплектования или замены.
6.4. Датой передачи Товара Заказчику считается дата подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 либо УПД без замечаний на полный комплект Товара согласно спецификации.
6.5. Право собственности, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с даты его передачи.

Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такие пени устанавливаются договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1% от цены договора.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. За каждый факт неисполнения обязательств, предусмотренных договором, (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10 % от цены договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком или Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение существенных условий договора (цена, объемы (но не более чем на 50%), сроки, условия поставки и платежей, обязательства Сторон, гарантии, обеспечение, ответственность Сторон) возможно по решению Заказчика при согласии Сторон договора:

в случае, необходимости проведения дополнительной закупки и смена Поставщика не целесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, если увеличивается потребность Заказчика в количестве, объеме закупки товаров (работ, услуг), но не более чем на 50% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции;

в случае если такие изменения ведут к обоснованному улучшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

в случае если изменяемые условия не были указаны в заявке, поданной для участия в процедуре, или в закупочной документации и не ведут к ухудшению условий договора для Заказчика по сравнению с условиями текущей редакции договора и не ухудшают экономическую эффективность закупки;

в случае если цена снижается по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором количества и качества товаров, объема и качества работ, услуг и иных существенных условий исполнения договора;

в случае если Поставщик частично выполнил условия договора, и Заказчика такое исполнение договора удовлетворило. В данной ситуации поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги оплачиваются по цене единицы товара, работы, услуги исходя из объема фактически поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ;

в случае изменения в соответствии с законодательством РФ регулируемых государством цен (тарифов).
8.1.1. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика без предварительного согласия Заказчика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика, с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене Поставщика его права и обязанности переходят к новому Поставщику в том же объеме и на тех же условиях.
8.2. Изменение существенных условий договора, в случаях, не предусмотренных п. 8.1, допускается только по согласованию с исполнителем договора. При этом в любом из случаев изменение предмета договора не допускается.
8.3. При изменении объемов работ, услуг по договору, если данные работы, услуги не были изначально включены в состав работ при осуществлении закупки, но непосредственно связаны с ними, Заказчик при определении их стоимости должны руководствоваться порядком расчета аналогичным при формировании начальной цены и применять коэффициент (процент) итогового снижения, достигнутого при осуществлении закупки.
8.4. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путём переговоров.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.
9.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Ульяновской области с соблюдением обязательного досудебного порядка урегулирования спора (п. 9.2. настоящего договора).

Действие обстоятельств непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
10.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.
10.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
10.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения договора.

Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2025г., а в части расчётов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

11.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме и считаются переданными, если они доставлены лично с отметкой о получении; отправлены факсом или Интернет - почтой с получением подтверждения о получении, почтой, бандеролью, экспресс почтой или пересланы по телеграфу с выдачей квитанции об отправлении. Факсимильная и электронная переписка между сторонами, а так же подтверждение их получения контрагентом, осуществляемые факсом и электронно (по/с адресов, указанных в реквизитах), имеют полную юридическую силу и приравниваются к оригинальным документам до момента получения сторонами оригинальных экземпляров .

11.4. Стороны обязуются в 10-ти дневный срок уведомлять друг друга об изменении своих адресов, реквизитов, разрешительных документов; возбуждении процедуры ликвидации и/или банкротства. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные договором обязательства не были произведены надлежащим образом, а корреспонденция направленная по адресу, указанному в п. 12 настоящего договора будет считаться доставленной по надлежащему адресу.

11.5. Стороны подтверждают и гарантируют то, что они являются надлежаще утвержденными и действующими юридическими лицами, что договор подписан уполномоченными представителями сторон и заключение настоящего договора и выполнение его условий не противоречит положениям учредительных и внутренних документов сторон, не нарушает каких-либо постановлений и/или решений, других нормативных документов. Проставление официальных печатей на документах, составляемых в связи с исполнением настоящего договора, является безусловным подтверждением того, что должностное лицо подписавшей Стороны было должным образом уполномочено данной Стороной для подписания данного документа.

11.6. В случае подписания любой из Сторон настоящего договора вместе с протоколом разногласий, настоящий Договор не считается заключенным до момента подписания обеими Сторонами согласования протокола разногласий (кроме случая, если протокол разногласий был в дальнейшем отозван подписавшей его Стороной) или акцепта такого протокола другой стороной

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.9. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы без согласия другой стороны.

11.10. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация.

12. Реквизиты и юридические адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное за приемку товара лицо:

Минтюгова Надежда Ивановна

Тел.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(доб.134)

Приложение № 1

к договору №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/Д от « ____ » _____ 2025г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

1.1 Весь предлагаемый к поставке товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не имеющим дефектов и повреждений) не ранее сентября 2024 года изготовления.

1.2 Качество товара должно соответствовать стандартам (ГОСТ), техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

1.3 Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (если законодательством Российской Федерации предусмотрена государственная регистрация);

1.4 Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца (сертификаты соответствия качества Товара и/или примененного материала, или декларации соответствия качества).

- Посмотреть таблицу с данными