Тендер - Поставка композиции (краска ОС-51-03,серая) №294095220

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Северо-Западный федеральный округ, Псковская облМесто поставки (адрес):г. Великие Луки
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.03.2025 по 18.03.2025Место предоставления документации:г. Великие ЛукПорядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ООО_УЗЛИ-Композиция_130_200,00_на_2025г ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 34/25-П

г. Великие Луки «___» ___________2025 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника контрактной службы Богдановой Анны Юрьевны, действующего на основании доверенности № б/н от 12.09.2024 года, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод лакокрасочных изделий», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Бессонова Петра Юрьевича, действующего на основании Устава, при совместном упоминании «Стороны», в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.7 пп.7.1. часть 1 Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Великие Луки заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику композицию (краска ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсерая) (далее – Товар), согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в которой указаны количество, ассортимент, цена единицы и общая сумма поставляемого Товара, в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

Порядок поставки товара
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с правом досрочной поставки.
2.2. Условия поставки товара:
- поставка Товара выполняется силами и транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика на склад Заказчика, расположенный по адресу: Псковская область, Великие Луки, ул. Пушкина, д. 29 А, (склад).
- транспортировка Товара осуществляется с соблюдением требований и нормативов предъявляемых к хранению и перевозке соответствующих товаров.
2.3. Требования к качеству товара и упаковке:
- качество Товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и иных технических требований, применительно к каждому виду Товара и подтверждаться соответствующими сертификатами или паспортами согласно Техническому заданию (Приложение №4 к настоящему Договору).
- Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.
2.4. Вместе с Товаром Заказчику передается отчетная документация (счета (счета-фактуры); товарные накладные, Акт приема-передачи Товара, копии декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия качества либо иные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации).

Порядок приемки Товара
3.1. Приемка поставленного Товара осуществляется приемочной комиссией, либо лицом ответственным за своевременное исполнение условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки, которые действуют от имени и в интересах Заказчика.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней в месте поставки Товара осуществляет его приемку, проверяет соответствие Товара качественным характеристикам, количеству и комплектности, указанным в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническом задании (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.2.1. Проверка качества, количества, комплектности, ассортимента Товара осуществляется в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.3. По результатам приемки Товара по качеству, количеству, комплектности и ассортименту Товара составляется Акт приема-передачи Товара (Приложение №2 к настоящему Договору), который подписывается лицом ответственным за своевременное исполнение условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
3.4. При выявлении в процессе приемки Товара недостатков Товара: несоответствия качественным характеристикам, количеству и (или) некомплектности, установленных в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническом задании (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.4.1. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику требование об устранении выявленных недостатков с приложением Акта выявления недостатков Товара (Приложение №3 к настоящему Договору).
3.4.2. До момента устранения недостатков Товар считается не принятым.
3.4.3. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчика за свой счет устранить качественные и (или) количественные недостатки Товара, произвести допоставку Товара, либо заменить Товар ненадлежащего качества на Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), Техническим заданием (Приложение №4 к настоящему Договору).
3.4.4. После выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных в п.3.4.3. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.4.5. В случае соответствия Товара качеству и количеству, Заказчик направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня приемки Товара.
3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания сторонами Акта приема-передачи Товара без претензий.

Цена договора.
Порядок оплаты поставленного товара
4.1. Цена настоящего Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), в которой указаны количество, ассортимент, цена единицы и общая сумма поставляемого Товара.
Цена Договора включает стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), расходы по страхованию, уплату таможенных пошлин, акцизов, налогов и сборов и других обязательных платежей, а также любые другие дополнительные расходы, связанные с поставкой Товара.
4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом. Цена Договора может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении объема поставляемого Товара предусмотренного Договором не более чем на десять процентов по предложению Заказчика.
4.3. Оплата поставленного Товара осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре, на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры, товарной накладной в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара без претензий. Авансирование не предусмотрено. Заказчик в праве удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.
5.1.2. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. Принять Товар в соответствии с п.3.1. - 3.5. настоящего Договора.
5.2.2. Произвести оплату в соответствии с п.4.1.-4.3. настоящего Договора.
5.3. Поставщик по настоящему Договору вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
5.3.2. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.
5.4. Поставщик по настоящему Договору обязан:
5.4.1. Поставить Товар по качеству, ассортименту, в количестве, комплектности, согласно характеристикам, указанным в Спецификации, в срок согласно п.2.1. настоящего Договора.
5.4.2. Исполнять свои обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.3. В случае выявления Заказчиком в процессе эксплуатации Товара скрытых недостатков, устранить их за свой счет, в срок не превышающий 30 календарных дней с момента обнаружения этих недостатков Заказчиком.

Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения и ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного п.2.1.Договора, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.5. За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.3. Договора, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы и выплачивается из суммы окончательного расчета.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.7. Контроль и ответственность за своевременное исполнение условий настоящего Договора со стороны МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки несет: начальник отдела наружных тепловых сетей – Мамон Евгений Иванович. _
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (природные стихийные явления, военные действия и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов, а именно справка из МЧС России или Росгидромета о природном стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, сертификат Торгово-промышленной палаты субъекта РФ.
8. Уведомления и извещения
8.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме на бланке организации за подписью руководителей Сторон, либо уполномоченных представителей Сторон, действующих по доверенности и должны быть направлены заказной почтой, электронным сообщением, факсимильной связью по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
9. Разрешение споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.
9.3. Срок рассмотрения уведомлений, претензий не может превышать 5 (пять) календарных дней со дня их получения.
9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Псковской области.
10. Порядок изменения и расторжения Договора
10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны руководителями Сторон или уполномоченными представителями Сторон, действующими по доверенности.
10.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента его получения.
10.5. Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соглашения о расторжении.
10.6. Договор, может быть, расторгнут по решению суда в случае, если стороны не могут прийти к обоюдному согласию.
10.7. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Договора допускается в следующих случаях:
10.7.1. В связи с нарушением Поставщиком условий Договора, поставки Товара ненадлежащего качества, неоднократного нарушения сроков поставки Товара, при условии поставки Товара частями.
10.7.2. Отказ Поставщика передать Заказчику Товар.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11. Действие договора
11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в части поставки Товара с момента заключения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с правом досрочной поставки, а в части расчетов до 30 апреля 2025 года.
12. Прочие условия
12.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.
Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.
Приложение № 3 – Акт выявления недостатков товара.
Приложение №4 - Техническое задание
13. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 1 к Договору № 34/25-П
от «___» __________ 2025 года
«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. главного инженера
МУП «Тепловые сети»
______________А.П. Тишков
«____»___________2025
СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными
Сумма к оплате:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% –
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей, - Посмотреть таблицу с данными
Приложение № 2 к Договору № 34/25-П
ОБРАЗЕЦ от «___» ___________ 2025 года
АКТ
приема-передачи товара
«__» __________ 20___года
Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки, в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ________________, в лице _____, действующего(ий) на основании _____, именуемое(ый) в дальнейшем Поставщик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора № __ от «__» _______ 20___ года (далее – Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товара, согласно заявке Заказчика, а Заказчик выполнил обязательства по приемке Товара следующего количества, качества, комплектности и ассортимента: - Посмотреть таблицу с данными
Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет _______________________________________________________________________ руб. (сумма прописью), с учетом НДС (без учета НДС).

Принятый Заказчиком Товар обладает количеством, качеством, комплектностью и ассортиментом соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Заказчик не имеет претензий по количеству, качеству, комплектности и ассортименту к принятому Товару.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

___________________ Поставщик ___________________ Заказчик

МП МП

Приложение № 3 к Договору № 34/25-П

от «___» ____________ 2025 года

Акт выявления недостатков товара

г. Великие Луки «__»________20___ года

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице приемочной комиссии в составе:

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

составил настоящий Акт о том, что при приемке поставленных Товаров по Договору № ___ от ___ ______ 20___ года выявлен ряд недостатков, препятствующих приемке Товаров, которые подлежат устранению в следующие сроки:

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

Члены приемочной комиссии:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Приложение № 4 к Договору № 34/25-П

от «___» ____________ 2025года

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. главного инженера

МУП «Тепловые сети»

______________А.П. Тишков

«____»___________2025

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку композиции органосиликатной ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдля нужд МУП «Тепловые сети»

г. Великие Луки в 2025 году.

Поставщик поставляет Товар на склад Заказчика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Качество Товара должно соответствовать, действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями деклараций соответствия или сертификатов соответствия.

Отгрузка и доставка Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПсковская область, г. Великие Луки, ул. Пушкина, д. 29а. Товар поставляется с момента заключения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней, с правом досрочной поставки. Поставка Товара выполняется Поставщиком с 8-00 ч. до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч. (время местное) в рабочие дни с понедельника по пятницу.

Товар отпускается в упаковке, с учетом его специфических свойств и особенностей, и обеспечивающей сохранность и качество Товара при его перевозке и в течение всего установленного срока хранения при соблюдении условий хранения. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. В случае если при приёмке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или ассортимента, Заказчик обязан отказаться от приемки такого Товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) Товар на качественный или соответствующий ассортименту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

Остаточный срок хранения Товара на момент поставки должен быть не менее 10 месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Приобретение композиции ОС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник ОНТС Мамон Е.И.

Исп. Тимошенкова Наталья Васильевна