Тендер - Поставка комплекта демеркуризационного для сбора проливов ртути и ее паров №269096207

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• нмцк_поставка-комплекта-демеркуризационного-для-сбора-проливов-ртути-и-ее-паров.pdf

iv._требование_к_составу_документов - Посмотреть таблицу с даннымиiii.техническое_задание._демеркуризационный_набор

Приложение №3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки

(техническое задание)

Наименование объекта закупки: Поставка комплекта демеркуризационного для сбора проливов ртути и ее паров

- Посмотреть таблицу с данными

*Характеристики Товара указываются участником закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

** Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные характеристики необходимы для наиболее эффективного решения функциональных задач в рамках деятельности ГБУ ДО РК «СШОР № 2» , а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к сроку годности поставляемого товара: Остаточный срок годности на комплекты на дату поставки должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

Требования к порядку формирования участником закупки предложения на закупку, к составу пакета электронных документов, содержащего предложение участника закупки и при поставке Товара:

- В случае наличия продукции в перечне Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 " Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации": Поставщиком предоставляется сертификат или декларация при поставке Товара.

- Поставщик (при требовании Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе») предоставляет копию свидетельства о государственной регистрации товара при поставке Товара.

- Товар, выпускаемый зарубежными производителями, должен иметь все необходимые разрешительные документы согласно действующим нормативным актам Российской Федерации, в том числе копию таможенной декларации для подтверждения легальности ввоза товара

Порядок технического задания в части указания показателей товара:

-по каждому помеченному специальным знаком (*) показателю и красным цветом текста, участники закупки указывают одно конкретное значение. При этом слова «или», ««≥» должны быть исключены.

- по всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки, в случае перечисления нескольких характеристик через запятую, указываются все из перечисленных.

vi._рекомендованная_общая_форма_деклараций_для_участников_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №6

ФОРМА

Декларация участника о соответствии требованиям законодательства и документации о закупке

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки установленным требованиям

Участник закупки: ____________________

ИНН/КПП ______________ ОГРН __________

Юр. адрес : ____________________________________

Лицо действующее без доверенности:

(должность, Ф.И.О._____________________ (ИНН: _________)

Лицо, действующее по доверенности, приказу и пр.:

(должнсть, Ф.И.О._________________, паспортные данные ______________, ИНН _____________ (если они имеют право на заключение Договора от имени юридического лица и данные о нём отсутствуют в Выписке из единого государственного реестра юридических лиц)

Настоящей декларацией участник закупки подтверждает, что согласен поставить Товар, (выполнить Работу/оказать Услугу) в соответствии с Документацией о закупке.

Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Участник закупки подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

непроведение ликвидации поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик (исполнитель, подрядчик) считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не принято;

отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - поставщика (исполнителя, подрядчика) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения Договора не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по настоящему Договору;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся поставщика (исполнителя, подрядчика);
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося поставщика (исполнителя, подрядчика). Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

поставщик (исполнитель, подрядчик) не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) поставщик (исполнитель, подрядчик) не является иностранным агентом;

11) отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

Участник закупки подтверждает отсутствие в реестрах недобросовестных поставщиков, в том числе информации об его учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, в том числе в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера. Участник закупки не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», и не является организацией, находящейся под контролем таких лиц,

Достоверность сведений подтверждаю ________________________

М.п., дата

v._проект_договора_змо_п.5_44-фз_демеркуризационный_набор

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Договор № 2024/____-Э

на поставку комплекта демеркуризационного для сбора проливов ртути и ее паров

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Сыктывкар «___» __________ 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва №2» (ГБУ ДО РК «СШОР № 2»), в лице исполняющего обязанности директора Назарова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава и Приказа Министерства физической культуры и спорта Республики Коми №01-14/03 от 22.01.2024 г., именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и _______________________, именуемое (ый,ая) в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующий на основании __________________, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем каждый по отдельности- Сторона, а вместе- Стороны, на основании п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Закон №44-ФЗ), заключили настоящий государственный Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить комплект демеркуризационный для сбора проливов ртути и ее паров (далее - Товар) в количестве и в сроки, определенные условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар на условиях, оговоренных в Договоре.

1.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Савина, дом 81/1, фойе учреждения.

1.3. Наименование, функциональные, технические и качественные характеристики, количество поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Под единицей Товара понимается: штука.

1.5. Контактное лицо Заказчика- Радниек Ирина Михайловна, фельдшер, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 264.

1.6. Банковское и казначейское сопровождение отсутствует.

1.7. Настоящий договор заключен на основании _______________________ (наименование и реквизиты документа).

2. Качество Товара. Гарантийные обязательства.

2.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), работоспособным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией или материалами, должен отвечать требованиям и техническим характеристикам, установленным Договором, не находиться под арестом, в залоге, быть не обремененным на него правами третьих лиц.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Договоре (в случае наличия такого указания), а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

Поставщик обеспечивает отсутствие повреждений на Товаре.

2.2. Поставщик поставляет Товар в упаковке изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, с учетом требований ГОСТ и технических условий, в случае если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

2.3. Поставщик гарантирует, что поставленный Товар не обременен правами третьих лиц, не заложен.

2.4. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора.

2.5. Гарантия Поставщика на поставленный Товар со дня подписания Заказчиком документа о приемке составляет:

- 12 месяцев (для инвентаря и оборудования)

- 3 месяца (для остальных товаров)

- иное (если предусмотрено п. 7.2 Договора)

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

2.6. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатка или дефекта в Товаре, в том числе скрытого, Поставщиком должна быть обеспечена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества, либо обеспечено безвозмездное устранение недостатков Товара (гарантийный ремонт).

Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.

2.7. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара, если они произошли: в результате нарушения правил эксплуатации Товара, предусмотренных инструкцией производителя (изготовителя) Товара.

2.8. Гарантия распространяется на Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.Цена договора, порядок и сроки оплаты

3.1. Цена Договора составляет____________ (______________) рублей ___ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _______рублей __ копеек (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: НДС не облагается»).

Цена единицы товара определена в Спецификации (Приложение №1 к Договору).

3.2. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места доставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ и настоящим Договором.

3.4. По соглашению сторон изменение существенных условий Договора возможна в следующих случаях:

3.4.1. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при исполнении договора без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.

3.4.2. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

3.4.3. При исполнении договора в случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств Министерства физической культуры и спорта Республики Коми на предоставление субсидии по соглашению сторон могут быть изменены размер и (или) сроки оплаты и (или) количество Товара.

3.4.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

3.5. Источник финансирования Договора - Средства бюджетного учреждения, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

3.6. Порядок и сроки оплаты.

3.6.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

3.6.2. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке (товарная накладная/универсальный передаточный документ) по цене Товара исходя из объема фактической поставки, но в размере, не превышающем цены договора. Порядок предоставления и подписания такого документа предусмотрено в разделе 5 Договора.

Авансовый платеж: не предусмотрен.

3.6.3. В случае начисления Поставщику неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик производит оплату поставленных Товаров за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пени) на основании Претензии (требования) о выплате неустойки, со ссылкой на нормы закона и настоящего пункта Договора.

3.7. В соответствии с ч.13 ст.34 Закона №44-ФЗ сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.8. Поставка Товара в количестве и качества, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору) и по цене, согласно пункта 3.1. настоящего Договора, является одним этапом исполнения Договора, таким образом, Договор является одноэтапным.

4. Права и обязанности Сторон.

• Заказчик вправе:
• требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;
• требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов;
• запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору;
• осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Договора;
• проводить экспертизу поставленного Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций;
• требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока;
• отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
• до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
• Заказчик обязан:
• обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
• получив от Поставщика УПД, в электронной форме, подписать его электронной подписью и отправить Поставщику в Единой информационной системе (далее- ЕИС на сайте zakupki.gov.ru);
• провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 8.5 настоящего Договора;
• в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;
• требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с Разделом 6 настоящего Договора;
• исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
• Поставщик вправе:
• запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора;
• направить Заказчику документ о приемке в электронной форме, подписанный электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями Раздела 5 настоящего Договора;
• требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
• назначить представителя, ответственного за поставку Товара и обеспечить его присутствие при приемке Товара;
• требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
• требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором;
• принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
• осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
• Поставщик обязан:
• своевременно и надлежащим образом осуществить поставку Товара, соответствующего функциональным и качественным характеристикам и количеству, указанному в Спецификации (Приложение №1 к Договору);
• на этапе исполнения договора предоставить Заказчику (при требовании законодательства):

- свидетельство о государственной регистрации товара.

- сертификат или декларация о соответствии.

• • обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), прочей сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором.
  • поставить недостающее количество или комплектующих Товара, а также произвести замену товара или комплектующих ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком,
  • уведомить Заказчика о готовности Товара к передаче не позднее, чем за 3 рабочих дня до поставки;
  • осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку Товара за свой счет к месту доставки;
  • предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
  • в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику;
  • исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5. Порядок, сроки поставки и приемки Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора путем передачи Товара Заказчику по адресу, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора. Точное время и дата поставки должны быть согласованы с Заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до поставки.

Поставщик осуществляет поставку Товара до места, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком за свой счет, с соблюдением положений действующего законодательства, а также установленных транспортными уставами и действующими в соответствии с ними правилами.

Некачественный и незаказанный Заказчиком Товар не принимается и не оплачивается.

5.2. Стороны Договора по взаимному согласию вправе осуществлять направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора (документ о приемке, счет-фактура, счет, и прочие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее- электронные документы) в соответствии с положениями пунктов 5.2.1 – 5.2.6 настоящего Договора:

5.2.1. Поставщик направляет Заказчику УПД в электронной форме подписанный электронной подписью посредством ЕИС.

5.2.2. Заказчик, получив от Поставщика УПД в электронной форме, подписывает его электронной подписью, после проведения процедуры приемки, согласно пункта 5.7. настоящего Договора и отправляет Поставщику.

5.2.3. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

5.2.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

5.2.5. В случаях отсутствия у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами электронных документов, а также в случае сбоя в работе ЕИС, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Договора, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, связанных с исполнением Договора, на бумажных носителях информации.

5.2.6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пункте 5.2.5. настоящего Договора, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

5.3. Поставщик предоставляет вместе с Товаром следующие документы

- оригиналы документов: документа о приемке, а также счет, счет/фактуру (если Стороны не применяют положения пункта 5.2 настоящего Договора), которые должны содержать наименование Товара, его общее количество, страну происхождения Товара, данные документа, подтверждающие страну происхождения Товара (при наличии);

- сертификаты соответствия (декларации о соответствии), свидетельства о государственной регистрации обязательных для данного вида Товара, и (или) иные документы, подтверждающие качество и соответствие Товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также другие документы, относящиеся к предмету Договора.

5.4. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.6. По решению заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

5.7. Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Товара и документов, указанных в пунктах 5.2., 5.3 настоящего Договора.

При проведении экспертизы, к которой привлекаются эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

При проведении экспертизы своими силами экспертиза поставленного Товара проводится Заказчиком непосредственно при его приёмке. Заключением по результатам экспертизы Заказчика является документ о приемке, в котором присутствует запись ответственного должностного лица Заказчика о приёмке Товара, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае создания Заказчиком приемочной комиссии результаты приемки оформляются в виде заключения (Акта о проведении экспертизы силами заказчика), которое подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, документ о приемке подписывает ответственное должностное лицо Заказчика.

Документы о приемке Товара или мотивированной отказе от подписания документа о приемке, подписываются и направляются в адрес Поставщика.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено поставщиком.

5.9. В случае несоответствия количества поставленного Товара условиям Договора Поставщик поставляет недостающее количество Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания документа о приемке, с учетом пункта 5.2.5 настоящего Договора. Приемка поставленного недостающего количества Товара осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 5.7. настоящего Договора.

5.10. В случае несоответствия качества поставленного Товара условиям Договора Поставщик заменяет Товар на Товар, соответствующий условиям Договора в течение10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания документа о приемке, с учетом пункта 5.2.5 настоящего Договора. Приемка замененного Товара осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 5.7. настоящего Договора.

5.11. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.12. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документа о приемке, указанных в пункте 3.6.3. настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила).

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Поставщика от выполнения обязательств по договору.

6.8. Убытки, причиненные Стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору, возмещаются другой Стороной согласно законодательству Российской Федерации.

6.9. Заказчик вправе удерживать сумму штрафа, пеней в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.11. Заказчик ведет претензионную работу в случае наступления случаев, указанных в пунктах 5.9-5.11 настоящего Договора.

Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

Претензия, адресованная юридическому лицу, направляется по месту нахождения юридического лица. Если обязательства стороны по договору исполняет филиал или представительство юридического лица, претензия направляется по месту нахождения этого филиала или представительства. Место нахождение юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из ЕГРЮЛ. В случае, если в договоре сторона указала адрес для почтовой корреспонденции, то претензия направляется по такому адресу. Претензия, адресованная гражданину, в том числе индивидуальному предпринимателю, направляется по месту их жительства. При этом место жительства определяется на основании паспортных данных, предоставленных стороной при заключении Договора и / или указанных в Договоре.

Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семи) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

Если Поставщик не исполнил или ненадлежаще исполнил свои обязательства, после проведения претензионной работы, Заказчик направляет односторонний отказ от исполнения договора, не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещает в ЕИС на сайте zakupki.gov.ru, и направляет Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Штрафы, пени уплачиваются Сторонами посредством перечисления взыскиваемых сумм Стороне по указанным Стороной в претензии реквизитам с последующим представлением подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в десятидневный срок со дня оплаты.

Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми только после принятия мер по их досудебному урегулированию.

6.12. Поставщик несет ответственность за все последствия по приобретению не декларированной или недостоверно декларированного Товара независимо от того, у кого этот Товар приобретался.

6.13. Поставщик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на указанный Заказчиком счёт, в случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Договору денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного завышения стоимости и/или неверного применение расценок и/или нецелевого расходования средств, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику.

6.14. В случае самовольного использования в ходе поставки Товара по Договору имущества третьих лиц или причинения вреда имуществу третьих лиц, Поставщик несет ответственность за свои действия и (или) действия привлекаемым им субподрядных организаций в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств

7.1. Предоставление обеспечения исполнения Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

7.2. Предоставление гарантийных обязательств Договора:

- Посмотреть таблицу с данными

8.Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора

8.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 31.12.2024 года включительно.

8.2. Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, не освобождает стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами по договору и гарантийных обязательств, если таковые имели место при исполнении Договора

8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, с учетом пункта 6.11 настоящего Договора.

Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

8.4. Изменение и (или) расторжение договора осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных статьями 34, 94 – 96, 112 Закона №44-ФЗ.

8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что:

- поставляемый Товар не соответствуют требованиям настоящего Договора;

- Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара, указанным в настоящем Договоре, в т.ч. Поставщик в ходе исполнения договора документально не подтвердит соответствие условиям, указанным в пункте 4.4.2 Договора.

8.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

8.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях, признаваемых Сторонами существенными нарушениями условий Договора:

отсутствие у Поставщика документов, подтверждающих качество и безопасность Товара;

поставка Товара ненадлежащего качества;

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом одной стороны от исполнения Договора, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9.Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение антикоррупционных требований при исполнении Договора своими работниками, представителями, аффилированными лицами и иными контрагентами, привлекаемыми ими для исполнения Договора. Для целей определения ответственности Сторон по Договору нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным Стороной.

9.2 При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не коррумпируют другую Сторону и/или третьих лиц, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.3 Сторона, которой стало известно о фактах нарушения антикоррупционных требований в связи с заключением и исполнением Договора, обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.4 Сторона, у которой появились обоснованные подозрения в получении доходов с нарушением антикоррупционных требований, может направить другой Стороне запрос о представлении документов и информации, необходимых для проверки таких подозрений, за исключением документов и информации, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами. Сторона, получившая указанный запрос, обязана дать на него мотивированный ответ, а также представить другой Стороне запрашиваемые документы и информацию (либо указать предусмотренные федеральным законом основания для отказа в их представлении) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса, если иной срок не будет установлен по соглашению Сторон.

9.5 Номер телефона доверия - 8 (8212) (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).

Прием сообщений по «Телефону доверия» осуществляется ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, путем личного приема сообщений по следующему графику:

с понедельника по четверг - с 09.00 до 17.00 часов по московскому времени;

в пятницу с 09.00 до 15.30 часов по московскому времени.

9.6 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения об отсутствии нарушения антикоррупционных требований, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, нарушившая антикоррупционные требования и (или) условия настоящей антикоррупционной оговорки, обязана возместить другой Стороне возникшие у нее в результате этого убытки. Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации и Договором.

9.7 В случае нарушения одной Стороной обязательств по антикоррупционной оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

10.Прочие условия договора

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны собственноручными подписями обеими Сторонами или оформлены в виде электронного документа, скрепленных сторонами электронно-цифровой подписью.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.3. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условии настоящего Договора, в том числе в отношении персональных данных (на основании ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

10.4. В рамках исполнения обязательств по Договору все юридически значимые сообщения могу направляться посредством электронной почты, факсимильной, телефонной и почтовой связи, телефоны и адреса которых указаны в реквизитах сторон.

10.5. Все юридически значимые сообщения в виде требований об уплате неустойки (штрафов, пени), уведомления об одностороннем расторжении Договора и иные, связанные с нарушениями обязательств по Договору могут направляться на электронную почту Поставщика, указанную в реквизитах сторон Договору. Указанные сообщения направляются в виде электронных документов, скрепленных электронно-цифровой подписью направляемого лица, либо в виде сканированных копий. Датой получения юридически значимых сообщений (уведомлений, требований) направленных посредством электронной почты и факсимильной связи считается дата их направления.

10.6. Заверения Сторон:

10.6.1. Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, Исполнитель подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) непроведение ликвидации поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании поставщика (исполнителя, подрядчика) - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности поставщика (исполнителя, подрядчика) в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Поставщик (исполнитель, подрядчик) считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату заключения Договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не принято;

4) отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - поставщика (исполнителя, подрядчика) судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента заключения Договора не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание поставщиком (исполнителем, подрядчиком) исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо Заказчика (руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом Заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица Заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по настоящему Договору;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся поставщика (исполнителя, подрядчика);

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося поставщика (исполнителя, подрядчика). Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) поставщик (исполнитель, подрядчик) не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) поставщик (исполнитель, подрядчик) не является иностранным агентом;

11) отсутствие у поставщика (исполнителя, подрядчика) ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации

• • Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством, поставщик (исполнитель, подрядчик) подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) отсутствуют сведения об поставщике (исполнителе, подрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10.7. Во всем остальном, что не предусмотренном Договором, Стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор заключается Сторонами в форме электронного документа и подписывается Сторонами Договора квалифицированной электронной подписью.

10.9. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью следующее приложение:

Приложение № 1. Спецификация.

11.Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан электронными подписями обеих Сторон

Приложение № 1

к Договору №2024/___ от «__» _____ 2024 г.

Спецификация:

* Товар будет указан в соответствии с характеристиками, указанным Победителем закупки.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

** Обоснование необходимости использования дополнительной информации: в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные характеристики необходимы для наиболее эффективного решения функциональных задач в рамках деятельности ГБУ РК «СШОР № 2» (заполняется при наличии требуемых конкретных характеристик Товара)

Требования к сроку годности поставляемого товара: Остаточный срок годности на комплекты на дату поставки должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

В случае наличия продукции в перечне Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 " Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации": Поставщиком предоставляется сертификат или декларация. Поставщик (при требовании Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе») предоставляет копию свидетельства о государственной регистрации товара. Товар, выпускаемый зарубежными производителями, должен иметь все необходимые разрешительные документы согласно действующим нормативным актам Российской Федерации, в том числе копию таможенной декларации для подтверждения легальности ввоза товара

Количество наименований: ___ (прописью: _____), Итого по спецификации: ____________ (______________) рублей ___ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__ %): _______рублей __ копеек (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, Заказчик указывает: НДС не облагается»).

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Документ подписан электронными подписями обеих Сторон

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Характеристики объекта закупки

Используемый метод определения

НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Расчет выполнен в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными приказом МЭР РФ от 02.10.2013 №567, Приказа ГБУ ДО РК

«СШОР № 2» №01-07/103-2 от 22.05.2023 г. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (в

соответствии с п.6 ст.22 44-ФЗ).

1)Метод сопоставимых рыночных цен возможно применять тогда, когда по результатам выполнения мероприятий Заказчиком будет найдено достаточное

количество источников ценовой информации о рыночной стоимости на предусмотренный(-ое) техническими требованиями количество товара (объем работ,

услуг). При этом, применяя метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик может использовать коммерческую информацию, содержащую

предложения, отличающиеся от условий планируемой закупки. При этом на основании ч. 4 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ему следует самостоятельно привести

полученную информацию к условиям будущей сделки с обоснованием их применения Также если не найдено достаточное количество источников ценовой

информации о рыночной стоимости на предусмотренный(-ое) техническими требованиями количество товара (объем работ, услуг), заказчиком для сравнения

цен в любом случае требуется не менее 2-х источников информации о ценах.

Поскольку ответы на запросы ценовой информации были даны в соответствии с выставленными Заказчиком условиями и по форме, представленной

Заказчиком, или найдены в сети Интернет, считаем предложенные товары идентичными.

2) Нормативный метод невозможно применить в связи с тем, что предмет закупки не подпадает под требования нормирования.

3) Невозможность применения тарифного метода обусловлена тем, что цены на предмет закупки не регулируются государством и не установлены

муниципальными правовыми актами.

4) Проектно-сметный метод невозможно применить, так как предмет закупки не позволяет воспользоваться данным методом

5) Затратный метод невозможно применить ввиду невозможности определения обычных в подобных случаях прямых и косвенных затрат на производство

или приобретение и (или) реализацию товаров, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

6) Заказчик не воспользовался правом использовать иной метод в соответствии с п.12. ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ (в случае невозможности применения

для определения начальной (максимальной) цены контракта (Договора), цены контракта (Договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей статьи). Если Заказчик использует настоящий метод, заказчик обязан включить обоснование

невозможности применения всех вышеуказанных методов. При такой закупке цена контракта обусловлена стоимостью услуг конкретного исполнителя, и таким

образом заказчик принимает цены конкретного исполнителя, применяя иной метод определения НМЦД и ссылаясь на конкретные расценки, утвержденные

исполнителем.

Поставка комплекта демеркуризационного для сбора проливов ртути и ее паров

Расчет НМЦК (рын) произведен по формуле:

V - количество (объем) закупаемого товара;

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Цi - цена единицы товара

Среднее

Наименование

№

товара, услуги

ОКПД2/КТРУ

Кол-во

(работы)

Ед.

изм.

демеркуризации

бытовой

Источники

Цена, руб

Средняя

20.59.59.900

1,00

шт

Поставщик 1

5 032,00

Поставщик 2

4 811,00

цена (руб.)

Поставщик 3

5 117,00

4 986,67

вариации (%)

отклонение

 ц

n

=

Набор для

1

Коэффициент

квадратичное

i 1

i



2

V 

n1

157,96

НМЦК (рын)



 100

ц

3,17

4 986,67

Итого:

4986,67

На основании проведенного анализа рынка и расчетов, НМЦК составляет: 4986,67 рублей.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при

оплате контракта: валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), является российский рубль в связи с

чем порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и

используемого при оплате контракта, в настоящей закупке не установлен.

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

Консультант по закупкам

(должность)

/ Чувьюрова О.С.

i._документация_№._демеркуризационный_набор

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. директора

ГБУ ДО РК «СШОР № 2»

_______________ Н.Д. Назаров

М.п.

«22» марта 2024 года

Извещение

о закупке у единственного поставщика с использованием электронного

ресурса «Закупки малого объема Республики Коми»

(электронный запрос цен (малая закупка)

по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку

Комплекта демеркуризационного для сбора проливов

ртути и ее паров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

П.5 44-ФЗ

Приложение №1. ДОКУМЕНТАЦИЯ

. Приложение №2. ОБОСНОВАНИЕ НМЦК.

. Приложение №3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (описание закупки)

. Приложение №4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩЕГО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ.

5. . Приложение №5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

6. . Приложение№6 ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ (образец)

1.

2.

3.

4.

г. Сыктывкар

2024

Приложение № 1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

осуществления закупки у единственного поставщика

с использованием электронного ресурса

«Закупки малого объема Республики Коми»

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование п/п

Содержание

Заказчик

Наименование: Государственное бюджетное учреждение

дополнительного образования Республики Коми "Спортивная

школа олимпийского резерва № 2»"

Адрес места нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми,

г.Сыктывкар, ул. Савина, 81/1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.

Савина, 81/1

Контакты:

Назаров Николай Дмитриевич, и.о.директора

(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб.254

Чувьюрова Ольга Сергеевна, консультант по закупкам

(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 258, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Информационное

Доступна в электронной форме с использованием

обеспечение проведения информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

процедуры Закупки

находящийся по адресу https://komimarket-app.rts-tender.ru

Наименование закупки

Поставка комплекта демеркуризационного для сбора

проливов ртути и ее паров

1 штука

Закупка по ФЗ (223-ФЗ, 44- ФЗ (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

44 ФЗ)

Источник

Средства бюджетного учреждения, полученные от

предпринимательской и иной приносящей доход

финансирования

деятельности

(бюджет; вне бюджета;

смешанный )

Начальная

4 986,67 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят шесть

тысяч 67 копеек)

(максимальная) цена

В общую цену Договора включены все расходы Поставщика,

контракта, руб.

необходимые для осуществления им своих обязательств по

Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том

числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие

обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку,

страхование, сертификацию, транспортные расходы по

доставке товара до места доставки, затраты по хранению

товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых

погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с

поставкой товара.

Дата опубликования

22.03.2024

Дата, период поставки

товара, выполнения

работ, оказания услуг

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения

Договора

9

10

11

Место поставки товара,

выполнения работ,

оказания услуг

Условия оплаты

Дата окончания подачи

предложений (дата и

время)

г. Сыктывкар, ул. Савина, 81/1, фойе учреждения.

Точное время и дата поставки должны быть согласованы с

Заказчиком не позднее, чем за 1 рабочий день до поставки.

Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи)

рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о

приемке (товарная накладная/универсальный передаточный

документ) по цене товара исходя из объема фактической

поставки, но в размере, не превышающем цены договора.

Авансовый платеж: не предусмотрен.

27.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.15

(не менее 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования заявки, а

максимальный срок не должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня

опубликования заявки (основание: п.1 ст.4.1 Положения об

осуществлении ЗМО с использованием функционала малых закупок

электронных площадок, утвержденного Приказом от 21.09.2022 г. №0107/247)

ДЛЯ СРОЧНОЙ ЗАКУПКИ: дата окончания подачи предложений

устанавливается на следующий рабочий день после даты опубликования

заявки)

Плановая дата

заключения контракта

29.03.2024

13

Описание

14

Дополнительные

требования

Требуется указать страну происхождения товара.

Рекомендуемая форма заявки- в соответствии с Приложением

№3 к Документации.

Поставка товара согласно Технического задания, Договора и

Требования к составу документов (приложены отдельным

файлом). Товар должен иметь сертификаты,

свидетельства о регистрации для использования в

детском учреждении (при требовании законодательства)

Бумажный или электронный договор.

Если участник закупки относиться к субъекту малого

предпринимательства,

социально

ориентированной

некоммерческой организации в соответствии с ч.1 ст.31

Федерального закона №44-ФЗ, то он вправе предоставить

декларацию о принадлежности участника закупки к субъектам

малого

предпринимательства

или

социально

ориентированным

некоммерческим

организациям

(в

соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ) (не

является преимуществом)

12

(в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования

протокола рассмотрения предложений Заказчик инициирует заключение

договора, срок, заключения договора не должен превышать 15

(пятнадцати) дней со дня опубликования протокола рассмотрения

предложений (основание: п.3 ст.4.1 Положения об осуществлении ЗМО с

использованием функционала малых закупок электронных площадок,

утвержденного Приказом от 21.09.2022 г. №01-07/247)

ДЛЯ СРОЧНОЙ ЗАКУПКИ: не позднее следующего рабочего дня после

опубликования протокола рассмотрения предложений)

При расхождении сведений между внесенными в экранные формы заявки электронного

магазина и прикрепленными к заявке документами преимущество имеют сведения,

указанные в экранных формах.