Тендер - поставка компаунда КЛТ-30 ТУ 38.103691-89 №287332320

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Свердловская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 20.12.2024 по 31.03.2025Место предоставления документации:ОАО Завод ИсетьПорядок предоставления документации:электронноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется тех_зад_клт30

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО Завод «Исеть»

___________ К.Н. Мединский

«___» ____________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

для нужд ОАО «Завод «Исеть»

1. Наименование закупки:

• Компаунд КЛТ-30 ТУ 38.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - 50 кг

2. Доставка Товара осуществляется:

• За счет покупателя.
• Отгрузка разовая и в полном объеме.

3. Требования к поставляемому Товару

• Согласно наименованию от производителя АО «КЗСК»
• Гарантийный срок не предусмотрен
• Дата изготовления не более 3 месяцев.
• Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации.

4. Оплата:

• Предоплата 100%

5. Требования к сопроводительной документации на поставляемый Товар:

- Поставщик предоставляет Покупателю с каждой партией Товара следующие относящиеся к Товару документы:

- ТОРГ-12 либо УПД;

- Счет-фактура (при условии поставки Товара по товарной накладной по форме ТОРГ-12);

И.О. Начальника ОМТС Е.С. Ефимова

Типовой_договор_поставки_по_223

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г. Каменск-Уральский, Свердловская область «____»_________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть» (ОАО «Завод «Исеть»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Мединского Константина Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, указанный в Спецификации (Приложение № 1 к договору) - далее – «Товар», в обусловленный Договором (Спецификацией) срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором (Спецификацией).

Наименование, количество, цена товара, порядок оплаты, сроки поставки и иные условия поставки Товара указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства.

Права и обязанности Сторон

Права Поставщика:

Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого заказчиком Товара.

С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по договору третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами. Привлечение третьих лиц не влечет за собой изменение стоимости и количества Товара по договору.

Обязанности Поставщика:

2.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями договора и приложений к нему.

2.2.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по договору.

2.2.3. Поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора.

2.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и договоров.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

2.3.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

2.3.3. Ссылаться на недостатки поставляемого Товара, в том числе на количество, ассортимент, комплектность и стоимость, по результатам проведенных проверок.

2.3.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

2.4. Обязанности Заказчика:

2.4.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям договора.

Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется на основании согласованной сторонами Спецификацией, в которых указывается наименование, комплектация, ТУ, ГОСТ, количество, стоимость Товара, способ его доставки и срок поставки.

3.2. Поставка Товара может осуществляться отдельными партиями. Покупатель обязан принять и оплатить указанные отдельные партии продукции на условиях, согласованных в Спецификации.

3.3. Поставщик за 3 дня до поставки должен уведомить Заказчика о точной дате поставки, путем передачи факсимильного сообщения.

3.4. В случае самовывоза, Поставщик не позднее чем за 3 дня до срока поставки обязуется уведомить Заказчика о готовности Товара к отгрузке, путем передачи факсимильного сообщения.

3.5. Одновременно с поставкой на каждую единицу Товара Поставщик направляет Заказчику сертификаты качества, предусмотренные соответствующим ТУ, ГОСТ, технические паспорта на Товар от завода изготовителя, документы по гарантийным обязательствам. Все документы должны быть составлены на русском языке.

3.6. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей сохранность груза во время транспортировки и хранения с маркировкой согласно ТУ, ГОСТа.

3.7. В случае поставки Товара с отступлением от согласованной Спецификации Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты данного Товара.

Качество

4.1. Поставляемый Товар по качеству должен соответствовать ТУ, ГОСТ для данной группы товара. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, которое подтверждается сертификатом качества производителя, а также другими нормативными документами.

4.2. В случае поставки Товара с отступлениями от ТУ, ГОСТ Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты некачественного Товара, что не освобождает Поставщика от взятых на себя обязательств. Возврат некачественного Товара осуществляется по требованию Заказчика за счет Поставщика. Все принимаемые решения оформляются в виде Протокола за подписью Заказчика и Поставщика.

4.3. Спецификацией на товар устанавливается гарантийный срок. Срок гарантии начинается с момента принятия товара Заказчиком.

Цена и порядок расчетов

Цена настоящего договора определяется Спецификацией (Приложение №1), является фиксированной и составляет __________. В т.ч. НДС ___% - _________ руб.

Настоящая стоимость Договора является фиксированной на весь период действия настоящего Договора и изменению не подлежит.

Цена на поставляемый Товар, порядок оплаты, указывается в Спецификации (Приложение №1), и может изменяться только по согласованию сторон. В случае изменении цены на поставляемый товар, в договор (Спецификацию) вносятся соответствующие изменения путем составления дополнительного соглашения.

В случае, если цена Товара установлена в иностранной валюте, Заказчик осуществляет оплату в рублях по курсу ЦБ РФ на день осуществления платежа.

Оплата производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Днем осуществления платежа считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

Приемка Товара

Товар, являющийся предметом настоящего договора, принимается Заказчиком по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65. № П-6 (далее – Инструкция № П-6) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66. № П-7 (Далее – Инструкция № П-7).

Одновременно с товаром поставщик обязуется передать заказчику товарную накладную ТОРГ 12, счет фактуру или УПД. Дата оформления документа должна соответствовать, дате фактической отгрузки, указанной в товарной накладной или УПД.

Покупателю передаются оригиналы документов в момент получения товара или передачи первому перевозчику.

6.3. Право собственности на Товар, являющегося предметом настоящего договора, а также риск случайной гибели переходит к Заказчику:

- в случае самовывоза либо доставки до склада Заказчик с момента передачи его Поставщиком Заказчику, что подтверждается товарно-транспортной накладной по форме «ТОРГ-12»;

- в случае поставки ж/д транспортом либо почтопересылкой с момента сдачи товара Поставщиком перевозчику для доставки его Заказчику, что определяется по штемпелю на ж/д накладной.

6.4. При необходимости для определения соответствия поставляемого Товара по качеству, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае установления по результатам их проведения каких-либо несоответствий и недостатков Товара, то расходы возлагаются на Поставщика.

• В случае обнаружения недостатков поставляемого Товара и его несоответствия требованиям, в том числе по качеству и (или) количеству, Заказчик вправе по своему выбору:

- предоставить Поставщику дополнительный срок разумной продолжительности для устранения недостатков;

- требовать возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара;

- требовать возмещения Покупателю транспортных расходов и иные необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием и возвратом продавцу бракованных товаров.

- расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить другую сторону в срок не позднее 5 дней со дня наступления таких обстоятельств и предоставить в подтверждение их наступления и продолжительности справку, выданную торгово-промышленной палатой. В противном случае сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения ее от ответственности.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего договора и нормам действующего законодательства РФ.

8.2. В случае, обнаружения недостатков в течение гарантийного срока завода изготовителя, Поставщик обязан произвести замену такого Товара, если не докажет, что они произошли в следствии нормального износа, неправильной эксплуатации.

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки продукции, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной в срок продукции, за каждый день просрочки, но не более 10%.

8.4. Стороны подтверждают, что представители подписавшие настоящий договор действуют в пределах своей компетенции и должным образом уполномочены на его подписание. В дальнейшем стороны не вправе ссылаться на отсутствие у представителей полномочий или на превышение представителями своих полномочий как на основание для признания данного договора недействительным полностью или в части.

8.5. Поставщик гарантирует, что является добросовестным налогоплательщиком, своевременно и в полном объеме отчитывается в налоговые органы. Если Заказчику будет отказано в вычете НДС или признании расходов по причине выявления налоговой недобросовестности Поставщика, либо по причине подписания счетов-фактур неуполномоченными лицами, то Поставщик обязуется возместить Заказчику ущерб в сумме невозмещенного НДС и доначисленного налога на прибыль, а также суммы причитающихся пеней и штрафов в полном объеме в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.

8.6. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ к взаимоотношениям Сторон не применяется.

Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, а так же не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошли или могут произойти вышеуказанные нарушения, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств по п 1. договора и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Порядок возмещения убытков определяется законодательством Российской Федерации.

Расторжение и изменение Договора

10.1. При внесении изменений и дополнений в Договор составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

10.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг.

10.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Разрешение споров

11.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий составляет 10 рабочих дней.

11.2. При недостижении согласия споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Свердловской области.

Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

12.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31 декабря 2024 г., а в части исполнения обязательств до полного их исполнения.

12.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. С момента подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Стороны признают действительность факсимильно воспроизведенных документов, подписей, печатей только в случае последующего предоставления их оригиналов.

12.5. Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон,

12.6. «Поставщик» с оформленным с его стороны договором обязан предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
• устав предприятия (для новых партнеров);
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего договор;

12.7. При изменении адреса и (или) обслуживающего банка, стороны обязаны в 10-тидневный срок уведомить об этом другую сторону.

Приложение:

Спецификация № 1

Юридические адреса и реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с даннымиГенеральный директор ОАО «Завод «Исеть»

______________ К.Н. Мединский _____________/_______________/

Приложение № 1 к договору поставки

№ ______ от___________

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

на поставку Товара

г. Каменск-Уральский, Свердловская область «____» ________ 202__г.

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма составляет ____________ (________) руб., ____ коп.

Срок поставки: ежемесячная поставка партиями в количестве 300 м. по предварительной заявке Заказчика. Первая поставка в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Договора и 100% предоплаты. Допускается досрочная поставка.

3. Способ доставки: -самовывоз, доставка транспортной компанией за счет Заказчика.

- Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика путем доставки на склад Заказчика расположенный по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, дом 12.

-В случае нахождения Товара в пределах Свердловской области поставка осуществляется путем самовывоза силами и за счет Заказчика.

В случае нахождения Товара за пределами Свердловской области поставка осуществляется силами и за счет Поставщика на адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова,12

4. Требования к упаковке и маркировке: Товар должен поставляться в надлежаще упакованных коробке/таре/контейнере/мешке. Упаковка не должна иметь нарушений и повреждений.

5. Условия оплаты: -100% предоплата в течение 5 банковских дней с момента выставленного Поставщиком счета на оплату.

- в течение 5 банковских дней с даты поступления Товара на склад Заказчика.

6. Гарантийные обязательства: 12 месяцев

7. Настоящая спецификация вступает в силу с момента ее подписания уполномоченными представителями Сторон.

8. Настоящая спецификация составлена в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК Генеральный директор ___________________________ ОАО «Завод «Исеть» ___________________________

______________ К.Н. Мединский ______________ /______________/

Извещение_ЕДп

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными