Тендер - Поставка коагулянта №272905569

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• проект_договора.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 Просмотр сведений о закупке «Поставка коагулянта» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0176

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Объект закупки: Поставка коагулянта

Описание объекта закупки: Поставка коагулянта

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 20.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Срок завершения подачи оферт: 21.05.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:26

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Указаны в проекте договора

Срок исполнения контракта: 31.12.2024

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Указаны в проекте договора

Источник финансирования: Внебюджетные средства: субсидии на выполнение государственного задания, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов», код вида расходов 244

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: Указаны в проекте договора

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Указаны в проекте договора

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: Указаны в проекте договора

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: Указаны в проекте договора

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "СОСНОВЫЙ БОР"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл, Сосновый Бор п, УЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, Д.16

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская обл, Выборгский район, Сосновый Бор п, УЛ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 16

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7454

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Василенко

Имя Наталья

Отчество Николаевна

Дополнительная контактная информация Закупка в электронном магазине



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

Договор №______

на поставку коагулянта

п. Сосновый Бор

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый бор» (СПб ГБУЗ Туберкулезный санаторий «Сосновый Бор»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Соколова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __, действующей на основании __, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику коагулянт - ___________________________ (далее – товар), в соответствии со Спецификацией, а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора составляет _ рублей (_), НДС _

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах определенные налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком, сумма Договора, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.2. Оплата по Договору осуществляется за счет средств: Внебюджетные средства: Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчёту. Оплата поставленного Товара производится не позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной (или универсального передаточного документа), предоставленных Заказчику. Авансирование не предусмотрено.

2.4. Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения договора.

Место поставки товара: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городской туберкулезный санаторий «Сосновый Бор», Ленинградская область, Выборгский район, пос. Сосновый Бор, ул. Александра Невского, д.16, в рабочие дни в период времени с 08.00 до 14.00 часов.

Контактное лицо: заместитель главного врача Аветисянц Валерий Хуренович, телефон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной (или универсального передаточного документа).

3.3 Порядок приемки товара:

3.3.1. В присутствии представителей Заказчика, и Поставщика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

3.3.2. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных Поставщиком нарушений.

3.3.3. Все расходы, связанные с приемкой, хранением, возвратом и заменой некачественного Товара оплачивает Поставщик.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

- своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;

- обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к ним требованиям, указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации;

- устранить недостатки Товара, с момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков;

- гарантировать качество поставленного Товара.

- осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку Товара за свой счет;

- передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.

4.2. Заказчик обязуется:

- принять Товар в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, указанных в Спецификациях, подписать и передать Поставщику документ о приемке Товара.

- оплатить стоимость Товара, поставленного Поставщиком согласно условиям настоящего Договора;

- осуществлять контроль за ходом исполнения условий Договора;

- своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

- выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком;

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042.

5.2. Неустойка по Договору выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4. Ответственность Поставщика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически выполненных Поставщиком.

5.5. В случае возникновения споров, требований или разногласий по применению или толкованию настоящего Договора Стороны примут меры к разрешению их путем переговоров в духе сотрудничества и взаимопонимания.

5.6. Споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5.7. Штрафные санкции по Договору считаются начисленными с даты признания одной Стороной письменной претензии другой Стороны или вступления в законную силу решения суда.

5.8. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента их получения другой Стороной.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, установленном настоящим Договором до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.

7.2. При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в 10-дневный срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.

7.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

7.3.1. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем товара, не более чем на десять процентов.

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и Гражданским Кодексом РФ.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

7.5.1. Поставки товара ненадлежащего качества.

7.5.2. Нарушения Поставщиков сроков поставки товара.

7.5.3. Предусмотренным Гражданским Кодексом РФ от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Договором.

7.6. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от оплаты поставки.

7.6.2. Неоднократного нарушения срока оплаты поставки.

7.6.3. Предусмотренным Гражданским Кодексом РФ от исполнения отдельных видов обязательств, если в Договоре было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г.

9. место нахождения и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №__

от __

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными