Тендер - Поставка кислоты сульфаминовой, ортофосфорной №269318563

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Извещение

1_Извещение_кислота_сульфаминовая,_ортофосфорная ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Способ закупки: Электронный магазин для субъектов среднего и малого предпринимательства.

Основание выбора способа закупки по Положению о закупке для нужд АО «Квадра»: 5.2.2. 3 Закупка в электронном магазине.

Наименование заказчика: Филиал АО "Квадра" – "Белгородская генерация".

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, 2,

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Белгород, ул. Северо-Донецкая, 2. Контактный телефон: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Митрофанова Вереса Вячеславовна, телефон (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка кислоты сульфаминовой, ортофосфорной.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с техническим заданием (Приложение №2).

Срок (период) поставки товара: единоразовая поставка товара в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания Сторонами договора.

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика до склада покупателя.

Место поставки товара: в соответствии с техническим заданием (Приложение №2).

Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,12 руб. с учетом НДС.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами ОКПД2 - 20.14.44.130 (Изоцианаты и соединения прочие, содержащие другие азотсодержащие функциональные группы).

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика: Качество Товара должно соответствовать настоящему техническому заданию, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями договора (Приложение №1).

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: заявка на участие в закупке должна содержать информацию о наличии/ отсутствии предлагаемого к поставке товара в реестрах, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013, и в случае наличия предлагаемого к поставке товара в таких реестрах, то указывается номер реестровой записи соответствующих реестров.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
Предложения поставщиков предоставляются посредством функционала электронной торговой площадки Сбербанк АСТ, сайт: https://utp.sberbank-ast.ru/. Дата начала 26.03.2024 г. и дата окончания срока подачи заявок 01.04.2024 г.

Требования к сроку действия заявки: не менее 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке на УТП (пункт 19).

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: - Посмотреть таблицу с данными

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: сайт: https://utp.sberbank-ast.ru/, дата: 26.04.2024 г.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: выбор победителя закупки производится по наименьшему ценовому предложению при условии, что такое предложение не превышает НМЦ.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в случае неполучения предложений поставщиков или в случае, если все предложения поставщиков превышают НМЦ, и в результате запроса о снижении цены цена не была снижена, закупка прекращается и по решению заказчика проводится иным способом в соответствии с требованиями Положения о закупке для нужд АО «Квадра».

Поставщик обязан подписать договор на Сбербанк АСТ сайт: https://utp.sberbank-ast.ru/ в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения договора от заказчика и направить подписанный договор заказчику. В случае отказа поставщика от заключения договора или нарушения сроков его предоставления данный поставщик признается уклонившимся от заключения договора.

Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:
- электронный почтовый ящик: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;
- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ограничения на участие в закупке: Принять участие в закупке могут только субъекты малого и среднего предпринимательства, определенные статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в соответствии с Положением о закупке для нужд АО «Квадра» и ЛНА АО «Квадра».

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение №1: проект договора;

Приложение №2: техническое задание

Приложение 1 к Извещению_Проект договораx

Приложение №1 к Извещению о проведению закупки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

- Посмотреть таблицу с данными

Акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (АО «Квадра»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице управляющего директора филиала АО "Квадра"-"Белгородская генерация" Чефранова Михаила Эдуардовича, действующего на основании доверенности № ИА-508/2022-БГ от 09.12.2022 года, с одной стороны, и

Полное наименование (Сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор (в дальнейшем именуемый, вместе во всеми приложениями, «Договор») на перечисленных ниже условиях:

Особенные условия

1. Предмет Договора

• На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и осуществить оплату поставленного Товара.
• Товар - имущество, поставляемое по Договору в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение 1), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение 2).
• Основание заключения Договора - настоящий Договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии (протокол № ___ от _________).
• Наличие отлагательного условия - не устанавливается

1.5. Товар поставляется для нужд филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация».

2. Цена Договора и условия оплаты

• Общая цена Договора составляет _______(___________), в т.ч. НДС _____% - _________(__________).

Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение 1).

2.2.Условия оплаты: оплата после поставки.

Размер авансового платежа: выплата аванса не предусматривается.

2.2.2 Срок оплаты Товара не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара.

• • Особые условия: отсутствуют.

Условия поставки

Условия поставки – доставка до склада Покупателя (грузополучателя).

Место поставки – определяется в Техническом задании (Приложение 2).

Срок поставки – поставка осуществляется в сроки, определенные в Техническом задании (Приложение 2).

Особые условия поставки – отсутствуют.

Упаковка и маркировка

Особые условия упаковки и (или) маркировки): в соответствии с требованиями ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (для кислоты сульфаминовой технической марки Б, первый сорт) и ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(для кислоты ортофосфорной технической, 73%) и ТУ завода-изготовителя (Приложение 2).

Условия приемки Товара

Приемка Товара производится в порядке, предусмотренном разделом 5 Общих условий (Приложении № 3).

Особые условия приемки: отсутствуют.

Гарантии Поставщика и качество Товара

На Товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период), предусмотренный Техническим заданием (Приложение 2).

Обеспечение исполнения Договора

В рамках Договора не требуется предоставление Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

Срок действия Договора

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Настоящий договор Настоящий договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки (ЭТП) и составлен по итогам закупочной процедуры согласно протоколу, указанному в п. 1.3. Особенных условий, с учетом преддоговорных переговоров (если применимо).
Поставщик, подписав договор со своей стороны электронной подписью, обязан направить его Покупателю с использованием программно-аппаратных средств ЭТП, не позднее срока, установленного в извещении о проведении закупки.
Договор считается заключенным в момент (дату) подписания договора Покупателем с использованием программно-аппаратных средств ЭТП.
В случае если Поставщик не подпишет Договор посредством программно-аппаратных средств ЭТП в установленный срок, то Договор считается незаключенным вследствие уклонения Поставщика от заключения Договора без возмещения каких-либо убытков Поставщика. Такое уклонение признается достаточным и правомерным основанием для включения Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Если Стороны помимо заключения Договора на электронной торговой площадке подписали Договор на бумажном экземпляре, то в случае обнаружения разночтений и возникновения разногласий, споров и судебного разбирательства, текст Договора, размещенный на электронной торговой площадке, имеет приоритет перед текстом Договора на бумажном экземпляре.

Дополнительные особенные условия

Стороны соглашаются, что в дополнение к подсудности, предусмотренной п.11.7.3. Общих условий, по выбору истца, спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Обмен электронными документами: не применяется

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, связанных с исполнением Договора, а также для организации процесса информационного обмена по Договору и оперативного взаимодействия Стороны использоваться следующие каналы связи:

- Посмотреть таблицу с данными

• После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета Договора считаются аннулированными и теряют силу.
• Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Техническое задание.

Приложение 3 – Общие условия поставок товаров.

Приложение 4 – Форма Акта сверки взаиморасчетов.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________________ от «______» _________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка до склада Покупателя осуществляется за счет и силами Поставщика одной партией в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№________________ от «_____» __________г.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№________________ от «_____» __________г.

Общие условия поставок товаров

(«Общие условия»)

Раздел 1. Общие положения.

• Общие условия поставок Товаров (Общие условия) регулируют отношения, возникающие между Покупателем и Поставщиком при поставке товаров, и являются неотъемлемой частью Договора, заключенного между Сторонами.
• Покупатель вправе, руководствуясь требованиями, рекомендациями органов государственной власти, местного самоуправления, организаций здравоохранения и/или Роспотребнадзора, устанавливать дополнительные требования к исполнению Договора в области охраны труда (ОТ) и промышленной безопасности (ПБ) в случае, когда такая необходимость, по мнению Покупателя, вызвана санитарно-гигиеническими требованиями, эпидемиологической обстановкой в мире, стране, регионе и/или определённой местности, соблюдением мер безопасности и профилактики предупреждения возникновения и распространения вирусных и/или инфекционных заболеваний, в том числе в отношении применения СИЗ Поставщиком, путем направления соответствующего уведомления.

Раздел 2. Цена Договора и условия оплаты.

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае, если Особенными условиями предусмотрена поставка Товара по заявкам, Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению, за исключением случаев, установленных Договором или действующим законодательством. Общая цена всего поставляемого по договору Товара не может превышать Цену Договора. В случае поставки Товара по заявкам единичные расценки, указанные в Спецификации, являются твердыми и не подлежат изменению в период действия Договора.

В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем предполагаемое на момент заключения Договора, предусматривающего поставку Товара по заявкам, оплата производится, исходя из фактически поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку товара до Места поставки, расходы на разгрузку товара в Месте поставки (если применимо), страхование на условиях, определенных Договором (в случае, если поставка осуществляется с условием о страховании Товара), расходы, связанные с установкой/пусконаладкой/вводом в эксплуатацию (если это применимо для поставляемого Товара) и передачей Товара Покупателю, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если в соответствии с Особенными условиями (п. 3.4. Особенных условий) предусмотрена обязанность Поставщика оказать услуги по установке и/или пусконаладке Товара, то Поставщик подтверждает, что цена Договора учитывает весь объем услуг по Договору, включая все расходы, затраты, вознаграждения Поставщика, связанные с надлежащим исполнением обязательств по Договору. Цена Договора компенсирует все иные издержки, которые Поставщика должен понести в связи с исполнением Договора. Затраты Поставщика, связанные с выездом работников в место оказания услуг по установке и/или пусконаладке (командировочные расходы, стоимость проезда и др.), учтены в цене Договора и отдельно не оплачиваются.

2.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

2.4.1. Стандартные условия оплаты при наличии аванса.

(а) Авансовый платеж оплачивается в срок, установленный пп. 2.2.1. Особенных условий, после наступления всех перечисленных событий: заключения Договора и передачи Покупателю счета на оплату, при условии предоставления Поставщиком соответствующего обеспечения исполнения Договора (если предоставление обеспечения предусмотрено Особенными условиями). Выплата авансового платежа до предоставления обеспечения не осуществляется, при этом Покупатель не несет ответственности за нарушение сроков оплаты (применимо для случаев, когда Особенными условиями предусмотрено предоставление обеспечения).

(б) Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от получения авансового платежа, указанного пп. (а) настоящего пункта либо уменьшить сумму авансового платежа. Отказ Поставщика от получения аванса/уменьшение суммы аванса оформляется Поставщиком в письменной форме и направляется Покупателю не позднее срока, установленного для предоставления обеспечения возврата авансового платежа.

При этом сроки исполнения обязательств Поставщика по Договору изменению не подлежат.

В случае отказа Поставщика от аванса условия Договора о выплате аванса и условия по обеспечению обязательств по возврату аванса, предусмотренные разделом 7 Особенных условий Договора, утрачивают силу и не подлежат применению с момента получения Покупателем письменного отказа Поставщика от получения аванса, а оплата производится в порядке, предусмотренном в пп.2.2.2. Особенных условий. В случае уменьшения суммы аванса обеспечение предоставляется в размере уменьшенной суммы аванса, согласно заявления Поставщика об уменьшении суммы аванса.

(в) Платеж в размере оставшейся части цены Товара (цены партии) выплачивается в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.2 Особенных условий, после подписания Сторонами товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД), а в случае, если для начала эксплуатации Товара требуется ввод в эксплуатацию и/или испытания и/или установка и/или пусконаладка и т.п., срок проведения окончательного расчёта исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара. .

2.4.2. Стандартные условия оплаты при отсутствии аванса.

100 % цены поставленного Товара выплачивается в сроки, предусмотренные пунктом 2.2.2. Особенных условий, после подписания Сторонами товарной накладной/универсального передаточного документа (УПД), а в случае, если для начала эксплуатации Товара требуется ввод в эксплуатацию и/или испытания и/или установка и/или пусконаладка и т.п., срок проведения окончательного расчёта исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара.

Платеж производится при наличии оригиналов следующих документов:

1) счёт на оплату и счет-фактура (если применимо);

2) транспортная накладная /товарно-транспортная накладная;

3) товаросопроводительная документация, указанная в п. 3.1.11. Общих условий;

4) документы, подтверждающие проведение всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара (если применимо).

В случае непредоставления полного комплекта надлежащим образом оформленной документации в соответствии с настоящим пунктом, Покупатель вправе не производить оплату Товара. При этом он не несёт ответственности за нарушение сроков оплаты Товара.

2.5. Банковские расходы.

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

2.6. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением авансового платежа, если он предусмотрен Особенными условиями) обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в надлежащем количестве и надлежащего качества.

2.7. Предоставление счета-фактуры.

В случаях, когда Особенными условиями предусмотрена выплата аванса, в течение 5 (пяти) дней после получения аванса в счет исполнения обязательств по Договору, Поставщик передает Покупателю счет-фактуру с указанием Товара, за который получен аванс, суммы оплаты, частичной оплаты в счет исполнения обязательств по Договору с соблюдением иных реквизитов, предусмотренных законодательством РФ (ст. 169 НК РФ).

После поставки Товара Поставщик представляет Покупателю счет-фактуру в течение 5 (пяти) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

Счет-фактура оформляется в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и пр., Поставщик возмещает убытки Покупателя.

2.8. Зачет требований.

Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе об уплате неустойки.

2.9. Отказ от оплаты.

Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара, от которого Покупатель отказался на условиях, определенных п.п. 5.2. и 5.3. Общих условий.

2.10. Сверка взаиморасчетов.

Стороны проводят сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора, по требованию одной из Сторон.

Сторона, являющаяся инициатором проведения сверки, обязана представить другой стороне два экземпляра подписанного акта сверки взаимных расчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца предшествующего месяцу проведения сверки по форме, прилагаемой к Договору.

Сторона, получившая акт сверки, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает один экземпляр другой Стороне либо, при наличии разногласий, направляет в адрес другой Стороны, подписанный протокол разногласий к акту сверки.

2.11. Обмен электронными документами

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

2.12. Условие о залоге Товара

Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

Раздел 3. Условия поставки.

• Порядок и условия поставки Товара
• Порядок и условия поставки Товара (партии Товара), в том числе, место поставки Товара, наименование и адрес грузополучателя, способ поставки определяются в Техническом задании.

Под партией Товара для целей Договора понимается количество (ассортимент) Товара, поставляемое одновременно, согласно срокам, предусмотренным Техническим заданием.

• • Если иное не согласовано Сторонами в Особенных условиях либо в Техническом задании, Поставщик самостоятельно определяет способ и условия доставки Товара, виды транспорта, перевозчиков и иные условия доставки Товара таким образом, чтобы доставка Товара (партии Товара) была осуществлена в соответствии с условиями Договора.
  • Если до плановой даты отгрузки Поставщик не получил от Покупателя по электронной почте требования о приостановке отгрузки Товара, Поставщик осуществляет отгрузку Товара (партии Товара) в сроки, предусмотренные Договором.
  • В день отгрузки Товара Поставщик обязан направить (сообщить) Покупателю по электронной почте следующие документы и сведения:
• отгрузочные реквизиты Поставщика;
• вид транспорта (наименования и государственные регистрационные номера транспортных средств, посредством которых осуществляется доставка Товара/наименование ж/д состава и номера вагонов;
• наименование и количество отгруженного Товара (партии Товара);
• количество грузовых мест.
  • В случае несообщения или нарушения срока сообщения Покупателю сведений об отгрузке, указанных в п. 3.1.4. настоящих Общих условий, а равно в случае, если Поставщик отгрузил Товар несмотря на требование Покупателя о приостановке отгрузки, все риски и затраты, связанные с простоем транспортных средств и невозможностью принять Товар, относятся на Поставщика.
  • Поставщик обязуется передать Покупателю одновременно с Товаром (партией Товара) документацию, предусмотренную в п. 3.1.11. Общих условий. В случае поступления Товара без указанных документов считается, что Поставщик не исполнил свои обязательства по поставке Товара (партии Товара) до момента передачи документов Покупателю. В этом случае Покупатель принимает Товар на ответственное хранение в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
  • Если иное не предусмотрено в Особенных условиях, доставка Товара включена в Цену Договора и осуществляется силами и средствами Поставщика.
  • Приемка Товара от перевозчика осуществляется Покупателем путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товаросопроводительной документации в соответствии с применимым правом, регулирующим деятельность транспорта.

Во всех случаях, когда при приемке Товара от перевозчика устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса Товара или количества мест данным, указанным в товаросопроводительной документации, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта.

• • В случае непоступления Товара в Место поставки в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты отгрузки, Поставщик обязуется организовать розыск Товара и обеспечить его доставку по реквизитам, указанным в Договоре, за свой счет.
  • Датой отгрузки Товара считается дата штемпеля Поставщика на автонакладной и/или дата штемпеля станции отправления на накладной железнодорожного сообщения.
  • При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - принадлежности):

(а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

(б) технический паспорт на Товар и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром;

(б) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

(в) копию таможенной декларации, позволяющей идентифицировать Товар, поставляемый по Договору (для Товара, ввезенного на территорию Российской Федерации);

(е) иную документацию, представление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с Договором и законодательством РФ;

В случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Поставщик обязан одновременно с Товаром передать Покупателю относящуюся к Товару эксплуатационную документацию.

Эксплуатационная документация помимо сведений, предусмотренных обязательными техническими правилами, должна включать (если применимо для данного вида Товара): чертежи, комплектовочную ведомость, правила эксплуатации (руководство по эксплуатации), технические спецификации, каталог (перечень) деталей в составе Товара, информационные таблицы материалов, сведения о проведенных заводских испытаниях, инструкции по монтажу, регулировке, пусконаладке, испытаниям, сведения о техническом обслуживании и периодичности его проведения, сведения о необходимом количестве запасных частей для эксплуатации и проведения планового технического обслуживания (нормах расхода запасных частей), инструкции по охране труда, оперативные схемы, сведения о квалификации и количестве персонала, необходимого для эксплуатации и технического обслуживания Товара, сведения о возможных недостатках и способах их устранения, инструкции о действиях эксплуатационного персонала в случаях возникновения нарушений в работе Товара, требования промышленной и энергетической безопасности, иные сведения и документы, достаточные для безопасной эксплуатации и технического обслуживания Товара.

Техническая документация, эксплуатационная документация, а также иная документация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть выполнена на русском языке или переведена на русский язык и соответствовать требованиям обязательных технических правил и применимого права.

3.1.2. Срок поставки – существенное условие.

Срок поставки установлен Особенными условиями и является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя, которое Поставщик обязан своевременно запросить. К письменному согласию Покупателя приравниваются конклюдентные действия по приемке Товара путем подписания соответствующих документов в соответствии с разделом 5 Общих условий Договора.

3.1.3. Встречный характер обязательств по поставке.

В случае, если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (в том числе, выплатой авансового платежа, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При непредоставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

3.1.4. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке (в том числе, Поставщиком по поставке или Покупателем по выборке) осуществляется в пределах стандартного рабочего времени.

• • Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

• • Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания товарной накладной.

• • Применение пунктов 3.2 – 3.4.

В зависимости от условий поставки, указанных в Особенных условиях, действуют условия поставки, предусмотренные одним из п. 3.2., 3.3. или 3.4. Общих условий, положения остальных пунктов при этом не применяются.

В случае осуществления поставок в соответствии с согласованным Сторонами графиком поставок/заявками сроки, установленные п. 3.2. - 3.4. Общих условий, применяются в части ему/им не противоречащей.

• • Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

• • Поставка по заявкам Покупателя.

В случае если Договором предусмотрена поставка Товара по заявкам Покупателя, применяются следующие условия:

(а) Поставка Товара осуществляется на основании заявок, которые оформляются Покупателем по форме Приложения к договору условий и направляются на электронный адрес Поставщика, указанный в Договоре. Риск неполучения заявки Покупателя, направленной на указанный в Договоре электронный адрес Поставщика, несет Поставщик.

(б) Каждая заявка не должна противоречить условиям Договора, в том числе Спецификации и Техническому заданию в части наименований, ассортимента, стоимости Товара (единичных расценок) и предельного количества Товара.

(в) Каждая заявка должна быть подтверждена Поставщиком в течение 1 (одного) рабочего дня с даты ее получения путем направления ответного письма на электронный адрес Покупателя, указанный в Договоре, с приложением электронного образа подписанной Поставщиком заявки либо направлением Покупателю мотивированного отказа от исполнения заявки.

(г) Если от Поставщика в установленный пп. (в) настоящего пункта срок не поступит подтверждение заявки либо мотивированный отказ от согласования заявки, заявка считается принятой Поставщиком и является обязательной для исполнения.

(д) Любой поставленный Товар, а равно оказанные (выполненные) Поставщиком дополнительные услуги/работы, если таковые предусмотрены Договором, не предусмотренные согласованной Сторонами заявкой, выполненные Поставщиком без согласования с Покупателем (без оформления заявки в порядке, предусмотренном пп. (а) – (г) настоящего пункта), оплате Покупателем не подлежат.

3.1.10. Поставщиком соблюдены все правила и процедуры, предусмотренные Положением о национальной системе прослеживаемости товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108, применительно к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, указаны актуальные и верные реквизиты прослеживаемости в выставляемых счетах-фактурах и универсальных передаточных документах (включая корректировочные).

3.2. Поставка с доставкой до склада Покупателя (Грузополучателя).

(а) Обязанности Поставщика.

Поставщик обязан своими силами и средствами доставить в установленный Срок поставки Товар в Место поставки.

В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными с момента передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной без замечаний (за исключением гарантийных обязательств).

(б) Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан принять поставку Товара с момента его предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя.

(в) Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Поставщика, если иное не предусмотрено в Техническом задании.

(г) Переход рисков.

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю путем подписания Покупателем товарной накладной.

• Поставка с выборкой.

(а) Обязательства Поставщика.

Поставщик обязан предоставить Товар в распоряжение Покупателя неотгруженным в какое-либо транспортное средство в Месте поставки в Срок выборки.

(б) Обязательства Покупателя.

Покупатель обязан осуществить выборку Товара в пределах Срока выборки.

(в) Срок выборки.

Период длительностью в 5 (пять) рабочих дней, предшествующий Сроку поставки, определенному разделе 3 Особенных условий Договора.

(г) Предварительное извещение

Не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до наступления Срока выборки Поставщик обязан вручить Покупателю письменное извещение о готовности Товара к выборке.

(д) Переход рисков (общие условия).

Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной.

(е) Переход рисков без передачи Товара.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят к Покупателю в день, следующий за истечением Срока выборки, если Поставщик докажет одновременное наличие (выполнение Поставщиком) всех перечисленных ниже условий:

- Покупателю (уполномоченному представителю) было вручено надлежащее извещение согласно пункту (г) настоящего пункта;

- Товар был должным образом индивидуализирован, т.е. определенно обособлен или иным способом обозначен как товар, являющийся предметом Договора;

- Покупателю была обеспечена возможность забрать Товар в соответствии с условиями Договора;

- в случаях, предусмотренных Договором или действующим законодательством, Покупателем не было направлено Поставщику уведомление об отказе от исполнения Договора.

• Поставка с передачей перевозчику.

(а) Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки.

Выбор перевозчика и вида (условий) перевозки Товара до Места поставки осуществляется Поставщиком.

В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

(б) Обязательства Поставщика.

Обязательства Поставщика по поставке считаются исполненными с момента передачи Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной без замечаний (за исключением гарантийных обязательств).

(в) Выгрузка Товара.

Выгрузка Товара с транспортных средств в Месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

(г) Предварительные уведомления.

За 15 (пятнадцать) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара к отгрузке.

За 7 (семь) календарных дней до даты поставки Поставщик направляет Покупателю проекты транспортных накладных и упаковочных листов (при этом Поставщик не освобождается от ответственности за неправильное составление или оформление таких документов).

В течение 24 часов после отгрузки Поставщик сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование Товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

Если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара - в течение 24 часов после отгрузки Поставщик направляет Покупателю один оригинальный экземпляр транспортной накладной и страховой полис.

• Страхование (пункт применяется в случае, если Особенными условиями предусмотрено страхование Товара).

Страхование должно распространяться на страховые случаи, происшедшие до истечения Срока поставки.

Страхование должно покрывать как минимум предусмотренную в Договоре цену плюс 10% (т.е. 110% цены Договора).

Страховщик определяется Поставщиком с учетом квалификационных требований, определенных Особенными условиями.

• Установка и/или пусконаладка Товара (пункт применяется в случае, если Особенными условиями предусмотрена обязанность Поставщика оказать услуги по установке и/или пусконаладке Товара)

3.6.1. При оказании услуг по установке и/или пусконаладке Поставщик должен:

- обеспечить качественное и безопасное оказание услуг в соответствии с действующими нормативно-техническими документами;

- своими силами и за свой счет поставить все необходимые для оказания услуг материалы и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период проведения работ. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Раздел 4. Упаковка и маркировка.

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара (если они требуются по характеру Товара) должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

4.2. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

Раздел 5. Условия приемки Товара.

5.1. Общие требования.

5.1.1. Приемка Товара Покупателем осуществляется:

а) по количеству мест и внешнему виду (в отношении целостности и внешнего вида упаковки) при получении Товара и подтверждается подписанием транспортной накладной/ транспортного раздела УПД.

б) по внутритарному количеству, качеству, ассортименту и комплектности в течение 20 календарных дней с даты подписания Покупателем транспортной накладной/транспортного раздела УПД и получения Покупателем документов, указанных в п. 3.1.11. Общих условий, и подтверждается подписанием Покупателем товарной накладной.

5.1.2. Если указанные в п.3.1.11. Общих условий документы не поступили одновременно с Товаром, Поставщик обязуется в срок не позднее 5 дней доставить Покупателю документы способом, обеспечивающим гарантированную доставку Покупателю указанных документов.

В случае просрочки предоставления товаросопроводительной документации Покупатель вправе не подписывать товарную накладную и увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

5.1.3. Приёмка Товара по количеству производится Покупателем посредством установленных механизмов определения количества, существующих для данного вида Товара (подсчет, взвешивание, расчетный метод и др.) на основании данных о Товаре, указанных в накладных, приемка по качеству - в соответствии с документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара.

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

5.1.4. При приемке Товара проверяется соответствие данным, указанным в товаросопроводительных документах; проверяется, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение Товара от повреждения и порчи во время перевозки (укладка, температурный режим и др.), а также производится осмотр по внешнему виду Товара.

5.1.5. Допускается выборочная (частичная) проверка количества и качества Товара (не менее 10% от поступившей партии Товара) с распространением результатов проверки на всю поступившую партию Товара.

5.1.6. Если Техническим заданием и/или Спецификацией предусмотрено, что Товар должен поставляться комплектом, то Товар, не соответствующий описанию, данному в Техническом задании и/или Спецификации, считается некомплектным.

5.1.7. Товар должен поставляться в собранном виде, если иная степень сборки не указана в Техническим задании и/или Спецификации. Если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика, с использованием его инструментов.

5.1.8. Если у Покупателя имеются замечания по внутритарному количеству, качеству (в отношении явных (видимых) недостатков), ассортименту и комплектности Товара, товарная накладная не подписывается Покупателем, а составляются акты по количеству и качеству.

5.1.9. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель вправе закончить разгрузку поступившего Товара, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество.

5.1.10. При обнаружении несоответствия количества и/или качества и/или ассортимента, комплектности поставляемого Товара, условиям Договора, Покупатель обязан в срок не позднее следующего рабочего дня после обнаружения уведомить об этом Поставщика по каналам связи, предусмотренным Договором.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после получения извещения от Покупателя (если иной срок не указан в извещении Покупателя) направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта приемки. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Покупателя по каналам связи, предусмотренным Договором, в день получения от Покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Покупателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Покупателя (грузополучателя)).

5.1.11. В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или неполучения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Покупатель вправе завершить приемку в одностороннем порядке с отметкой в акте о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки Товара, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте приемки и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в акте.

Составленный Покупателем односторонний акт будет являться достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.

5.1.12. В случае обнаружения недостатков Товара, Поставщик обязан за свой счет по требованию Покупателя и в согласованный с ним срок, но не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения требования Покупателя, восполнить недопоставку Товара, заменить некачественный Товар Товаром надлежащего качества или выплатить Покупателю соответствующую денежную компенсацию, а также предоставить Покупателю недостающую товаросопроводительную документацию и (или) эксплуатационную документацию (если применимо). Устранение недостатков не освобождает Поставщика от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

5.1.13. Покупатель вправе отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных пунктом 5.2. Общих условий. В этом случае Товар не принимается в собственность Покупателя, не оплачивается и принимается на ответственное хранение за счет Поставщика.

5.1.14. При отказе Покупателя от приемки Товара, Поставщик обязан за свой счет вывезти от Покупателя не принятый Покупателем Товар и возместить Покупателю расходы, связанные с хранением Товара.

5.1.15. В случае обнаружения в Товаре после его приемки скрытых недостатков, составляется акт о скрытых недостатках Товара. Составление (оформление) акта о скрытых недостатках Товара осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в пунктах 5.1.10. – 5.1.11. Общих условий.

5.1.16. В Техническом задании могут быть предусмотрены дополнительные требования к проведению проверки качества и/или количества Товара. Если в Техническом задании предусмотрены дополнительные требования к приемке Товара, а также проведению проверки качества и/или количества Товара, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной осуществляются только после завершения соответствующих работ (выполнения дополнительных требований).

5.2. Отказ от Товара.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

(а) Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии принадлежностей);

(б) Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

- при поставке с доставкой (п.3.2. Общих условий) и при поставке с выборкой (п. 3.3. Общих условий) - представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки (выборки) Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная при этом не подписывается;

- при поставке с передачей перевозчику - при обнаружении недостатков Товара, принятого у перевозчика по накладной, Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого Товара и в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Товара, уведомляет об этом Поставщика и приглашает его для подписания двухстороннего акта об отказе. Если Поставщик не является для подписания акта об отказе в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Покупателя, Покупатель имеет право составить односторонний акт и направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки Товара.

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором. Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

5.3. Последствия подписания акта об отказе.

Доставляемый Поставщиком согласно п.3.2. Общих условий Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком с Места поставки своими силами и за свой счет.

Доставленный перевозчиком согласно п. 3.4. Общих условий Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик обязан своим иждивением (своими силами и средствами или силами и средствами привлеченных им третьих лиц) вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.2. акта об отказе от Товара.

5.4. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

5.5. Приемка при необходимости проведения дополнительных услуг/работ.

5.5.1. Несмотря на иные положения настоящего раздела, если Техническим заданием установлено обязательство Поставщика осуществить установку, наладочные и (или) пусконаладочные работы, обеспечить ввод в эксплуатацию, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной осуществляются только после завершения соответствующих услуг/работ.

5.5.2. В случае, если в соответствии с Особенными условиями (пункт 3.4. Особенных условий) предусмотрена обязанность Поставщика оказать услуги по установке и/или пусконаладке Товара, то сдача-приемка оказанных услуг осуществляется в следующем порядке:

(а) после оказания услуг Поставщик предоставляет Покупателю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг, с указанием в нем полного перечня оказанных услуг, отчетную документацию, предусмотренную Техническим заданием.

(б) подписание Покупателем акта сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется при условии проведения Сторонами предварительного тестирования результата оказанных услуг, достижения положительного результата испытаний (если применимо) и передачи Покупателю документации по оказанным услугам, соответствующей требованиям Договора и Технического задания, законодательства РФ, в том числе техническими нормами и правилами.

(в) Покупатель не позднее 5 (пяти) дней со дня получения документов, указанных в подпункте (а) настоящего пункта, обязан направить Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг либо мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг, содержащий перечень возражений и их обоснование.

(г) в случае предоставления Покупателем письменного мотивированного отказа Поставщик обязан устранить выявленные Покупателем замечания, в том числе привести отчетную документацию в соответствие с требованиями Договора и приложений к нему.

(д) повторная приемка оказанных услуг осуществляется в порядке, установленном для первоначальной приемки. Устранение замечаний Покупателя осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные с Покупателем и не освобождает Поставщика от ответственности за некачественное и/или несвоевременное оказание услуг (в том числе, за несвоевременную передачу отчетной документации). Устранение замечаний осуществляется силами и средствами Поставщика. При отказе Поставщика от устранения замечаний, либо при нарушении срока устранения замечаний (в том числе, в случае явной невозможности устранить замечания в установленный срок) Покупатель за счет Поставщика вправе привлечь к устранению замечаний третьих лиц, либо устранить замечания своими силами. Поставщик компенсирует расходы Покупателя на устранение замечаний в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования.

Услуги, оказанные Поставщиком с отклонениями от норм и правил, условий Договора, не подлежат принятию Покупателем до устранения отклонений.

5.5.3. Поставщик считается исполнившим свои обязанности по Договору с даты подписания Покупателем акта сдачи-приемки оказанных услуг. При этом подписание Покупателем акта сдачи-приемки оказанных услуг не освобождает Поставщика от обязанности возместить Покупателю убытки.

5.6. Ответственное хранение

5.6.1. Покупатель вправе принять Товар (партию Товара) на ответственное хранение в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

5.6.2. В случаях, если Покупатель принимает Товар на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность Товара и направить уведомление Поставщику о принятии Товара на ответственное хранение.

5.6.3. Ответственное хранение Товара осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о принятии Покупателем Товара на ответственное хранение.

5.6.4. Если Поставщик в срок, установленный п. 5.3. Общих условий, не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать или возвратить Товар Поставщику за счет Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом и реализацией.

5.6.5. Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, возвратом, реализацией (в том числе, несостоявшейся) Товара подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней после получения им соответствующего требования от Покупателя и могут быть удержаны Покупателем из суммы денежных средств, подлежащих оплате Поставщику по Договору. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом подлежащих возмещению расходов Покупателя, предусмотренных настоящим пунктом.

Раздел 6. Гарантии Поставщика и качество Товара.

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует, что поставляемые им в рамках Договора Товары принадлежат ему на законных основаниях, находятся в законном обороте, не состоят в залоге и/или под арестом, а также свободны от требований и претензий третьих лиц, ввезены на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией или Техническим заданием, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия неиспользования Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемые Товары являются новыми, не были в употреблении, представляют собой новейшие или текущие модели и включают все последние усовершенствования конструкций и материалов, если в Договоре не оговорено иное.

6.4. Гарантии использования результатов интеллектуальной деятельности

Если передаваемые по настоящему Договору оборудование, техническая документация, носители данных, оборудование (электронные вычислительные машины и прочие сопутствующее оборудование) или иная связанная с этим документация будут содержать результаты интеллектуальной деятельности Поставщика или третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, экземпляры программ для ЭВМ, поставляемые в составе оборудования), Покупатель (а также любое лицо, в чьем законном ведении находится оборудование), вправе использовать такие результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами на протяжении всего времени использования документации/ эксплуатации оборудования, а также в целях эксплуатации объектов в течение всего жизненного цикла службы, ремонта и технического обслуживания оборудования (если применимо) и иных целей, и Поставщик дает заверение об отсутствии препятствий к такому использованию и гарантирует, что данные товары/продукты/документация были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем либо иным лицом с разрешения правообладателя, либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно. Покупатель вправе без выплаты вознаграждения использовать указанные в настоящем пункте экземпляры программ для ЭВМ в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя на весь срок действия исключительного права на программы для ЭВМ.

6.5. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.

6.6. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока/срока годности (далее по тексту – гарантийный срок):

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

6.7. Исчисление гарантийного срока.

На Товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период) в соответствии с Техническим заданием, который исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной, если иное не предусмотрено Техническим заданием, за исключением случаев, если в отношении Товара требуется установка, ввод в эксплуатацию и/или испытания и/или пусконаладочные работы и т.п. В указанных случаях гарантийный срок исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Срок годности и (или) срок хранения, при его наличии для данного вида Товара, определяется Договором и (или) обязательными техническими правилами. При возникновении противоречий применяется срок годности (срок хранения), в соответствии с Техническим заданием, который исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной, если иное не предусмотрено Техническим заданием.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар, части, комплектующие изделия, принадлежности к ней не использовались из-за обнаруженных недостатков.

6.8. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации Товара или условий хранения, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком.

При этом, если товаросопроводительной или эксплуатационной документацией на Товар установлен больший гарантийный срок, чем установленный Договором, то гарантийные обязательства Поставщика сохраняются в течение срока, предусмотренного товаросопроводительной (эксплуатационной) документацией.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатках Товара, выявленных в течение гарантийного срока, в разумный срок после их выявления. Недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней, если иной срок не указан в Особенных условий или Техническом задании, с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока. В случае, если Покупатель сочтёт обоснование мотивированным, он сообщает Поставщику о своём согласии на увеличения срока устранения недостатков Товара.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в сроки, установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков согласно в течение 10 (десяти) календарных дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.9. Возврат неисправного или дефективного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 10.1. Общих условий).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и возвратом.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

Вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом подлежащих возмещению расходов Покупателя, предусмотренных настоящим пунктом.

6.9. Исключения ответственности Поставщика (общие).

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно п. 3.1.11. Общих условий инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

6.10. Исключения ответственности Поставщика (при ненадлежащей приемке Товара Покупателем).

Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.

Раздел 7. Обеспечение исполнения Договора.

7.1. Термин «обеспечение».

В рамках настоящего раздела под термином «обеспечение» понимается обеспечение исполнения договора (в том числе, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения обязательств по договору, обеспечение исполнения гарантийных обязательств) в форме, предусмотренной Особенными условиями и (или) документацией (условиями проведения) торгов, иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры), или неконкурентной процедуры закупки, на которых заключен договор.

7.2. Обеспечение договора, заключенного на торгах, по результатам иной конкурентной процедуры закупки или неконкурентной процедуры закупки.

Обеспечение Договора, заключенного на торгах, по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) или неконкурентной процедуры закупки, предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов, иной конкурентной процедуры закупки или неконкурентной процедуры закупки.

Положения раздела 7 Общих условий применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов, иной конкурентной процедуры закупки или неконкурентной процедуры закупки.

7.3. Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

• • Банковские гарантии/независимые гарантии должны также соответствовать требованиям, установленным статьями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

Примерная форма банковской гарантии/независимой гарантии, применяемой для обеспечения исполнения обязательств по Договору, приведена в Приложении к Договору. Перед предоставлением гарантии Покупателю текст гарантии подлежит окончательному письменному согласованию с бенефициаром (Покупателем).

В случае, если договор заключается по итогам проведенной конкурентной закупки товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, банковская гарантия/независимая гарантия должна быть составлена по типовой форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

• • Обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства должно быть предоставлено в виде Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя. Примерная форма Договора поручительства приведена в Приложении к Договору.

До предоставления Покупателю оригинала Договора поручительства текст Договора поручительства и поручитель должны быть предварительно согласованы с Покупателем.

• • Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи – «гарант»), должно соответствовать требованиям, указанным в Приложении № 11 «Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам» Единого отраслевого стандарта закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», размещенным на официальном сайте Госкорпорации «Росатом»: http://www.rosatom.ru/vendors/.
  • К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

• • Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный п.7.3.4. Общих условий, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.
  • Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно п. 7.3.4. Общих условий, при отсутствии документов, перечисленных п. 7.3.4. Общих условий или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в п.7.3.4. Общих условий, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.

Банковская гарантия/независимая гарантия/Договор поручительства должны содержать указание на согласие гаранта/поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по данной гарантии/данному обеспечению.

• • Банковская гарантия/независимая гарантия/Договор поручительства должны содержать указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.
  • Покупатель отказывает в приеме обеспечения (в виде гарантии или поручительства) если:

- такое поручительство/банковская гарантия/независимая гарантия не обеспечивает обязательства, подлежащего обеспечению в соответствии с условиями Договора;

- лицо, выдающее обеспечение, не соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и/или Договором и/или представлены недостоверные документы, подтверждающие соответствие лица, выдающего обеспечение, требованиям законодательства РФ;

- получено уведомление от поручителя или гаранта о неподтверждении факта выдачи обеспечения;

- в результате приема обеспечения будет иметь место превышение суммой обязательств, выданных гарантом и поручителем в пользу организаций Госкорпорации «Росатом», установленных свободных лимитов;

- банковская гарантия/независимая гарантия/Договор поручительства не соответствует требованиям Договора.

• • Поставщик может предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в форме денежных средств, путем их перечисления Покупателю (далее - «Обеспечительный платеж») и внести Обеспечительный платеж на расчетный счет Покупателя в сроки, предусмотренные Договором.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения обязательств, должны быть перечислены в размере, установленном в п.7.3. Особенных условий Договора. В назначении платежа указать: «Средства, вносимые в качестве обеспечения (указать вид обеспечиваемого обязательства) по Договору (указать реквизиты Договора), реестровый номер закупки № (указать номер) лот № (указать номер)».

Обеспечительный платеж НДС не облагается.

Факт внесения денежных средств в обеспечение обязательств по Договору подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Обеспечительный платеж не является ни задатком, ни авансом, ни предоплатой в счет оплаты причитающихся по Договору платежей, а является способом обеспечения исполнения обязательств Поставщика, принятых им по Договору.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения в виде Обеспечительного платежа Покупатель вправе при нарушении обязательств, в обеспечение которого было выдано обеспечение, и отказа Поставщика вернуть полученную сумму аванса, удержать из суммы Обеспечительного платежа суммы неотработанного аванса, неустоек, ущерба, убытков, неосновательного обогащения, исчисленных Покупателем в соответствии с законодательством РФ или Договором в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

Удержание суммы задолженности по неустойке и/или ущерба из суммы Обеспечительного платежа считается уплатой задолженности по неустойке и/или покрытием ущерба или их соответствующей части. Удержание из Обеспечительного платежа неустойки, ущерба возможно, если неустойка не была уплачена (либо ущерб не был возмещен) Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения им письменного требования Покупателя об уплате неустойки/возмещении ущерба с приложением документов, подтверждающих обоснованность размера взыскания.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней после удержания всей или части суммы Обеспечительного платежа направляет Поставщику письменное уведомление о совершенном действии с обязательным указанием суммы, которая взыскана из Обеспечительного платежа. Дата составления такого уведомления является датой перехода прав на удержанную часть Обеспечительного платежа к Покупателю.

В случае если Покупатель взыскал (удержал) всю сумму Обеспечительного платежа или его часть в счет погашения обязательств Поставщика, предусмотренных Договором, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя соответствующего уведомления перечислить соответствующую сумму Обеспечительного платежа полностью или частично согласно реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» Договора (восполнить обеспечительный платёж в полном размере согласно п. 7.3. Особенных условий).

Обеспечительный платеж обеспечивает надлежащее выполнение Поставщиком всех обязательств перед Покупателем по Договору.

• • Сумма обеспечения, предусмотренная Договором, может быть истребована Покупателем в случае нарушения Поставщиком любого из условий Договора, в том числе, но не исключительно, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором и отказа Поставщика вернуть полученную сумму аванса.
  • В случае если Поставщик не может поставить Товар в срок, предусмотренный Договором, либо в случае продления гарантийного срока (применимо для обеспечения исполнения гарантийных обязательств), Поставщик обязан до окончания срока действия любого обеспечения, предусмотренного Договором, предоставить другое обеспечение взамен обеспечения с истекающим сроком действия, которое будет удовлетворять требованиям настоящего раздела Общих условий.

В случае, если Сторонами достигнуто согласие о заключении дополнительного соглашения к настоящему Договору, в связи с увеличением объема поставляемого Товара, сроков исполнения Договора, цены Договора и/или изменением иных условий Договора, влияющих на установленные Договором требования к обеспечению исполнения обязательств, Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения (но в любом случае до окончания срока действия любого обеспечения, предусмотренного Договором) предоставить Покупателю надлежащие обеспечения, которые будут соответствовать требованиям настоящего раздела Общих условий и условиям, указанным в дополнительном соглашении к Договору.

• • В случае если по каким-либо причинам обеспечения, предоставленные Поставщиком, перестали быть действительными, закончили свое действие или иным образом перестали обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, а равно в случае отзыва или приостановления действия лицензии банка-гаранта, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств предоставить Покупателю новые надлежащие обеспечения на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в разделе 7 Особенных условий и настоящем разделе Общих условий.

Покупатель также вправе потребовать от Поставщика предоставления нового обеспечения в следующих случаях:

- если в отношении Поручителя в соответствии с законодательством о банкротстве введена процедура наблюдения;

- уменьшения кредитного рейтинга Поручителя;

- публикации Поручителем в соответствии с законодательством сведений о начале процедуры ликвидации или реорганизации.

• • Поставщик вправе осуществить замену предоставленного им по Договору обеспечения с одной формы обеспечения на другую, из перечня, предусмотренного п. 7.2. Особенных условий, при условии, что новое обеспечение соответствует требованиям настоящего раздела Особенных условий. При этом ранее предоставленное обеспечение не может быть возвращено Поставщику до предоставления им нового обеспечения.

В случае замены обеспечения, предоставленного в форме Обеспечительного платежа, на другую форму обеспечения, денежные средства возвращаются Поставщику по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном запросе Поставщика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса, но не ранее предоставления нового обеспечения.

• • Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению любого из обеспечений (предоставление обеспечения при заключении Договора, продление обеспечения на новый срок, предоставление обеспечения взамен прекратившего действия и др.) является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).
  • Предоставленное обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:
• в форме безотзывной банковской или независимой гарантии – не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после даты истечения срока действия гарантии.
• в форме денежных средств (обеспечительного платежа) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после истечения срока, указанного в п. 7.4 Особенных условий.
• обеспечение в форме поручительства не возвращается.

Раздел 8. Ответственность сторон.

В случае недопоставки и/или просроченной поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки при одновременном наличии следующих условий:

а) стоимость не поставленной, недопоставленной части Товара может быть выделена из общей цены Договора (указана отдельно в спецификации, либо может быть рассчитана на основании единичных расценок);

б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части Товара (партии Товара).

Если хотя бы одно из указанных условий отсутствует, указанная в настоящем пункте неустойка рассчитывается исходя из общей цены Договора.

Если в соответствии с Особенными условиями договора (п. 3.4. Особенных условий) предусмотрена обязанность Поставщика оказать услуги по установке и/или пусконаладке Товара), то за нарушение Поставщиком сроков оказания таких услуг, в том числе промежуточных, и/или не устранении Поставщиком недостатков в оказываемых услугах в установленные Покупателем сроки, Поставщик обязан выплатить Покупателю на основании письменного требования последнего, в сроки, указанные в таком требовании, неустойку (пени) в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки оказания услуг и до момента фактического исполнения обязательств в полном объеме.

В случае оказания услуг с промежуточными этапами, неустойка начисляется на стоимость соответствующего просроченного промежуточного этапа, если его стоимость определена Договором. В остальных случаях неустойка начисляется на стоимость услуг (цену Договора)

В случае нарушения Поставщиком сроков устранения дефектов Товара, замены Товара, доукомплектования Товара, не соответствующего условиям Договора (любого из перечисленных сроков), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Товара, требующего восстановления, замены либо доукомплектования, за каждый календарный день просрочки, за исключением случаев, когда база для исчисления неустойки должна быть определена от общей цены Договора по правилам, установленным в пунктом 8.1. Общих условий.

В случае наступления условия о восполнении недопоставки Товара за пределами срока поставки Товара/срока действия Договора, которое Стороны специально оговорили, то установленная п. 8.1. Общих условий неустойка также начисляется за период времени после истечения срока поставки Товара/срока действия Договора до фактического исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара.

8.5. В случае просрочки оплаты Товара надлежащего качества, принятого Покупателем, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного (не своевременно оплаченного) Товара. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Покупателя не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, в том числе, если Покупателю не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная документация (п. 3.1.11. Общих условий).8.6. В случае несвоевременного возврата не зачтённого аванса Поставщик оплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, до момента фактического исполнения обязательства (применимо для случаев, когда Особенными условиями, предусмотрена выплата авансового платежа).

• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по предоставлению соответствующего обеспечения (в т.ч., но не исключительно, за несвоевременное предоставление обеспечения, предоставление недействительного обеспечения) Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от суммы (размера) соответствующего обеспечения за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки предоставления обеспечения и до момента его фактического предоставления Покупателю (применимо для случаев, когда Особенными условиями Договора, предусмотрено предоставление обеспечения).
• В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
• Неустойка не выплачивается Покупателем при просрочке выплаты авансовых платежей (если выплата аванса предусмотрена Договором).
• Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.
• Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.
• Стороны договорились, что ответственность Покупателя перед Поставщиком во всех случаях, предусмотренных Договором и законодательством РФ и не может в совокупности превышать 10% (десяти процентов) от Цены Договора.
• В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.
• Для расчета размера неустоек/штрафов и иных мер ответственности по Договору используется цена/стоимость с учетом ставки НДС, начисляемого сверх цены/стоимости Товара по Договору в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 164 НК РФ.
• Покупатель вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику, суммы любых неустоек и возмещаемых расходов, подлежащие уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с Договором и/или на основании норм законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление об уменьшении суммы платежа на сумму начисленной неустойки/возмещаемых расходов.
• В случае, если несоблюдение (ненадлежащее соблюдение) Поставщиком положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров повлекло за собой несоблюдение со стороны Покупателя установленного законодательством порядка предоставления сведений о прослеживаемых товарах, и/или привлечение Покупателя к ответственности за нарушение положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров, Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном размере все расходы и убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, включая взысканные с Покупателя штрафы и/или суммы, уплаченные Покупателем на основании постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

Раздел 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Раздел 10. Отказ от исполнения Договора.

10.1. Изменение условий Договора. Отказ от исполнения Договора.

10.1.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

10.1.2. Покупатель имеет право в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично, без указания причин одностороннего отказа, уплатив Поставщику стоимость фактически поставленного и принятого Покупателем Товара/услуг (если применимо) до получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора.

В случае одностороннего отказа от Договора в соответствии с настоящим пунктом Покупатель обязан возместить Поставщику убытки, причиненные досрочным прекращением Договора, в пределах разницы между Ценой Договора (либо ценой Товара и (или) дополнительных услуг/работ, от которых Покупатель отказался – в случае частичного отказа от Договора), и частью цены за принятый Покупателем Товар, дополнительные услуги/работы (если применимо).

10.1.3. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательство РФ, Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (как полностью, так и в части) путем направления Поставщику уведомления об одностороннем отказе от Договора:

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком любого предусмотренного Договором обеспечения исполнения обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено условиями Договора).

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязанности по передаче Покупателю документов на Товар (партию Товара), указанных в п. 3.1.11. Общих условий, на срок, превышающий 15 (пятнадцать) календарных дней с даты фактической передачи Товара (партии Товара);

- несоблюдения Поставщиком требований по качеству Товара, если Покупателем обнаружены неустранимые недостатки Товара, либо недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, иных существенных нарушений, предусмотренных законодательством РФ;

- в случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах;

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- в случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, указанных в п. 11.12.2. Общих условий;

- нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (партии Товара), нарушения периодичности поставки Товара более чем 15 (пятнадцать) календарных дней и более;

- при нарушении Поставщиком заверений об обстоятельствах, указанных в п.11.11. Общих условий;

- в случае отказа Поставщика от снижения единичных цен (расценок) по Товар (вид, модель и пр.) при снижении цен на рынке на данный Товар (применимо для договоров, заключаемых на срок более одного календарного года, если это прямо предусмотрено Особенными условиями);

- в иных предусмотренных Договором случаях.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком от Покупателя уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными п. 10.3. Общих условий) прекращаются.

10.2. В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.

10.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

В случае, если сумма денежных средств, поступивших от Покупателя Поставщику, превышает сумму платежей, причитающихся Поставщику за поставленный Товар, то Поставщик обязуется вернуть Покупателю излишек денежных средств (неиспользованный аванс) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Раздел 11. Заключительные положения.

11.1. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

11.1.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Документы по закупкам»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

11.1.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

11.1.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

11.1.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.1.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

11.2. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

11.3. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

11.4. Изменение реквизитов.

Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.

11.5. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

11.6. Уведомления.

11.6.1. Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

11.6.2. Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу лично либо направляться курьерской службой, либо по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.

11.6.3. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа, подписанного Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон.

Стороны признают юридическую силу документов по изменению, прекращению Договора, переданных по средствам электронной связи в течение 20 календарных дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.

11.6.4. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению Договора, переданных по средствам электронной связи с соблюдением указанных ниже условий:

(а) уведомления и сообщения, касающиеся исполнения обязательств по Договору, должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон;

(б) обмен документами и информацией с помощью электронных сообщений (отправление e-mail сообщений, направление сообщения с помощью сети Internet и т.д.) должен осуществляться только с использованием адресов, указанных в Договоре;

(в) сообщения должны направляться только с одного или нескольких указанных в Договоре адресов одной Стороны на один или несколько указанных адресов другой Стороны. В случае, если реквизиты направляемого документа предусматривают наличие подписи и/или печати направляющей Стороны, документ направляется в виде скана-копии (нередактируемый формат PDF) с соответствующей подписью и/или печатью.

Стороны подтверждают, что направление сообщений, как это предусмотрено настоящим пунктом Общих условий, позволяет однозначно и достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны по Договору.

Стороны устанавливают, что документы и информация, полученные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде, как это предусмотрено п. 3 ст. 75 АПК РФ. Для использования в качестве письменного доказательства, Сторона, ссылающаяся на такое сообщение/документ/ информацию, распечатывает сообщение и вложения, скрепляет подписью уполномоченного лица и печатью, после чего предоставляет в суд или заинтересованному лицу.

11.7. Рассмотрение и разрешение споров.

• • Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением обосновывающих требование документов. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

В случаях, когда Общими условиями предполагается осуществление обеими сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения договора или требовать его расторжения).

• • Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п. 9.3. Особенных условий.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного выше, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

• • Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться адреса электронной почты, указанные в п. 9.3. Особенных условий.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты, указанного выше, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2) для внешнего контрагента – резидента Российской Федерации - в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской Федерации - в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

• • В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все споры разногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Белгород.

11.8. О разумном сроке.

Стороны договорились, что если обязательство, в отношении исполнения, которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий десяти (10) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с с п.п. 11.7.1-11.7.4. Общих условий.

11.9. О пропуске сроков.

Пропуск стороной установленного Общими условиями срока для реализации какого-либо права (в том числе, права, реализуемого посредством направления или вручения письменного уведомления) лишает такую сторону возможности в будущем ссылаться на соответствующие обстоятельства.

11.10. Наименования разделов и пунктов и ссылки на них.

Наименования присвоены разделам и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование соответствующих положений.

Все ссылки на разделы, пункты или приложения, содержащиеся в тексте Договора, если иное не следует из самой ссылки, являются ссылками на разделы, пункты и приложения с соответствующим номером (буквенным идентификатором) в Общих или Особенных условиях (со всеми содержащимися в них подпунктами, параграфами и пр.)

11.11. Заверения об обстоятельствах.

11.11.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

- заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

11.12. Гарантии Поставщика

11.12.1. Исполнение налоговых обязательств по НДС (применимо для случаев, когда Поставщик является плательщиком НДС)

Поставщик заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Поставщика (в соответствии с предметом договора) в адрес Покупателя, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика действующим законодательством.

Поставщик обязуется и гарантирует своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Покупателю в составе цены (стоимости) за поставленный Товар в соответствии условиями настоящего договора.

В случае внесения Поставщиком исправлений в ранее выставленные в адрес Покупателя счета-фактуры, (корректировочные счета-фактуры, счета-фактуры-исправления) Поставщик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по поставке Товара в адрес Покупателя в соответствии с предметом договора, в том числе выписку из книги продаж за период поставки Товара в соответствии с предметом договора в течение 10 дней со дня получения такого запроса по форме/ в формате, указанной(-ом) в запросе.

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщиком в составе цены поставленного Товара, либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;

- сумм НДС, заявленных Покупателем к возмещению, в отношении которых налоговым органом вынесено решение об отказе в возмещении НДС.

11.12.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте договора, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

11.13. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

11.14. Прочее

11.14.1. В случае, если Поставщику предоставлены преференции в виде приоритета, предусмотренного положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Стороны настоящим устанавливают, что в ходе исполнения Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.

11.14.2. Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение информации о Договоре в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном государственном сайте закупок www.zakupki.gov.ru.

11.14.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

Раздел 12. Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору

№ ______________ от «______» _________г.

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 2 к Извещению_Техническое заданиеx

Приложение №2 к Извещению о проведению закупки

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Поставка кислоты сульфаминовой, ортофосфорной

Закупка № 1339.

Белгород

2024Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для нужд ПП "Городские тепловые сети" филиала АО «Квадра»-«Белгородская генерация»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

Доставка до склада Покупателя осуществляется за счет и силами Поставщика одной партией в течение 20 календарных дней с момента подписания договора.

- Посмотреть таблицу с данными