СОСНОВОБОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" объявляет тендер: Поставка кислоты серной контактной улучшенной для нужд СМУП"ТСП" (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1
Место поставки (субъект РФ):
Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская обл
Место поставки (адрес):
Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, тер. Промзона, Копорское шоссе, 10
Требования к участникам закупки
Требование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупке
Срок предоставления документации:
с
02.10.2025
по
07.10.2025
Место предоставления документации:
Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе(адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «OTC.ru» (адрес в сети интернет: https://otc.ru/)
Порядок предоставления документации:
Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе(адрес в сети интернет: www.zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «OTC.ru» (адрес в сети интернет: https://otc.ru/) без взимания платы.
Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация:
www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупке
Размер платы:
Плата не требуется
Подача заявок
Дата начала срока подачи заявок:
02.10.2025
Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):
Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, тер. Промзона, Копорское шоссе, 10
Дата подведения итогов:
10.10.2025
Порядок подведения итогов:
В соответствии с документацией
извещение_ЭФ_СМП
Извещение о проведении запроса оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку кислоты серной контактной улучшенной для нужд СМУП"ТСП".
(только для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Цедилина Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ (далее – Закон № 223-ФЗ), иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения заказа путем проведения открытого запроса оферт в электронной форме( только для субъектов малого и среднего предпринимательства) ____________ «___» _________ 2025г. (Протокол от «___» __________ 2025 г. № __________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить, поставку кислоты серной контактной ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, улучшенной для нужд СМУП «ТСП» (далее – Товар).
Наименование, количество, конкретные показатели Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Грузополучателем и Плательщиком за поставленный Товар по настоящему Договору является Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП «ТСП»).
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Цена на поставляемый Товар определяется в рублях и приведена в отгрузочных документах (счет, счет-фактура, ТТН по форме ТОРГ-12).
Цена на Товар включает в себя стоимость непосредственно Товара, погрузки, разгрузки Товара, доставки, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания Товара, налогов и сборов.
Общая стоимость Товара (цена Договора) устанавливается в соответствии с протоколом о результатах закупочной процедуры № ________________ и составляет _______( ______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% – _________ (______________) рублей ___ копеек.
Оплата осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
- 100 % от стоимости товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания счета-фактуры, товарной накладной, или УПД.
Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ, в течение срока оплаты Заказчиком поставленного Поставщиком Товара, установленного Договором, не начисляются.
Цена Договора, определяется на весь срок исполнения Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных законодательством.
Заказчик имеет право не производить оплату в установленный настоящим Договором срок, в случае отсутствия документов, которые должны быть предоставлены Поставщиком (счет, счет-фактура, ТТН) или если такие документы не соответствуют требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. В случае если указанные в настоящем пункте документы не предоставлены или не соответствуют указанным требованиям, датой начала течения срока оплаты считается дата предоставления документов, соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте. Подписание ТТН является фактом подтверждения передачи всех документов в полном объеме.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, имеющим вспомогательное и сервисное оборудование (хомуты, переходники для сливного трубопровода диаметром 50мм, с наружной резьбой), в течение 20 (двадцати) рабочих дней от даты подписания настоящего Договора до адреса Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 10, по рабочим дням с 08:00 до 17:00 часов (обед 12:00 – 13:00).
Товар поставляется Поставщиком на площадку Заказчика, с предварительным согласованием даты и времени разгрузки, а также габаритов Товара. Поставщик имеет право на досрочную или частичную поставку Товара по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан обеспечить погрузку, разгрузку своими средствами и силами или с привлечением третьих лиц.
Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарно-транспортной накладной (ТТН) по форме ТОРГ-12. Суммы в ТТН выражаются в рублях. В качестве основания в ТТН указывается дата и номер настоящего Договора. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами ТТН. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты, оригиналы счетов, счетов-фактур, паспорта, свидетельства с гос. поверкой, инструкцию по эксплуатации на Товар одновременно с поставленным Товаром.
При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации и ТТН по количеству, качеству, ассортименту, комплекту (комплектности) и товарному виду. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-6 от 15.06.65г., а также Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.66г.
Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие количества и качества Товара условиям настоящего Договора, Заказчик обязуется в соответствии с требованиями Инструкций № П-6, № П-7 посредством факсимильной связи уведомить и вызвать представителя Поставщика для участия в приемке Товара. При неявке представителей Поставщика в срок, указанный в факсимильном сообщении Заказчику, он вправе произвести приемку Товара по количеству и/или качеству самостоятельно с составлением в одностороннем порядке акта о несоответствии качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора. Указанный акт будет иметь обязательную юридическую силу и будет являться основанием для предъявления претензии Заказчиком Поставщику по количеству и/или качеству Товара.
Поставщик обязан за свой счет заменить Товар в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта о несоответствии качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора, но не превышающего срок поставки Товара.
Заказчик вправе отказаться от оплаты некомплектного и ненадлежащего качества Товара, если Поставщик не докажет обратное, а если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до момента устранения Поставщиком недостатков и доукомплектования Товара, либо его замены.
Документально-подтвержденные разумные расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного периода.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара, подписания Сторонами ТТН и 100% оплаты за Товар. С этого момента риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику.
КАЧЕСТВО ТОВАРА, УПАКОВКА, ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям действующего законодательства РФ, регулирующего нахождение и эксплуатацию в отношении данного вида Товара на территории РФ.
Товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по работе, обслуживанию и эксплуатации товара, предоставляемой фирмой-производителем, в том числе гарантийные обязательства, а так же паспорта, свидетельства с гос. поверкой. В случае особых условий или правил эксплуатации товара на такой вид товара необходимо предоставление специальных инструкций на русском языке. Указанные инструкции передаются Заказчику в оригинальном виде.
Предоставление ксерокопий, переписанных, измененных или иным образом переделанных инструкций не допускается.
Каждый Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями, обеспечивающими сохранность качества, безопасность и защиту от внешних факторов воздействия при транспортировке автотранспорта до пункта назначения с учётом многочисленных перегрузок и хранения. Маркировка упаковки и (или) Товара должна соответствовать требованиям завода-изготовителя содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя.
Упаковка и тара, в которой транспортируется Товар, должны обеспечивать сохранность товара от всякого рода повреждений и коррозии при доставке и погрузке-разгрузке к конечному месту эксплуатации. Упаковка и тара должны быть безвозвратной.
Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации).
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором и приложениями к нему, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, не должен иметь механических повреждений.
Иметь Декларацию соответствия таможенного союза (сертификат) на данный тип продукции.
На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара. Объем гарантии качества составляет 100 (сто) %.
Сроки исчисляется с момента поступления товара на склад Заказчика (далее – «Гарантийный срок», «Расчетный срок»).
При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в разумный срок, согласованный Сторонами, но не превышающий срок поставки Товара, с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).
Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.
Гарантия не распространяется на естественное старение и разрушение резиновых, расходных, трущихся и фильтрующих материалов, элементов и деталей и естественный износ любых деталей оборудования и материалов.
Гарантийные обязательства теряют силу, если результат работ эксплуатировался с нарушениями правил эксплуатации (например: подвергался воздействию агрессивных сред, механическим повреждениям, повышенной температуре, конструкционным изменениям без согласования с Поставщиком или заводом-изготовителем, использованию в оборудовании «неродных» частей и деталей другого оборудования, вскрытию, самостоятельному ремонту или другим формам неправильного обращения или применения).
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие проведения технического обслуживания оборудования силами низко квалифицированного персонала, не имеющего соответствующих знаний, опыта и разрешений на право обслуживания подобного оборудования, и/или если сервисное обслуживание, монтаж и наладку оборудования производила и/или производит организация, не имеющая всех предусмотренных законодательством РФ оборудования лицензий, сертификатов, обучений и допусков.
В случаях неисправности (остановки) оборудования по причине недостаточной квалификации обслуживающего персонала, а также в случаях неисправности (остановки) оборудования из-за неправильных регулировок оборудования (произведенных персоналом Заказчика в нарушение инструкции по эксплуатации), и/или если сервисное обслуживание, монтаж и наладку оборудования производила и/или производит организация, не имеющая всех предусмотренных законодательством РФ оборудования лицензий, сертификатов, обучений и допусков – транспортные расходы и расходы специалистов Поставщика, связанных с проживанием в гостинице и проездом до места установки оборудования и обратно, а также стоимость ремонтных работ оборудования несет Заказчик в предварительно согласованном размере и на основании представленных Поставщиком подтверждающих документов.
В случае признания дефекта или поломки оборудования, установленного в рамках настоящего договора, не гарантийным случаем и несогласия Заказчика с этим фактом, возможно проведение независимой экспертизы за счет Заказчика. Если в результате независимой экспертизы будет установлено, что дефект или поломка Товара являются гарантийным случаем, то Поставщик обязан возместить Покупателю затраты на проведение независимой экспертизы в полном объеме.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За нарушение сроков поставки Товара (п. 3.1. Договора) Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки поставки Товара.
За нарушение сроков оплаты (п. 2.3. Договора) Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Уплата неустойки не освобождает от обязанности исполнения своих обязательств в натуре.
В случае нарушения срока поставки Товара Заказчик вправе зачесть в одностороннем порядке сумму неустойки (пени) из суммы подлежащей уплате Поставщику по настоящему Договору, уведомив о таком зачете Поставщика.
В случае нарушения срока оплаты Товара Поставщик обязан направить Заказчику требование с расчетом суммы неустойки (пени). Заказчик в течение десяти банковских дней с момента получения требования должен оплатить ее или предоставить мотивированный письменный отказ от оплаты.
Любые другие штрафные санкции подлежат начислению и уплате только на основании официального письменного требования, полученного виновной Стороной. Противная Сторона должна в течение десяти банковских дней с момента получения такой претензии оплатить ее или предоставить мотивированный письменный отказ от оплаты.
СОГЛАШЕНИЕ О КОНФЕДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Условия настоящего Договора и Приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Такая информация не может быть разглашена любым образом без письменного согласия другой Стороны ни во время действия Договора, ни после прекращения его действия. В противном случае виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне все причиненные этим убытки, включая упущенную выгоду.
Сторона, действуя от своего имени и от имени его аффилированных лиц (определены ниже), вовлеченных в исполнение обязательств по настоящему Договору, соглашается соблюдать все применимые антикоррупционные нормы и нормы законодательства Российской Федерации. Каждая Сторона гарантирует, что ни она, ни его аффилированные лица не будут санкционировать, предлагать, обещать или давать взятки, в том числе любые ценности:
(а) любому лицу, находящемуся на государственной службе или выступающему от имени государственных органов, государственных предприятий, международных общественных организаций, политических партий; кандидату на государственный пост или любому другому должностному лицу (далее, «Должностное лицо») с намерением повлиять на действия должностного лица или получить или сохранить бизнес или любые преимущества для заинтересованной Стороны.
(b) любому лицу (независимо от того, является ли оно Должностным лицом или нет) с целью убедить это лицо выполнить свои обязанности ненадлежащим образом или вознаградить ненадлежащее исполнение обязанностей, зная, что получение лицом выгоды или вознаграждения приведет к ненадлежащему исполнению им своих обязанностей или к получению или сохранению любых преимуществ для заинтересованной Стороны.
Стороны заявляют и гарантируют, что ни они, ни его аффилированные лица прямо или косвенно не контролируются государством и не находятся полностью или частично в собственности государства, должностных лиц. В случае если одно из аффилированных физических лиц Сторон станет государственным служащим в период действия настоящего Договора, данная Сторона незамедлительно уведомит об этом другую Сторону. Пострадавшая в результате этих действий Сторона может расторгнуть настоящий Договор незамедлительно без возложения на него какой-либо ответственности, если, по мнению пострадавшей Стороны, виновная Сторона или его аффилированные лица нарушили настоящий пункт Договора. Виновная Сторона должна возместить ущерб и приложить все усилия, чтобы предотвратить убытки пострадавшей Стороны, санкции и возможные иски против пострадавшей Стороны, связанные с таким нарушением.
Для целей настоящего пункта Договора «аффилированное лицо» означает лицо, которое прямо или косвенно, в том числе через одного или нескольких посредников, контролирует или контролируется определенным лицом; к данной категории, помимо прочего, относятся владельцы, родители, акционеры, директоры, руководители, сотрудники, представители и агенты любых таких лиц.
ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, пожар, иные стихийные бедствия, а также забастовки, блокады, военные действия любого характера, издание законодательных актов, препятствующие выполнению настоящего Договора
При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1., каждая Сторона должна в течение 5 (пяти) календарных дней информировать в письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 7.2., то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них в будущем.
Если указанные в п. 7.1. обстоятельства продолжаются более 2 (двух) месяцев, Стороны настоящего договора обязуются провести дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора или его прекращения.
По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который данная Сторона предполагает исполнить свои обязательства по настоящему Договору.
В случае, если подобные обстоятельства, либо их последствия длятся дольше, чем 3 (три) месяца, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего выполнения настоящего Договора. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать у другой Стороны какой-либо компенсации за возникший ущерб.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора или изменить его, уведомив Поставщика об этом в письменной форме не менее чем за 7 (Семь) дней до даты расторжения или изменения Договора.
Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика.
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
До расторжения Договоры Стороны обязаны произвести полные и окончательные взаиморасчеты по своим обязательствам в рамках Договора в натуре.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
Стороны настоящего Договора договорились об обязательном досудебном урегулировании всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Договора, путем подачи претензии в письменном виде.
Претензия направляется любым доступным способов (заказным письмом с уведомлением, курьерской доставкой, факсимильной связью, электронной почтой и др.), позволяющими подтвердить ее получение адресатом.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу.
К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты ее получения.
В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 9.4. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, решения которого являются обязательными для исполнения обеими Сторонами.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр Поставщику и один Заказчику.
В случае изменения адреса (места нахождения, почтового адреса) или реквизитов (организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую Сторону настоящего Договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются принятыми (т.е. надлежащим образом переданными).
При оформлении отгрузочных, платежных и иных документов Стороны обязаны указывать реквизиты настоящего Договора.
Документы, переданные по факсу и/или по электронной почте (сканированный подписанный документ) одной из сторон в рамках исполнения Договора (заявки, спецификации, письма, уведомления, извещения), обладают полной юридической силой до обмена оригиналами в течение 30-ти дней с даты их подписания. Настоящий Договор может быть заключен посредством электронной и факсимильной связи (ст. 4З4 ГК РФ), после чего Стороны обязаны в течение 30 календарных дней с даты подписания Договора обменяться подлинными экземплярами Договоров (с подлинными подписями полномочных лиц, заверенными оригинальными печатями), направив их друг другу заказными письмами либо курьерской службой.
Документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора или подписываемые в его исполнение, за исключением счетов-фактур и товарных накладных ТОРГ-12, и передаваемые посредством факсимильной связи (электронной почты или иным образом), имеют юридическую силу. При этом сторона, направившая такой документ, обязана направить подлинный документ в адрес другой стороны в срок не позднее трех рабочих дней с момента направления документа факсимильной или иной связью.
Документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, позволяющие достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных доказательств в Арбитражном суде.
Уступка права требования по настоящему договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
Стороны заявляют, что они не заключали, и не заключат каких-либо соглашений с третьими лицами, которые не совместимы с положениями Договора, ограничивают и (или) препятствуют осуществлению Сторонами своих прав и обязанностей и выполнению взятых на себя обязательств.
Лица, подписавшие Договор, надлежащим образом на то уполномочены, и имеют все необходимые для этого права.
Взаимоотношения и ответственность Сторон по вопросам, не оговоренным в настоящем Договоре, регулируются действующим законодательством РФ и другими действующими правовыми актами.
Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
для проведения запроса оферт в электронной форме на право заключения договора на поставку кислоты серной контактной улучшенной для нужд СМУП "ТСП".
(только для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
Сосновый Бор
2025 г.
ТОМ № 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вид закупки: запрос оферт в электронной форме. Предмет закупки, начальная (максимальная) цена договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора, срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), порядок оплаты и другие существенные условия указаны в информационной карте документации и Томе № 2 Техническое задание».
Процедура запроса оферт не является конкурсом или аукционом и проводится в соответствии с Положением заказчика о закупке (утвержденного директором Приказ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/220 от 27.05.2025г.).
Размещенное на официальном сайте извещение вместе с настоящей документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки в соответствии с этим.
Заявка участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим.
Заключенный по результатам запроса оферт договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности. Во всем, что не урегулировано извещением и документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
Участник процедуры закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе оферт, в том числе с подготовкой и предоставлением заявки, иной документации, а заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса оферт, а также оснований их завершения. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к запросу оферт и проведения запроса оферт.
Все заявки, а также отдельные документы, входящие в состав заявки, присланные на запрос оферт, не возвращаются, за исключением отозванных, опоздавших оферт, а также за исключением случаев установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух или более оферт, или в случае отказа от проведения запроса оферт.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ
2.1.Единые требования к участникам закупки
Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Участник закупки для участия в неконкурентной закупке подает заявку на участие в неконкурентной закупке или иной предусмотренный положением о закупке для направления заказчику документ, для участия в конкурентной закупке подает заявку на участие в конкурентной закупке.
2.1.1. Соответствие участника закупки указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы):
Требование не установлено.
2.1.2.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом).
2.1.3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.1.4.Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято.
2.1.5.Отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
2.1.6.Отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
2.1.7.Обладание участником конкурентной закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;
Обладание участником конкурентной закупки правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.
Требование не установлено.
2.1.8.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
2.1.9.Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
2.1.10.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
2.1.11.Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.
2.1.12.Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
2.1.13.Участник закупки не является иностранным агентом.
2.2.Установлено требование о документальном подтверждении участником закупки в составе заявки товара российского происхождения (Закупка товаров (в том числе поставляемых при выполнении работ, оказании услуг) из Приложением №3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Подтверждением товара российского происхождения, является информация о наличии товара в соответствующем реестре:
1) в реестр российской промышленной продукции (https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/);
2) единый реестр российской радиоэлектронной продукции (https://gisp.gov.ru/goods/#/);
3) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена ЕАЭС (https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/).
2.3.В случае, если несколько юридических или физических лиц выступают совместно в качестве участника закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) документации о закупке к участникам закупки. Члены объединений, являющихся коллективными участниками закупок, должны иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующий нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника. В соглашении должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующем исполнением договора.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
Для целей настоящей документации под Заявками понимается представляемая участником процедуры закупки заявка на участие в закупке, оформленная в соответствии с положениями настоящего подраздела с приложением полного комплекта документов определенного закупочной документацией.
В отношении каждого лота подается не более одной заявки, в соответствии с требованиями настоящей документации. Если в документации о закупке (извещении и информационной карте) указано несколько лотов, участник закупки прилагает полный комплект документов согласно перечню, определенному соответствующим пунктом Информационной карты документации только в 1 экземпляре, несмотря на то, что в отношении каждого лота подается отдельная заявка с соответствующими приложениями. Подача заявки осуществляется в электронной форме с помощью функционала электронной торговой площадки.
Заявка действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке о подаче Заявки, но не менее чем 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок.
Заявка, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с проведением закупки, которыми обмениваются участники процедуры закупки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом, может быть расценено Комиссией как несоответствие заявки требованиям, установленным настоящей документацией.
Все суммы денежных средств, указанные в заявке (предложении), должны быть выражены в валюте, установленной в Информационной карте документации.
Заявка, подаваемая для участия в закупке в форме электронного документа, должна включать следующие сведения и документы:
3.6.1. Для юридического лица (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):
3.6.1.1. форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);
3.6.1.2. формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);
3.6.1.3. нотариально заверенные копии (подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса) учредительных документов участника закупки, а именно: устав, имеющиеся изменения к уставу; копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (юридические лица зарегистрированные с 01.01.2017г., вместо копии свидетельства о государственной регистрации предоставляют лист записи соответствующего реестра – ЕГРЮЛ), свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам будет определяться закупочной комиссией на основании документов, представленных участником закупки, которые содержат информацию о месте его регистрации).
3.6.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копии решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (оригинал или копия);
3.6.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение задатка в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой (оригинал или копия);
3.6.1.6. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок, в формате предусмотренном Приложение № 3 к приказу ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (файлы IU_SPISOB_***.xml и файл подписи в формате ***.sig, ***.sgn или другом формате) (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
3.6.1.7. сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги, наименование страны происхождения поставляемых товаров. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы или копии);
3.6.1.9. лицензии, сертификаты, выписку из национального реестра членов СРО с указанием уровня ответственности (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) выданную на дату предоставления, и иные документы, если требование таких документов установлено техническим заданием закупочной документации (оригиналы или копии);
3.6.1.10. выписку из ЕГРЮЛ с указанием кода по ОКВЭД, соответствующему тому виду деятельности, который участник обязуется осуществлять по условиям договора полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
3.6.1.11. Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
3.6.1.12. согласие на проверку достоверности сведений и документов, представленных в составе заявки, на предмет добросовестности участника закупки согласно требований статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.6.1.19.декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке(представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
3.6.1.20. иные документы или копии документов, перечень которых определен информационной картой документации или техническим заданием, подтверждающие соответствие заявки на участие в закупке, участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации.
3.6.2. Для физического лица, индивидуального предпринимателя (копии документов должны быть заверены участником процедуры закупки):
форму заявки, заполненную в соответствии с требованиями документации (оригинал);
формы приложений к заявке, заполненные в соответствии с требованиями документации (оригинал);
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона;
нотариально заверенную копию (подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса) свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, индивидуальные предприниматели зарегистрированные с 01.01.2017г., вместо копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, предоставляют лист записи соответствующего реестра – ЕГРИП (нотариально заверенная копия). Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам будет определяться закупочной комиссией на основании документов представленных участником закупки, которые содержат информацию о месте его регистрации).
справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок, в формате предусмотренном Приложение № 3 к приказу ФНС России от 20.01.2017 г. № ММВ-7-8/20@ (файлы IU_SPISOB_***.xml и файл подписи в формате ***.sig, ***.sgn или другом формате) (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
сведения об условиях исполнения договора, в том числе заявка о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;
лицензии, сертификаты, выписку из национального реестра членов СРО с указанием уровня ответственности (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) выданную на дату предоставления и иные документы, если требование таких документов установлено техническим заданием закупочной документации (оригиналы или копии);
3.6.2.8. выписку из ЕГРИП с указанием кода по ОКВЭД, соответствующему тому виду деятельности, который участник обязуется осуществлять по условиям договора полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
3.6.2.9. Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков полученную не ранее чем за 45 дней до срока окончания приема заявок (оригинал, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа);
3.6.2.16. согласие на проверку достоверности сведений и документов, представленных в составе заявки, на предмет добросовестности участника закупки согласно требований статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.6.2.17. декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке(представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).
3.6.2.18. иные документы или копии документов, перечень которых определен информационной картой документации или техническим заданием, подтверждающие соответствие заявки на участие в закупке, участника закупки требованиям, установленным в закупочной документации.
для группы (нескольких лиц) лиц, выступающих на стороне одного участника закупки:
документ, подтверждающий объединение лиц, выступающих на стороне одного участника закупки в группу, и право конкретного участника закупки участвовать в закупке от имени группы лиц, в том числе подавать заявку, вносить обеспечение заявки, договора, подписывать протоколы, договор.
Соглашение группы лиц (нескольких лиц), выступающих на стороне одного участника закупки должно соответствовать нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и определять:
а) права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре закупки, так и в рамках исполнения договора;
б) одного из участников закупки, который в дальнейшем будет представлять интересы каждого члена коллективного участника закупки во взаимоотношениях с Заказчиком, в том числе подписывать заявку от имени всех членов коллективного участника закупки;
в) солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупке, заключением и последующим исполнением договора;
г) сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков поставок товара (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного участника закупки (в случае установления Заказчиком данного требования в документации (извещении).
3.6.3.2 Лица, выступающие на стороне одного участника закупки, должны отвечать требованиям, установленным в подпункте 3.10.1.10. документации о закупке.
лица, выступающие на стороне одного участника закупки, должны в совокупности отвечать требованиям, установленным в подпунктах 3.10.1.3.-3.10.1.9, 3.10.1.14 документации о закупке.
заявка, которую подает коллективный участник закупки, может быть отклонена на любом этапе процедуры закупки, если будет установлено, что из состава коллективного участника закупки вышел один или более участников закупки, и в связи с этим коллективный участник закупки перестал соответствовать требованиям, установленным в подпункте 3.10.1.10 документации о закупке.
лицо, выступающие на стороне одного участника закупки, не может подавать самостоятельную заявку для участия в конкурентной закупке или входить в состав других коллективных участников для участия в этой конкурентной закупке. Несоблюдение данного требования является основанием для отклонения заявок как всех участников данной закупки, на стороне которых выступает такое лицо, так и заявки, поданной таким лицом самостоятельно.
документы и сведения в соответствии с пунктами 3.6.1, или 3.6.2. настоящей документации участника закупки, которому от имени группы лиц поручено подать заявку.
Особенности применения национального режима
3.7.1.Заказчик обязан установить приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурентных закупок по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет) на основании Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Постановление №1875).
3.7.2. При осуществлении запроса котировок Заказчик в соответствии с Постановлением №1875 устанавливает преимущество (в соответствии с Приложением №3 Постановления №1875) в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).
3.7.3. При рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений:
- осуществляется снижение на пятнадцать процентов ценового предложения, поданного в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке участником закупки, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, либо увеличение на пятнадцать процентов ценового предложения этого участника закупки в случае подачи им предложения о размере платы, подлежащей внесению за заключение договора;
- в случае заключения договора с участником закупки, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, договор заключается без учета снижения либо увеличения ценового предложения, осуществленных в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;
- при исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.
3.7.4. Установить, что информацией и документами, подтверждающими страну
происхождения товара для целей настоящего постановления, являются:
- приложение N 3 к Постановлению №1875, из Российской Федерации - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 17.1 Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ (ред. от 30.11.2024) "О промышленной политике в Российской Федерации", содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" для целей осуществления закупок;
- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства российской промышленной продукции" радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);
- для подтверждения происхождения товаров, указанных в приложении N 3 к Постановлению №1875, из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом Евразийского экономического союза (далее - евразийский реестр промышленных товаров), содержащей в том числе:
- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом Евразийского экономического союза за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом Евразийского экономического союза;
- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (для товара, являющегося в соответствии с правом Евразийского экономического союза радиоэлектронной продукцией первого уровня или радиоэлектронной продукцией второго уровня);
3.7.5. При рассмотрении заявок участников закупки на выполнение работ, оказание услуг отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам будет проходить на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
3.7.6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Получение документации:
Документация в форме электронного документа, размещена в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки и доступна для ознакомления бесплатно.
Срок предоставления документации с момента размещения закупочной процедуры в единой информационной системе, по дату окончания подачи заявок на участие в закупочной процедуре.
Если заинтересованное лицо получило документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. документации, организатор размещения заказа не несет ответственности за неполучение таким лицом информации об изменениях и (или) разъяснениях положений настоящей документации.
Предоставление документации о закупке до размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки не допускается.
Внесение изменений в извещение и документацию закупочной процедуры.
В любое время до истечения срока представления заявок заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос претендента внести изменения в извещение и документацию закупочной процедуры.
В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию закупочной процедуры такие изменения размещаются заказчиком в единой информационной системе.
В случае, если изменения в извещение о проведении закупочной процедуры и (или) документацию закупочной процедуры внесены позднее чем за 2 дня до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 2 дня.
Любой претендент вправе направить заказчику запрос разъяснений положений документации закупочной процедуры. Направление запроса участником и предоставление таких разъяснений заказчиком происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура. Запросы направляются в срок, установленный документацией закупочной процедуры.
В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснения положений документации о конкурентной закупке и размещает их (без указания участника такой закупки, от которого поступил запрос на разъяснения) в единой информационной системе.
В случае несоблюдения претендентом формы направления запроса разъяснений и сроков направления запроса разъяснений, разъяснения по такому запросу не даются.
Размещение в единой информационной системе разъяснений положений документации является должным уведомлением участника, обратившимся за разъяснениями.
Отмена проведения конкурентной закупки.
Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке.
Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения.
По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
Обеспечение заявки и обеспечение исполнения договора (задаток).
В случае, если в Информационной карте документации установлено требование обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре, участник закупочной процедуры должен предоставить в составе своей Заявки подтверждение исполнения данного обязательства в размере и валюте, указанной в Информационной карте документации.
Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае если в качестве обеспечения заявки используются денежные средства, то внесение такого обеспечения осуществляется одним из следующих способов:
путем перечисления денежных средств по реквизитам счета заказчика, указанным в извещении об осуществлении закупки. Документации о закупке, не позднее момента окончания срока подачи заявок. Факт перечисления денежных средств подтверждается платежным поручением.
путем перечисления денежных средств на счет оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом работы оператора электронной площадки.
иным путем предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ.
Если в качестве обеспечения заявки используется банковская гарантия, то банк, предоставляющий банковскую гарантию, должен находиться в реестре банков Министерства финансов России и иметь достаточный уровень ликвидности.
В случае если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке использовались денежные средства Заказчик устанавливает порядок возврата такого обеспечения в документации закупочной процедуры, одним из следующих способов:
путем перечисления денежных средств Заказчиком на счет, указанный участником закупки в платежном поручении при поступлении данного обеспечения;
путем перечисления денежных средств оператором электронной площадки участнику такой закупки в соответствии с регламентом работы оператора электронной площадки;
иным путем предусмотренным Федеральным законом №223-ФЗ.
Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупочной процедуры, всем участникам закупки, исполнившим обязательства, связанные с подачей заявки, кроме участника, признанного победителем (участником с которым заключается договор).
Обеспечение заявки возвращается в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора с победителем закупки участнику, признанному победителем по итогам закупочной процедуры.
Обеспечение заявки возвращается в течении 7 (семи) рабочих дней с момента получения Заказчиком соответствующего запроса, от участника перечислившего обеспечение, но не предоставившего (несвоевременно предоставившего) заявку на участив в конкурентной закупке.
Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом №223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Заказчик вправе требовать от участника, признанного по итогам закупки победителем (участником с которым заключается договор) предоставления обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки. Для этого Заказчик устанавливает в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке: размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению.
В качестве обеспечения исполнения договора выступают денежные средства, если иное не предусмотрено Федеральным законом 223-ФЗ или настоящим Положением.
Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 30 (тридцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора.
Если в качестве обеспечения исполнения договора заключаемого по результатам конкурентной закупки установлены денежные средства, то такое обеспечение должно быть зачислено по реквизитам счета Заказчика, указанным извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования в единой информационной системе итогового протокола закупки, участником признанным по итогам закупочной процедуры победителем (участником с которым заключается договор) или засчитано (частично засчитано) за счет средств обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре по письменному заявлению такого участника.
Обязательства участника закупки, связанные с исполнением договора включают в себя:
обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в полном объеме;
обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в надлежащем качестве;
обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленном месте;
обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом договора в установленные сроки;
обязательство не предоставлять в процессе исполнения договора ложных документов и сведений;
обязательство не привлекать к исполнению договора субподрядные организации в случае если закупочной документацией не предусмотрено привлечение к исполнению договора субподрядных организаций;
иные обязательства, установленные в документации или проекте договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры.
Обеспечение исполнение договора возвращается участнику, перечислившему такое обеспечение и заключившему договор по итогам закупочной процедуры, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения таким участником всех обязательств по договору и направления таким участником письменного заявления на возврат обеспечения.
Заказчик удерживает сумму обеспечения исполнения договора в случаях невыполнения участником закупки обязательств, предусмотренных п. 4.5.14.
Порядок приема и регистрации Заявок.
Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке.
Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Все заявки на участие в закупочной процедуре, полученные до истечения срока подачи заявок, регистрируются электронной торговой площадкой.
Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность сведений, содержащихся в поданных заявках.
Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой закупке является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка или не будет получено ни одной заявки, закупочная процедура будет признана несостоявшейся.
В случае, если документацией закупочной процедуры предусмотрено два и более лота, закупочная процедура признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подана ни одной заявки.
Если по окончании срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, заказчиком будет получена только одна заявка, несмотря на то, что закупочная процедура признается несостоявшейся, закупочная комиссия осуществит вскрытие конверта с такой заявкой и рассмотрит ее в порядке, установленном документацией.
Заявки, поступившие после окончания срока подачи заявок, установленного документацией закупочной процедуры, не принимаются и не регистрируются электронной торговой площадкой.
Изменение Заявок или их отзыв.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
Изменение Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
Отзыв Заявки осуществляется в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.
Открытие доступа к заявкам, поступившим на участие в запросе оферт.
В день, во время и в месте, указанном в извещении и информационной карте документации закупочной процедуры, закупочной комиссией производится открытие доступа к заявкам поданным в электронной форме в установленные извещением и документацией закупочной процедуры сроки.
В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются.
В ходе открытия доступа к заявкам председатель или иной член закупочной комиссии, исходя из представленных в заявке документов, оглашает следующую информацию:
о содержимом заявки (заявка, ее изменение, отзыв, иное);
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) каждого участника закупки, открытие доступа к заявке которого производится;
наличие документов, предусмотренных документацией закупочной процедуры;
любую другую информацию, которую закупочная комиссия сочтет нужной огласить.
По результатам процедуры открытия доступа к заявкам закупочная комиссия составляет соответствующий протокол.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании закупочной процедуры несостоявшейся, а также информация о возможности заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его подписания на официальном сайте заказчика и в единой информационной системе.
Оценка и сопоставление заявок.
Оценку и сопоставление заявок осуществляет закупочная комиссия. Она вправе привлекать к данному процессу экспертов и любых других лиц, которых сочтет необходимым. При этом лица, участвующие в оценке и сопоставлении заявок, в том числе члены комиссии по закупке должны обеспечить конфиденциальность процесса оценки.
Оценка и сопоставление заявок осуществляется в следующем порядке:
проведение отборочной стадии;
проведение оценочной стадии.
Отборочная стадия. В рамках отборочной стадии последовательно выполняются следующие действия:
Проверка заявок участников на наличие документов, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
Исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении участника закупки, представившего соответствующую заявку, и получением его согласия в письменной форме. Направление запроса участником происходит при помощи функционала электронной торговой площадки на которой размещена данная процедура.
Проверка заявок на соблюдение требований документации закупочной процедуры к оформлению заявок; при этом заявки рассматриваются как отвечающие требованиям документации закупочной процедуры, даже если в них имеются несущественные несоответствия по форме, или арифметические и грамматические ошибки, которые исправлены и с их исправлением согласен участник, представивший данную заявку.
Проверка участника закупки на соответствие требованиям закупочной процедуры.
Проверка предлагаемых товаров, работ, услуг на соответствие требованиям закупочной процедуры.
Отклонение заявок, которые по мнению членов комиссии по закупке не соответствуют требованиям закупочной процедуры по существу, и принятие решения об отказе участникам закупки, подавшим такие заявки в допуске к участию в закупочной процедуре.
Участнику закупочной процедуры будет отказано в признании его участником закупочной процедуры, и его заявка не будет допущена до оценочной стадии в случаях:
Непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией закупочной процедуры.
Несоответствия участника закупки требованиям к участникам, установленным документацией закупочной процедуры.
Несоответствия заявки требованиям к заявкам, установленным документацией закупочной процедуры.
Несоответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации закупочной процедуры.
Непредставления задатка в качестве обеспечения заявки.
Непредставления разъяснений заявки по запросу комиссии по закупке.
Предоставления в составе заявки заведомо ложных сведений, намеренного искажения информации или документов, входящих в состав заявки.
Указание в заявке участника цены договора, которая превышает начальную (максимальную) цену договора, установленную в извещении и документации закупочной процедуры.
Указание в заявке участника сроков поставки товара (оказания услуг, выполнения работ), которые превышают максимальные сроки поставки товара (оказание услуг, выполнение работ) установленные в извещении и документации закупочной процедуры.
Принятие участником решения об уменьшении величины уставного капитала.
Иные случаи, установленные в документации о конкурентной закупке.
В случае, если при проведении отборочной стадии заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации, такой участник считается единственным участником конкурентной закупки. Заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с таким участником закупочной процедуры, подавшим такую заявку на условиях документации, проекта договора и заявки, поданной участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком, если от последнего поступило такое предложение.
Оценочная стадия. В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки, которые не были отклонены на отборочной стадии. Цель оценки и сопоставления заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для заказчика с целью определения победителя закупочной процедуры.
Оценка осуществляется в строгом соответствии с критериями и процедурами, указанными в документации закупочной процедуры.
В ходе оценки закупочная комиссия присуждает заявкам участников баллы исходя из соответствия оферт участников критериям установленным документацией закупочной процедуры.
В ходе оценки заявок закупочная комиссия принимает оценки и рекомендации экспертов (в случае, если таковые привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.
Отборочная и оценочная стадии могут совмещаться (проводиться одновременно).
На основании результатов оценки и сопоставления заявок закупочная комиссия каждой заявке относительно других по мере уменьшения присужденных таким заявкам баллов присваивает порядковые номера. Заявке, которой по результатам оценки присужден максимальный балл, закупочная комиссия присвоит первый номер. Победителем закупочной процедуры признается участник, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер.
В случае, если по результатам оценки нескольким заявкам присужден одинаковый балл, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, имеющих одинаковый балл.
По результатам заседания закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка и сопоставление заявок и определение победителя закупочной процедуры, оформляется протокол о результатах закупочной процедуры.
Указанный протокол размещается заказчиком не позднее чем через 3 дня со дня его подписания в единой информационной системе.
В случае уклонения победителя закупочной процедуры от заключения договора, заказчик вправе по своему усмотрению заключить договор с участником, заявке которого по результатам оценки и сопоставления заявок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
Заключение договора с победителем (участником) запроса оферт:
Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
Участник закупки, с которым заключается договор, подписывает договор и в установленный срок возвращает один экземпляр договора Заказчику.
В случае непредставления подписанного договора победителем, иным участником, с которым заключается договор в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
В случае непредставления победителем, иным участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора, в случае наличия такого требования в документации о закупке, в сроки, указанные в документации о закупке, победитель, иной участник считаются уклонившимися от заключения договора.
В случае, если документацией о закупке было предусмотрено представление обеспечения исполнения заявки на участие в процедуре, заказчик удерживает такое обеспечения при наступлении обстоятельств установленных настоящей документацией.
В случае, если документацией о закупке установлено требование обеспечения исполнения договора, договор может быть заключен только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в порядке, форме и в размере, указанным в документации о закупке.
При заключении договора заказчик может увеличить количество поставляемого товара (выполняемых работ, оказываемых услуг).
Заказчик по согласованию с исполнителем договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
В случае не достижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик в одностороннем порядке может отказаться от исполнения обязательств по договору по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Заказчик по согласованию с контрагентом в ходе исполнения договора вправе изменить объем поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) при изменении потребности в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых заключен договор в объеме не более 80 % от общей стоимости товаров (работ, услуг).
При поставке дополнительных таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких товаров, работ, услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик в обязательном порядке изменит цену договора указанным образом.
При исполнении договора заключенного с участником закупки которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров указанных в договоре.
При осуществлении закупки товаров, работ, услуг в целях создания произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства и (или) разработки на его основе проектной документации объектов капитального строительства договор должен содержать условия, согласно которым:
исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения такого договора, путем разработки проектной документации объекта капитального строительства на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства принадлежит указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор;
заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта капитального строительства, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
Автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства не вправе требовать от заказчика проектной документации, указанной в пункте 2 части 1 статьи 3.1-3. Федерального закона №223-ФЗ, предоставления ему права заключать договор на разработку такой проектной документации без использования конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Договор, предметом которого является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) изыскательских работ принадлежат указанным в части 2 статьи 1 Федерального закона №223ФЗ юридическим лицам, от имени которых заключен договор.
Результатом выполненной работы по договору, предметом которого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации является выполнение проектных и (или) изыскательских работ, являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий. В случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проведение экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий является обязательным, проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, признаются результатом выполненных проектных и (или) изыскательских работ по такому договору при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Участник закупки, с которым подписывается договор, обязан соблюдать принцип должной осмотрительности при исполнении договора. При возникновении необходимости участник закупки, с которым подписывается договор, обязан не препятствовать представителям Заказчика в проведении осмотра административно-хозяйственных зданий и складских помещений.
В целях осуществления контроля за исполнением договора при приемке товарно-материальных ценностей и результатов работ, услуг Заказчик осуществляет фото-, видеофиксацию автотранспортных средств, осуществляющих доставку товарно-материальных ценностей, а также обеспечивает фото-, видеофиксацию объекта, являющегося предметом договора, до момента выполнения работ (оказания услуг) и результатов выполненных работ (оказанных услуг) по договору.
Признание конкурентной закупки несостоявшейся и последствия признания конкурентной процедуры несостоявшейся.
Конкурентная закупка признается несостоявшейся в отношении предмета закупки (лота) в следующих случаях:
Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) не будет получено ни одной заявки.
Если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке (этапе конкурентной закупки, предусматривающим подачу заявок), установленного документацией о конкурентной закупке, заказчиком (оператором электронной площадки) будет получена только одна заявка.
Если в процессе рассмотрения заявок были признаны несоответствующими требованиям документации о конкурентной закупке все заявки, отказано в допуске к участию в конкурентной закупке всем участникам.
Если в процессе рассмотрения заявок заявка только одного участника признана соответствующей требованиям документации о конкурентной закупке.
Иные случаи, установленные документацией о конкурентной закупке.
В случае, если документацией о конкурентной закупке предусмотрено два и более предмета закупки (лота), закупка признается несостоявшейся только в отношении тех предметов закупки (лотов), в отношении которых имеется обстоятельство, предусмотренное п. 4.11.1 настоящей документации.
В случае, признания конкурентной закупки несостоявшейся, данная информация вносится в протокол, составляемый по результатам этапа конкурентной закупки, при наличии такового, а также в итоговый протокол.
В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся закупочная комиссия вправе принять одно из следующих решений:
Заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях документации и проекта договора.
Заключить договор с единственным допущенным участником, в случае наличия такового на условиях документации, проекта договора и заявки поданной таким участником.
Провести закупочную процедуру повторно. При этом допускается изменение количества, объема, цены закупаемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения договора, заключаемого по итогам такой закупки и иных параметров закупки.
Не заключать договора по итогам закупки.
5. Критерии оценки оферт участников,
порядок оценки и сопоставления оферт участников
5.1. При оценке оферт участников запроса оферт закупочной комиссией используется балльный метод оценки (с учетом весового коэффициента). Все участники ранжируются по каждому из критериев. Закупочная комиссия проставляет баллы по каждому из участников запроса оферт согласно таблице критериев:
Примечание: копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинного документа и все его внешние признаки или часть их (то есть содержащий полные копии всех страниц документа, включая приложения).
В случае не предоставления Участником закупки в составе заявки вышеперечисленных документов, копий документов, подтверждающих его соответствие установленному не стоимостному критерию или несоответствия указанных документов установленным требованиям или наличия в них неполной или противоречивой информации, а также наличия сведений не соответствующей информации, представленной в заявке Участника, начисляется 0 ( ноль) баллов в отношении такого критерия. При этом заявка такого Участника не подлежит отклонению.
Подтверждается представлением в составе заявки копиями контрактов, договоров и подписанных документов, свидетельствующих о полном исполнении обязательств по договору (контракту) (товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и/или иные документы, указанные в предоставляемом договоре (контракте) как документы, подтверждающие полное исполнение договора (контракта).
Ri=Rai+Rfi+Rbi
(для расчета итогового рейтинга, рейтинг каждого критерия умножается на соответствующую указанному критерию значимость)
Оценка с учетом критерия цены договора (ценовой балл Rai) рассчитывается на основании отношения минимальной предложенной цены (Цmin) к цене, предложенной в оцениваемой заявке (Ц), с учетом значения ценового балла («веса»), присваиваемого заявке с наименьшей ценой (в настоящем документе устанавливается В = 100):
Rai = (Цmin / Ц) * В
Присуждение баллов по неценовому критерию производится путем суммирования баллов по подкритериям с учетом весового коэффициента (путем умножения величины балла на величину весового коэффициента.
Итоговые баллы, присуждаемые заявкам на участие в запросе оферт, рассчитываются путем суммирования баллов, присужденных по неценовым критериям, умноженным на их весовой коэффициент и ценовых критериев умноженных на их весовой коэффициент. Итоговый балл определяется по формуле:
, баллов
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе оферт, комиссией каждой заявке на участие в запросе оферт относительно других по мере уменьшения количества баллов присваивается порядковый номер. Первое место присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае равенства количества баллов победителем признается участник, заявка на участие в запросе оферт которого поступила ранее заявок на участие в запросе оферт других участников размещения заказа.
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара российского происхождения (выполнении работ, оказания услуг российскими лицами) по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
6.ПРОЕКТ ДОГОВОРА (отдельным файлом)
7. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Следующие условия проведения запроса оферт являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют иные положения документации.
Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки, должны быть подготовлены в строгом соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке, при этом такие образцы не подлежат изменению (редактированию).
8.1. Заявка (форма 1)
8.1.1. Форма Заявки
«_____» ___________ 2025 г.
№__________
ЗАЯВКА
Изучив извещение и документацию о закупке № ____(включая все изменения и разъяснения к ней), размещенные _________[указывается дата официального размещения извещения, а также его номер (при наличии)], и безоговорочно принимая установленные в них требования и условия участия в закупке, в том числе в отношении порядка формирования проекта договора, заключаемого по итогам закупки.
[выбрать необходимое] Участник процедуры закупки / Лидер коллективного участника: ____________________________________________________________________,
(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица))
в лице____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
предлагает заключить Договор на:___________________________________________________ [указывается предмет договора в соответствии с п. 1 информационной карты]
Мы подтверждаем свое согласие участвовать в вышеуказанной закупке и готовы заключить договор на следующих условиях:
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует вплоть до истечения срока, отведенного на заключение договора, но не менее, чем в течение 60 (шестидесяти) дней с даты окончания срока подачи заявок, установленной в извещении.
Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование участника процедуры закупки] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Также подтверждаем отсутствие фактов неисполнения (ненадлежащего) исполнения участником закупки обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком за последние два года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в ЕИС.
Подтверждаем, что [наименование участника процедуры закупки или Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя]не является юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо является организацией, находящейся под контролем таких лиц.
Подтверждаем отсутствие между _________________________ [наименование участника процедуры закупки или Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] и Заказчиком конфликта интересов.
Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование участника процедуры закупки или Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование участника процедуры закупки] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ.
В случае признания нас победителем закупки, а также в случае принятия заказчиком решения о заключении с нами договора как с единственным участником конкурентной закупки ________________________ [наименование участника процедуры закупки] берет на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а победитель закупки будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В случае если нашей заявке будет присвоен третий номер, а участник закупки, которому присвоен второй номер, будет отстранен либо признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о закупке и условиями нашей заявки.
В соответствии с законодательством, а также учредительными документами, указаниями собственника, иных органов управления [указать название таких органов] ________________________ [наименование участника процедуры закупки] подтверждает соблюдение порядка совершения сделки, в том числе получения предварительного согласия (одобрения, согласования) сделки и соблюдения всех требуемых корпоративных требований.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), ________________________ [наименование участника процедуры закупки] подтверждает получение в целях участия в настоящей закупке требуемых в соответствии с Законом № 152-ФЗ всех необходимых согласий на передачу и обработку всех персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в любой из частей заявки, а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в СМУП «ТСП», зарегистрированному по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, ул. Копорское шоссе,д.10..
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия, включает: обработку (в том числе совершение действий, предусмотренных п.3. ст.3 Закона 152-ФЗ) и передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Настоящее подтверждение действует в течение 3 (трех) лет со дня его подписания.
Опись документов заявки, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки, в соответствии с требованиями приложения №3 к информационной карте:
Примечание: Участник заполняет вышеуказанное приложение (таблицу) с указанием наименования товара, единиц измерения, цену товара за единицу, общую стоимость товара.
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
8.1.Техническое предложение (форма 3)
8.1.3. Форма Технического предложения
Приложение 2 к заявке от «____» _____________ 2025 г.
8.1.Декларация соответствия члена коллективного участника (форма 8)
8.1.7. Форма Декларации соответствия члена коллективного участника
Приложение 7 к заявке от «____» _____________ 2025 г.
№ __________
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА [3]
Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________ [наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка], настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование члена коллективного участника] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование члена коллективного участника] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование члена коллективного участника или Ф.И.О. – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование члена коллективного участника] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом № 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом № 44-ФЗ. [4]
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
8.1. Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма 9)
8.1.8. Форма Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Приложение 8 к заявке от «____» _____________ 2025 г.
№ __________
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(НЕ ТРЕБУЕТСЯ)
Проверка отнесения участника закупки к МСП осуществляется организатором закупки самостоятельно на основании сведений, содержащихся в едином реестре МСП (http://rmsp.nalog.ru/).
8.1. Обоснование предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции (форма 10)
8.1.9. Форма Обоснования предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции
Приложение 9 к заявке от «____» _____________ 2025 г.
№ __________
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ И/ИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ [5]
(не применимо)
8.2. Сведения о поставляемом квотируемом товаре (В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
Обоснование начальной (максимальной) цены договора инициатором закупки:
Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора заключаемого с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, по настоящей закупке осуществляется Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг Сосновоборского муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающее предприятие» (СМУП"ТСП), утвержденное директором Приказ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/220 от 27.05.2025г.)
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Валюта, используемой для формирования цены договора – рубль
В данной справке перечисляется только тот опыт, который требуется для целей отбора и/или оценки заявки (см. приложения № 1 и № 2 к информационной карте). ↑
Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается коллективным участником, а также генеральным подрядчиком с привлечением субъектов МСП в качестве субподрядчиков (соисполнителей) по договору. ↑
Данная форма заполняется каждым членом коллективного участника в случае, если заявка подается от имени коллективного участника. ↑
При отсутствии соответствующего требования в приложении №1 к информационной карте – данный абзац следует исключить из текста декларации. ↑
Данная форма заполняется только в том случае, если предлагаемая в составе заявки продукция носит признаки инновационной и/или высокотехнологичной продукции. ↑
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.