Тендер - Поставка кислоты ортофосфорной термической марки «А» (пищевой) №286178512

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть12 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с проектом договора
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.12.2024 по 13.12.2024Место предоставления документации:АО «Сбербанк-АСТ» http://sberbank-ast.ru/Порядок предоставления документации:В соответствии с закупочной документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ЗД_Том_1_Часть_2_Порядок_проведения_ЗК_ортофосфорная_кислота

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договора Default

Договор поставки № _____

Акционерное общество « Неорганические сорбенты » (АО «Неорганические сорбенты»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального , действующего на основании , с одной стороны инаименование контрагента, в лицедолжность фамилия имя отчество, действующей на основанииуказывается основание для подписания, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее – Договор) о нижеследующем.

Особенные условия

А. Предмет Договора (статья 1)

А.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

А.2. .

Б. Цена Договора и условия оплаты (статья 2)

Б.1. Цена Договора: ___________ (_________________________) рублей _____ коп., в том числе НДС ________ (___________________________) руб. ___ коп.

Б.2. Условия оплаты – оплата в течение __ (_______) рабочих дней с момента подписания Покупателем документов, подтверждающих факт приемки продукции, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств.

В. Условия поставки (статья 3)

В.1. Условия поставки – поставка осуществляется силами и за счёт средств Поставщика.

Отгрузка осуществляется

В.2. Срок поставки – в течение ___ (______________) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

В.3. Возможность привлечения Поставщиком третьих лиц для исполнения Договора:

Г. Гарантии Поставщика и качество Товара (статья 6)

Г.1. Гарантийный срок – не менее ____ (___________) месяцев с даты поставки Товара, если больший срок не установлен производителем Товара.

Д. Дополнительные особенные условия (статьи 8 – 11)

Д.1. Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренныхп. 10.6.1 Общих условий будут использоваться следующие адресаэлектронной почты:

Заказчик: ________________;

Исполнитель: __________________

Д.2. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация.

Приложение № 2: Техническое задание.

Д.3. Общие условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Общие условия к Договору поставки

Общие условия

поставок товаров

(«Общие условия»)

1.Предмет Договора

1.1. На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется осуществить оплату поставленного Товара.

2.Цена Договора и условия оплаты

2.1. Цена Договора.

Цена Договора является фиксированной (твердой) и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

2.2. Состав Цены Договора.

Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку до места отгрузки, расходы на разгрузку, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Валюта платежа.

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

2.4. Стандартные условия оплаты.

Оплата Товара осуществляется безналичным расчётом на основании выставляемого Поставщиком счёта.

Товар, передаваемый по Договору, не считается находящимся в залоге у Поставщика, предусмотренном п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.5. Банковские расходы.

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

2.6. Встречный характер платежных обязательств.

Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате обусловлено встречным исполнением следующих обязательств Поставщика:

о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав третьих лиц;

о вручении Поставщиком Покупателю Товара в надлежащем количестве и надлежащего качества.

3.Условия поставки

3.1. Сопровождающая Товар документация.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию (далее именуемую - Принадлежности):

3.1.1документы о сертификации Товара (оригиналы, либо заверенные Поставщиком копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации);

3.1.2технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

3.1.3.оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

3.1.4.счет;

3.1.5.товарную накладную (унифицированная форма № ТОРГ-12) - 2 экз., согласно Постановлению Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. № 132 или Универсальный передаточный документ (далее — УПД);

3.1.6.счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 п. 5,6 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, оплата по ним не производится до предоставления Грузополучателю надлежаще оформленных счетов-фактур. Поставщик обязан в счете-фактуре отражать полные данные поставляемого Товара в соответствии с принятым условным обозначением по стандарту;

3.1.6. Стороны обмениваются электронными документами по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в системе электронного документооборота (ЭДО) "КонтурДиадок" с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае возникновения каких-либо технических проблем и невозможности передачи электронного документа сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону по телефону, указанному в разделе "Адреса и реквизиты сторон". Затем в течение одного рабочего дня направить по электронной почте уведомление контрагенту, указав известную или предполагаемую причину проблемы и предполагаемый срок восстановления возможности направления электронного документа. Все документы, которые сторона не может передать в электронном виде, она обязана предоставить в бумажном виде по адресам, указанным в разделе "Адреса и реквизиты сторон", направив их курьерской службой не позднее следующего дня, в котором создан (подписан) документ.

3.2. Срок поставки.

Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения Срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

3.3. Применение стандартного рабочего времени.

Исполнение обязательств по поставке осуществляется в пределах Стандартного рабочего времени, с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 16:30 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

3.4. Досрочная поставка.

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя.

3.5. Переход права собственности.

Право собственности на Товар возникает у Покупателя в момент подписания им товарной накладной по форме ТОРГ-12.

3.6. Наличие допусков, разрешений и лицензий.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

3.7. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

3.8. Поставка.

3.8.1. Выгрузка Товара с транспортных средств в месте поставки осуществляется силами и средствами Покупателя.

3.8.2. Риски случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной по форме ТОРГ-12.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Общие требования.

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

4.2. Ответственность Поставщика.

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

5. Условия приемки Товара

5.1. Товарная накладная.

Датой приемки Товара Покупателем является дата подписания им товарной накладной по форме ТОРГ-12.

5.2. Отказ от Товара.

Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, когда:

Товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества и (или) в ненадлежащей комплектности (в том числе, при отсутствии Принадлежностей);

Товар поставлен с нарушением Срока поставки.

Оформление отказа от Товара оформляется актом об отказе от Товара.

Акт об отказе подписывается:

представителями обеих Сторон в Месте поставки при осуществлении приемки Товара (при отказе представителя Поставщика от подписания, акт об отказе подписывается только представителем Покупателя), товарная накладная по форме ТОРГ-12 при этом не подписывается;

Отказ Покупателя от Товара и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком оснований для отказа от Товара не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке Товара, от ответственности за просрочку поставки.

5.3. Последствия подписания акта об отказе.

Доставляемый Поставщиком Товар, от которого Покупатель отказался, вывозится Поставщиком своими силами и за свой счет.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами или получения Поставщиком, подписанного Покупателем в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 5.3 акта об отказе от Товара.

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать Товар или возвратить его Поставщику.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

5.4. Права Покупателя при частичной поставке.

Несмотря на права, предоставленные Покупателю в отношении отказа от Товара, в случае если в Срок поставки Поставщик поставил Покупателю только часть Товара, Покупатель вправе, по своему усмотрению, отказаться от оплаты (и поставки) не переданного ему Товара и оплатить переданный и принятый Покупателем Товар.

6. Гарантии Поставщика и качество Товара

6.1. Гарантия наличия права собственности.

Поставщик гарантирует наличие у него права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент передачи Товара Покупателю.

6.2. Гарантия соответствия стандартам.

Товар должен соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, обязательным или предусмотренным Особенными условиями, Спецификацией, стандартами, техническими условиями, правилами и требованиями.

6.3. Гарантия неиспользования Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар является новым (не бывшим в эксплуатации).

6.4. Гарантия необходимой замены.

Поставщик гарантирует, что в случае отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества и предъявления требования о замене Товара, Поставщик осуществит его замену на Товар надлежащего качества.

6.5. Гарантии качества (соответствия условиям договора).

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Товар не имеет дефектов, связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству Товара;

6.6. Исчисление гарантийного срока.

Если иное не установлено Особенными условиями, Гарантийный срок исчисляется с Даты приемки Товара.

6.7. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатке Товара в кратчайший срок после его выявления.

Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.8. Возврат неисправного или дефектного Товара.

Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 6.7).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефектного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

6.9. Исключения ответственности Поставщика.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно пункту 3.1 инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

Статья 7. Ответственность сторон

7.1. Общая неустойка.

Сторона, не исполнившая (а равно исполнившая ненадлежащим образом) обязательство в установленный Договором срок, обязана, по требованию второй Стороны, выплатить второй Стороне неустойку. Неустойка составляет две трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и начисляется за каждый день просрочки на размер задолженности (не перечисленный платеж, стоимость не поставленного Товара и т.д.)

Неустойка не выплачивается при такой просрочке «виновной» Стороны исполнения обязательства по Договору, наличие которой наделяет «потерпевшую» Сторону (в соответствии с условиями Договора) правом встречного приостановления исполнения собственного обязательства по Договору.

7.2. Расчет неустойки при частичной поставке.

В случае непоставки части Товара, неустойка рассчитывается исходя из цены такой части Товара при одновременном наличии следующих условий: а) не поставленная часть Товара может быть оценена в соответствии с Договором и б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части. Если одно из указанных условий отсутствует, неустойка рассчитывается исходя из цены Товара.

7.3. Убытки и неустойка.

В части, не покрытой неустойкой, Сторона вправе потребовать от другой Стороны возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

7.4. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре.

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.5. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов-фактур.

В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

8.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

8.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

8.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Статья 9. Действие договора и отказ от исполнения Договора.

9.1. Действие Договора.

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.

9.2. Отказ от исполнения Договора.

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 10.3) прекращаются.

9.3. Последствия отказа от исполнения Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

Статья 10. Заключительные положения

10.1. Применение Общих условий.

Общие условия применяются в части, не противоречащей Особенным условиям.

10.2. Количество экземпляров, приложения к договору и язык.

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

10.3. Изменение реквизитов.

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в Особенных условиях, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

10.4. Применимое право.

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

10.5. Направление уведомлений.

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет сторона, направившая уведомление.

Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата направления повторного уведомления по адресу стороны-адресата, указанному в договоре, на квитанции (или аналогичном документе) почты России или курьерской службы.

10.6. Подсудность.

10.6.1.Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного в п. Д.2. Особенных условий Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанныес его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения адреса электронной почты, указанного в п. З.3. Особенных условий Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

либо

2)в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

В случае обмена в рамках исполнения Договора информацией, составляющей государственную тайну, все спорыразногласия или требования, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

10.6.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

10.7. О разумном сроке.

Стороны договорились, что, если обязательство, в отношении исполнения которого настоящими Общими условиями установлен разумный срок, будет исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней, такое исполнение будет являться надлежащим. Если такое обязательство будет исполнено в более длительный срок, заинтересованная сторона вправе оспорить факт его надлежащего исполнения в соответствии с пунктом 11.7 «Подсудность».

10.8. Стандартное рабочее время.

Стандартным рабочим временем является время города Российской Федерации, в котором находится Место поставки, с 9:00 до 17:00 в рабочий день (не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

10.9. Заверения об обстоятельствах.

10.9.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

10.9.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный впостановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего подпункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодексаРоссийской Федерации не установлено иное, не предоставлениеПоставщиком указанной в настоящем подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутымс даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

10.10. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отраслиwww.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Статья 11. Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

№ _____ от «__» ______ 20__ года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ЗД_Том_1_часть_1_Извещение_ортофосфорная_кислота

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

приказом Госкорпорации «Росатом»

от 27.06.2019 № 1/624-П

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора —

директор производственного филиала

АО «Неорганические сорбенты»

________________Е.В. Спицын

«__» ____________2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ)

том 1 «общая и коммерческая части»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 1

(ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ) 1

СОДЕРЖАНИЕ 2

1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 3

ЧАСТЬ 1 10

2. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 10

2.1. ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 10

2.1.1. Требования к участникам закупки 10

Требования 10

2.1.2. Требования к продукции 13

2.2. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 14

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1) 15

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.1) 18

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2) 22

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ 23

ЧАСТЬ 2 23

ЧАСТЬ 3 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

Форма и способ процедуры закупки:

Открытый запрос котировок в электронной форме.

Закупка проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13.02.2024 № 189), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П «Об установлении особых условий проведения закупок Госкорпорации «Росатом» и ее организаций» (в редакции приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 29.03.2023 №1/524-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.02.2019 № 1/191-П»); от 27.06.2019 № 1/624-П «Об установлении порядка проведения закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» (в редакции приказа генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 14.10.2022 № 1/1358-П «О внесении изменений в приказ Госкорпорации «Росатом» от 27.06.2019 № 1/624-П»).

Закупка регулируется Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Закупка проводится с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

Закупка осуществляется в соответствии с подпунктом б) пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Положение).

Предмет закупки: право заключения договора на поставку Кислоты ортофосфорной термической, марки «А».

Заказчик АО «Неорганические сорбенты»

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ферганская д.25, к.1, помещ. 25

Тел./факс, эл. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организатор: производственный филиал АО «Неорганические сорбенты»

Местонахождение: Свердловская обл., г. Заречный, промышленная площадка Белоярской АЭС., стр. 21.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 94

Контактное лицо по разъяснению условий проведения ОЗК:

Романова Екатерина Николаевна

Тел./факс, эл. Почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество лотов: 1 (один).

Предмет договора: поставка Кислоты ортофосфорной термической, марки «А».

Срок выполнения поставок: в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

Место выполнения поставок: Свердловская обл., г. Заречный, промышленная площадка Белоярской АЭС., стр. 21.

Состав и объем поставок: все необходимые сведения приведены в Томе 2 закупочной документации (Техническом задании).

Предложение частичного выполнения поставок не допускается.

Условия оплаты: в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документов, подтверждающих факт приемки продукции, при условии положительного акта входного контроля.

Форма и все условия проекта договора (Часть 3 «Проект договора») являются обязательными. Встречные предложения участников по проекту договора не допускаются.

При этом не считаются встречными предложения по формулировкам условий договора, направленным на исправление грамматических и технических ошибок, если таковые выявлены участником в проекте договора (Часть 3 «Проект договора»).

Начальная (максимальная) цена договора:

[НМЦ устанавливается с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации]

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двести восемьдесят девять тысяч сто пятьдесят два) руб. 00 коп., включая НДС.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции:

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение участника о цене договора, единицы каждого товара, работы, услуги не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, единицы каждого товара, работы, услуги.

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, указанные в проекте договора (Часть 3 «Проект договора» Тома 1 закупочной документации).

Обоснование цены договора содержится в приложении к документации о закупке.

Официальный язык закупки: русский.

Заявка на участие в закупке, подготовленная участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются участники закупки и организатор закупки, должны быть написаны на русском языке. Документы, составленные на другом языке, должны сопровождаться переводом на русский язык. Закупочная комиссия рассматривает документы только на русском языке. Документы, составленные на других языках, не сопровождающиеся переводом на русский язык, считаются не поданными и сведения, указанные в таких документах, не учитываются при рассмотрении заявки на участие в закупке. Ответственность за достоверность перевода на русский язык несет участник закупки.

Валюта закупки: российский рубль.

Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, должны сопровождаться переводом этих сумм в рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

Обеспечение заявки на участие в закупке: не требуется.

Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в закупке, определении лица, выигравшего закупку:

Закупка проводится на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» в сети «Интернет» по адресу: sberbank-ast.ru в порядке, установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с условиями и требованиями извещения о проведении запроса котировок (для запроса котировок).

В соответствии с пунктами 12, 20 Положения участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для участия в процедуре закупки участнику необходимо получить аккредитацию на указанной ЭТП путем автоматической аккредитации после регистрации на официальном государственном сайте (в Единой информационной системе (http://www.zakupki.gov.ru)), либо в соответствии с правилами, условиями и порядком аккредитации, установленными данной ЭТП, и подать заявку на участие в закупке в срок, указанный в настоящем извещении о проведении закупки.

Заявка на участие в закупке должна быть действительна не менее 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Победителем закупки признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

При этом победитель закупки определяется с учетом Постановления 925.

При этом договор с победителем запроса котировок заключается с учетом Постановления 925.

При необходимости, для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, для определения случаев предоставления приоритета, применяется порядок, предусмотренный пунктом 5 данного Постановления.

При проведении закупки, в случае предоставления приоритета, будет указана страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

Порядок получения закупочной документации:

На официальных сайтах извещение о проведении запроса котировок (закупочная документация) (для запроса котировок) находится в открытом доступе, начиная с даты официальной публикации. Порядок получения извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации) на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

Официальная публикация документов по данной закупке: Официальный государственный сайт - Единая информационная система (http://www.zakupki.gov.ru)

Копии публикации документов по данной закупке:

• Официальный сайт по закупкам атомной отрасли (http://zakupki.rosatom.ru).
• ЭТП «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации:

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации указаны в п.2 части 2 Тома 1 закупочной документации.

Дата начала срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации: «09» декабря 2024 г.

Дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации на запрос, поступивший организатору закупки не позднее 10:00 (время московское) «10» декабря 2024 г.: не позднее 15:00 (время московское) «10» декабря 2024 г.

Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам):

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «09» декабря 2024 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 10:00 (время московское) «13» декабря 2024г.

Дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:

для запроса котировок:

Рассмотрение заявок на участие в закупке и подведение итогов закупки: не позднее «19» декабря 2024г. [в течение 4 рабочих дней (1 рабочий день на проведение заседания закупочной комиссии по подведению итогов + 3 рабочих дня на оформление, подписание и размещение итогового протокола) после получения от ЭТП заявок]

Срок заключения

заключения договора: в течение 20 (двадцати) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП итогового протокола, за исключением следующих случаев:

действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии, оператора ЭТП при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения решения антимонопольного органа, предусматривающего заключение договора;

в соответствии с законодательством РФ для заключения необходимо его одобрение органом управления заказчика; в данном случае договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты вынесения соответствующего одобрения.

Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупки на официальном сайте и ЭТП, либо со дня завершения вышеуказанных мероприятий, передает лицу с которым заключается договор (победителю закупки или единственному участнику закупки), проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных лицом, с которым заключается договор, в заявке на участие в закупке, с учетом преддоговорных переговоров в проект договора, прилагаемый к закупочной документации.

Лицо, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭТП в течение 4 (четырех) календарных дней со дня направления указанного проекта договора.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения указанного протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет лицу, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Лицо, с которым заключается договор, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 2 (двух) календарных дней со дня направления ему заказчиком доработанного проекта договора или проекта договора с документом об отказе учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

Лицо, с которым заключается договор, в случае отсутствия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, обязано разместить с использованием программно-аппаратных средств ЭТП подписанный со своей стороны договор в течение 10 (десяти) календарных дней со дня направления указанного договора.

В случае предоставления приоритета согласно Постановлению 925 при уклонении победителя закупки от заключения договора, договор заключается с участником закупки, занявшим следующее место в ранжировке.

Обеспечение исполнения обязательств по договору: не требуется.

Отмена закупки по решению заказчика:

• до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок, не приводит к каким-либо последствиям в следующих случаях:

изменение финансовых, инвестиционных, производственных и иных программ, оказавших влияние на потребность в данной закупке;

изменение потребности в продукции, в том числе изменение характеристик продукции, при наличии утверждения таких изменений руководителем заказчика;

при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки;

необходимость исполнения предписаний антимонопольного органа и/или рекомендаций ЦАК, АК и/или иного уполномоченного контролирующего органа;

изменение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание актов федеральных органов исполнительной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность проведения закупки;

• с момента окончания срока подачи заявок и до подведения итогов закупки не приводит к каким-либо последствиям только при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.

В случае принятия решения об отмене закупки извещение об отмене закупки подписывается руководителем заказчика, направляется организатору и размещается организатором на официальном сайте и ЭТП в день принятия решения заказчиком. День принятия решения в извещении об отмене закупки определяется заказчиком следующим образом: текущая дата – если извещение об отмене закупки будет направлено организатору в тот же день в рабочее время организатора закупки либо дата, следующая за датой подписания извещения руководителем заказчика.

Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Арбитражный комитет (АК) АО «Концерн Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион),

Электронный адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Ферганская, д.25, Арбитражный комитет АО «Концерн Росэнергоатом».

Контактное лицо: Мельникова Анастасия Геннадьевна, тел.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 24-69

Ссылка и QR-код на чат-бот «Помощник по формированию жалоб к закупочным процедурам»: https://t.me/ArbitrAtomBot

​ ​

ЧАСТЬ 1

Использованные в Частях 1, 2 Тома 1 настоящей закупочной документации термины и определения, сокращения приводятся в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положением о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт).

ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ. СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ ТРЕБОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Требования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к продукции - Посмотреть таблицу с даннымиСОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в запросе котировок состоит из одной части и ценового предложения.

Состав заявки на участие в закупке:

Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

график поставки товара;

Документы, прикладываемые к заявке на участие в закупке, в форме электронных документов:

- заявка на участие в закупке по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в извещении о проведении запроса котировок (закупочной документации) (подраздел 4.1, соответствующая Форма)

- документы, указанные в подразделе 2.1 извещения о проведении запроса котировок (закупочной документации).

2. Ценовое предложение:

• Формы, заполняемые с помощью функционала ЭТП:

сводная таблица стоимости.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене, начиная с наименьшей, с учетом пункта 2 Постановления 925, при предоставлении приоритета. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе котировок.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Формы 1 – 2 рекомендованы для заполнения. В случае изменения форм, приведенных в данном разделе, документы, включаемые участником закупки в состав заявки на участие в закупке, должны содержать все сведения, указанные в соответствующей форме.

4.1 Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе котировок:

Форма 1.

Фирменный бланк участника закупки

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (Форма 1)

Изучив извещение о проведении закупки (закупочную документацию) на право заключения договора на ________________________, опубликованное на _________________ [указывается сайт, на котором опубликована закупка], закупка № ______ [указывается номер закупки на указанном сайте], понимая и принимая установленные в них требования и условия закупки, ___________________________________________________________________________,

(полное наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы)

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ________________________________________________________,

(ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника закупки)

место нахождения ___________________________________________________________________,

(место нахождения участника закупки)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника закупки)

почтовый адрес _____________________________________________________,

(почтовый адрес участника закупки)

предлагает заключить договор на: ____________________________________________________

(предмет договора)

в соответствии с Техническим предложением, другими документами, поданными на ЭТП, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

Настоящим подтверждаем выполнение всех требований и условий проекта договора, являющего частью извещения о проведения запроса котировок (закупочной документации), в том числе, условий оплаты.

Настоящая заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и действует в течение 60 календарных дней со дня окончания срока подачи заявок.

Настоящим подтверждаем, что:

• против _____________ (наименование участника закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _____________ (наименование участника закупки) банкротом, деятельность _____________ (наименование участника закупки) не приостановлена;
• у____________ (указывается наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _______________ (указывается наименование участника закупки), по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

[в случае обжалования недоимки, задолженности, участником закупки в установленном порядке] указывается:

_____________ (наименование участника закупки) подано заявление _________________ [указываются реквизиты заявления об обжаловании недоимки, задолженности, а также информация о том, что решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок не принято].

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в заявке на участие в закупке на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором закупки), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем закупки, либо при поступлении в наш адрес предложения о заключении договора, мы берем на себя следующие обязательства:

подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями нашей заявки на участие в закупке;

представить заказчику до заключения договора копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица).

Мы уведомлены и согласны с условием, что:

• в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут;
• будем признаны уклонившимися от заключения договора в случаях, предусмотренных закупочной документацией, в том числе при не предоставлении документов, обязательных к предоставлению до заключения договора;
• сведения о нас будут внесены в соответствующий реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в случаях, предусмотренных закупочной документацией.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении о проведении закупки (закупочной документации), информация по сути наших предложений в данном закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке:

Опись документов заявки:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________________________ __ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Заявку на участие в закупке следует оформить на официальном бланке участника закупки.

Участник закупки присваивает заявке на участие в закупке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и место нахождения.

Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в закупке документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника закупки.

При подготовке заявки на участие в закупке, участнику рекомендуется, чтобы:

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица участника закупки без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица).

каждый документ, входящий в заявку на участие в закупке, был скреплен при наличии печатью участника закупки.

все без исключения страницы заявки на участие в закупке были пронумерованы.

Рекомендации пунктов 6.1 и 6.2 настоящей инструкции не распространяются на официальные документы, выданные участнику закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

Предоставляемые в составе заявки на участие в закупке документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления в документах, подготовленных самим участником закупки, не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника закупки (при наличии).

Форма 1.1.

данная форма устанавливается для предоставления до заключения договора

СВЕДЕНИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (Форма 1.1)

________________________________________________________

наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя)

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Форма 1.1 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

Форма 1.1 должна быть представлена контрагентом до заключения договора в двух форматах * и *.xls;

В столбце 2 необходимо указать ИНН. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо, указывается 10-значный код. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывается 12-тизначный код. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - иностранное юридическое или физическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 3 необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

В столбце 4 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - физическое лицо, указывается ФИО.

В столбце 5 необходимо указать код ОКВЭД. В случае если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо, в графе указывается «отсутствует».

Столбец 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например, Иванов Иван Степанович.

Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть77. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Столбец 8 заполняется согласно образцу.

Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 4, 5 настоящей инструкции.

В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника участника/субподрядчика (соисполнителя), изготовителя, указывается ФИО полностью.

Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

Столбец 13 заполняется в порядке пункта 9 настоящей инструкции.

В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке " участник/субподрядчик (соисполнитель), изготовитель - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В столбце 15 указывается доля участия.

В столбце 16 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например, учредительный договор от 23.01.2008.

Раскрытие информации о бенефициарах осуществляется в рамках исполнения поручений Правительства Российской Федерации и не связано с термином «бенефициарный владелец», применяемым в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Образец заполнения таблицы сведений о цепочке не является исчерпывающим списком либо эталоном полностью раскрытой цепочки собственников, знак «…» обозначает необходимость раскрытия цепочки до конечных собственников (бенефициаров).

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

- Посмотреть таблицу с данными

окончание

- Посмотреть таблицу с данными

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в закупке

от «___» __________ 20___ г. № ______

__________________ [указывается наименование закупки]

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Участник закупки: ________________________________

Техническое предложение

_________________________________ ___ ___________________________

(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)

М.П. (при наличии)

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ:

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником закупки.

Участник закупки приводит номер и дату заявки на участие в закупке, приложением к которой является данное техническое предложение.

Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

Техническое предложение участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

- информацию о стране происхождения товара;

- описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

- указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

- описание комплектации товара;

- указание количества товаров;

- место отгрузки, вид транспорта, место доставки;

- срок начала и окончания поставки;

Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого требования, предусмотренного технической частью закупочной документации (том 2).

Для предлагаемого товара таблицы технических требований представляются в следующем виде:

- Посмотреть таблицу с данными

4.2 Образцы форм основных документов, включаемых в ценовое предложение

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ

Данная форма заполняется с помощью функционала ЭТП, в зависимости от конкретной ЭТП форма может отличаться по визуальному отображению

- Посмотреть таблицу с данными

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НА ЭТП:

Данные инструкции воспроизводятся ЭТП в функционале ЭТП, за исключением изложенных инструкций для участников закупок.

В данной таблице указывается цена за каждую единицу товара, с обязательным указанием попозиционной расшифровки цены и дополнительных составляющих, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы). Также указывается страна происхождения товара, место отгрузки, доставки товара (страна и населенный пункт) и вид транспорта, которым организована доставка (железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, воздушный, водный (речной, морской) транспорт и т.п.). При указании дополнительных составляющих цены, включая сопутствующие работы и услуги (транспортировка, страхование грузоперевозки и прочие расходы, связанные с доставкой продукции, шефмонтаж, шефналадка, упаковка, тара, временная антикоррозийная защита, таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России, иные дополнительные расходы) отдельными строками в столбце 2, столбцы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс такой же информацией не включаются.

ЧАСТЬ 2

Порядок проведения процедуры закупки приведен в Части 2 Тома 1 в виде отдельного файла.

ЧАСТЬ 3

Проект договора, который будет заключен по результатам закупки, приведен в Части 3 Тома 1 в виде отдельного файла в формате Word.

ЦА_ортофосфорная_25

ТЗ_ортофосфорная_кислота_2025