Тендер - Поставка кислорода жидкого медицинского №272795294

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, газификационная станция
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 17.05.2024 по 03.06.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:17.05.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):03.06.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:Указан в пункте 14 документации об аукционе
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Томск, ул. Ивана Черных, 96Дата подведения итогов:13.06.2024Порядок подведения итогов:Указан в пункте 27 документации об аукционе Извещение и документация кислород

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Поставка кислорода жидкого медицинского»

Настоящий аукцион в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг (№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) для нужд Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая больница»

Дата размещения: «17» мая 2024 года

- Посмотреть таблицу с данными

Начальник отдела закупок Н.Н. Конкина

­­УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела закупок ОГАУЗ «ТОКБ»

__________________ / Н.Н. Конкина

«17» мая 2024 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ об АУКЦИОНе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

Настоящий аукцион в электронной форме проводится в порядке, определенном Положением о закупке товаров, работ, услуг (№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) для нужд Областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Томская областная клиническая больница»

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №1. Техническое задание.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2. Информация

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

Форма

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, сообщаем (ю) Вам о согласии поставить товар на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о товарном знаке включается участником аукциона в электронной форме (далее – участник аукциона) в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее - извещение о проведении аукциона) указания на товарный знак или в случае, если участник аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении аукциона. ↑

Информация о конкретных показателях товара включается участником аукциона в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении аукциона указания на товарный знак или в случае, если участник аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении аукциона. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении аукциона. ↑

Отсутствие указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара в первой части заявки не будет являться основанием для отклонения заявки и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. ↑

Приложение № 3. Информация об участнике

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

Форма

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Информация об участнике аукциона в электронной форме (далее – участник аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

1 Заполняется юридическим лицом. ↑

2 Заполняется юридическим лицом. ↑

3 Заполняется физическим лицом. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

Приложение №4. Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №4

к документации об аукционе в электронной форме:

«Поставка кислорода жидкого медицинского»

ДОГОВОР №_____________

на поставку кислорода жидкого медицинского

г. Томск «___» _________ 2024 г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томская областная клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _____________________________________________________________,c одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор по итогам проведения аукциона в электронной форме (итоговый протокол №__________________ от «______» ___________ 2024 г.) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, осуществить поставку кислорода жидкого медицинского (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные договором, принять и оплатить поставленный товар.

Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), характеристики товара (технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара), международное непатентованное наименование товара, страна происхождения товара, количество, единица измерения, цена за единицу измерения товара, общая стоимость товара указаны в Спецификации (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью договора.

На момент заключения договора Поставщик имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности / лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (выбрать одну лицензию, ненужное удалить) ____________________№___________от _________________г.

Цена и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ______________(__________________________) рублей, в т.ч. НДС _______рублей, (если НДС не облагается, указать основание) (средства обязательного медицинского страхования).

2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- стоимость упаковки товара;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.

2.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней после поставки партии товара и предоставления Поставщиком документов, указанных в пункте 4.8 настоящего договора. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

3.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.8 договора.

3.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.

3.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять товар и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара иным условиям договора.

3.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору).

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого товара.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями договора и действующего законодательства Российской Федерации.

3.4.2. Представить документы, указанные в пункте 4.8 договора.

3.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в пункте 13.3 договора.

3.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору).

3.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Условия поставки товара

4.1. Поставка и выгрузка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Томск, ул. Ивана Черных, 96, газификационная станция, в рабочие дни - с 8-00ч. до 15-40ч. местного времени (суббота и воскресенье – выходные дни).

4.2. Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика не позднее 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком заявок. В заявке Заказчик указывает наименование товара и количество. Заявка передаётся Поставщику в письменной форме представителем Заказчика или заявка может быть передана с использованием факсимильной связи по тел. ________________ или направлена Поставщику по адресу электронной почты ________________. Срок поставки последней партии товара по договору – не позднее 31.07.2025г.

4.3. Поставщик осуществляет поставку товара на условиях, указанных в договоре, Спецификации (Приложение №1 к договору).

4.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня до момента отгрузки товара Поставщик уведомляет Заказчика об отгрузке с указанием количества товара и сроков доставки до места поставки. Уведомление производится в письменной форме представителем Поставщика. Уведомление может быть передано устно по телефону: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-41 или направлено Заказчику по адресу электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4.5. Разгрузка товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется обеспечить оборудованный соответствующим образом пункт приема товара.

4.7. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке товара, а также моментом перехода права собственности на товар к Заказчику считается дата получения товара Заказчиком от Поставщика и подписание товарной накладной, после чего риск случайной гибели или порчи товара переходит на Заказчика.

4.8. Поставщик должен на момент передачи товара предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную (универсальный передаточный документ);

- счет;

- счет-фактуру (для плательщиков НДС);

а также документы по качеству товара:

- паспорт качества;

- протокол согласования цен поставки товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов);

- копию сертификата соответствия или копию декларации о соответствии или товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат) или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия наименование изготовителя или поставщика, принявшего декларацию, и орган ее зарегистрировавший или информацию о записи в АИС Росздравнадзора о вводе в гражданский оборот серии лекарственного средства заверенные подписью и печатью изготовителя или поставщика с указанием его адреса и телефона (при наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям договора и действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным.

4.9. В случае поставки лекарственных препаратов, маркированных средствами идентификации, поставка товара осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.12.2018 г. № 1556 «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения».

5. Приемка товара по количеству и качеству

5.1. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям договора и Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 4.8 договора;

- контроль наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре);

- проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара (при наличии) на соответствие Спецификации (Приложение 1 к договору).

5.2. По факту приемки товара Заказчик подписывает товарную накладную в течение 5 (пяти) рабочих дней либо Заказчик направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия товара условиям договора и (или) действующего законодательства Российской Федерации, товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

5.3. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков) Заказчик извещает Поставщика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение (акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей) о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Поставщику почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ________________________. Номером факса для направления извещений является: _______________. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки.

5.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания товарной накладной, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную в порядке и сроки, предусмотренные, пунктом 5.2. настоящего договора.

5.5. Со дня подписания товарной накладной Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

5.6. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности товара. Устранение недостатков, в том числе, замена Поставщиком товара на товар надлежащего качества, осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

5.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и (или) функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и техническими и (или) функциональными характеристиками, указанными в договоре.

5.8. При исполнении договора, заключенного с Поставщиком, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 1

6. Качество и упаковка товара

6.1. Технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики (при необходимости) поставляемого товара, иные характеристики и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к договору), условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

6.2. Товар, подлежащий поставке, должен быть зарегистрирован как разрешенный к применению на территории Российской Федерации, зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств и соответствовать требованиям Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Товар должен быть свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

6.3. Для обеспечения качества товара Поставщик организует перемещение и транспортировку товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность товара и исключения возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами. Транспортирование товара на всех этапах (уровнях) его движения должно осуществляться с соблюдением «холодовой цепи» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

6.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6. Товар должен отгружаться Поставщиком с таким расчетом, чтобы к моменту его отгрузки оставалось не менее 6 месяцев до окончания срока годности, обозначенного на упаковке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату штрафной неустойки в размере 0,2%от стоимости непоставленного в срок товара за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

7.3. В случае, если поставленный товар не соответствует по качеству стандартам, иной документации или условиям договора, Поставщик считается нарушившим сроки поставки товара и несет ответственность в соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату штрафной неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла по вине Поставщика.

7.5. Сторона освобождается от ответственности в случае, если причиной нарушения обязательств явилось встречное неисполнение обязательств другой стороной.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости договора.

7.7. Сторона, нарушившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне все причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. При этом соответствующая сторона не освобождается от обязанности исполнения обязательства в натуре.

7.8. В случае расторжения договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, в том числе в случае невозможности поставки товара по независимым от Поставщика обстоятельствам, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости непоставленного товара.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. При заключении и исполнении договора внесение изменений в договор осуществляется заказчиком, в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», пунктом 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. При расторжении договора по соглашению сторон по инициативе Поставщика, Поставщик оплачивает штраф в размере, предусмотренном п. 7.8. настоящего договора.

9. Форс-мажор

9.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по данному договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.

9.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 9.2. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет ________________________________.

Обеспечение исполнения договора представлено Поставщиком следующим способом: __________________________________________________. 2 В случае если обеспечением исполнения договора является банковская гарантия, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения настоящего договора предоставить Заказчику подлинный экземпляр банковской гарантии (за исключением случая, когда банковская гарантия подписана электронными цифровыми подписями).

Обеспечение исполнения договора подтверждено Поставщиком следующими документами: __________________________________________________. 3

Документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора, предоставленные Поставщиком Заказчику до заключения договора, прилагаются к договору (Приложение №2 к договору) и являются его неотъемлемой частью.

Средства из обеспечения исполнения договора подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по договору.

Срок действия представленного Поставщиком обеспечения исполнения договора составляет - до 31.10.2025г.

10.7. При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, денежные средства возвращаются Заказчиком Поставщику не позднее чем через 15 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной на последнюю партию товара.

10.8. При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии, подлинный экземпляр банковской гарантии возвращается Поставщику не позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения запроса на возврат и подписания сторонами товарной накладной на последнюю партию товара. Запрос на выдачу банковской гарантии Поставщик оформляет в письменной форме. При отсутствии запроса от Поставщика банковская гарантия не возвращается.

10.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на условиях и в размере, указанных в данном разделе.

10.10. В ходе исполнения договора поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10.11. При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения договора в форме банковской гарантии порядок предъявления банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, указан в банковской гарантии.

10.12. При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения договора в форме внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика удержание денежных средств, в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, производится на основании претензии и уведомления об удержании.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензии - 15 календарных дней с момента отправления.

11.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством РФ как дача либо получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у стороны подозрений о том, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено стороной в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.12.1, п.12.2 настоящего договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения о том, что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, выступившая с инициативой о расторжении договора, в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Прочие условия

К отношениям сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает свое действие 30.08.2025г., но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, если иной срок ответа не установлен настоящим договором.

13.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с даты изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.

13.8. Ответственным исполнителем договора со стороны Заказчика является инженер Кондинский Альберт Валерьевич, телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2-41, эл. адрес ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

13.9. Ответственными исполнителями договора со стороны Поставщика является ________________________________________________.

14. Приложения к договору

14.1. Приложениям к договору являются следующие документы:

Приложение № 1 - Спецификация.

Приложение №2 - _________________________________

14. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

кислорода жидкого медицинского

№ ________ от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОСТАВЩИК ЗАКАЗЧИК

____________________/_______________/ __________________/_________________/

^ Данный пункт включается исключительно при определении победителя закупки с применением приоритета товаров российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства

^ Заполняется при заключении договора

^ Заполняется при заключении договора

Приложение № 5. Декларация

Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

- Посмотреть таблицу с данными

Форма

декларации о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим ____________ [1] в лице _____________________, действующего на основании __________, с целью участия в аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на ___________________ (извещение № __________________) [2] декларирует свое соответствие следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие у участника аукциона ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

7) участник закупки не является иностранным агентом.

Указать наименование участника аукциона. ↑

Указывается предмет договора и номер извещения, который присваивается единой информационной системой в сфере закупок. ↑

Приложение №6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиОтвет_на_запрос

Ответ на запрос

о разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме::

«Поставка кислорода жидкого медицинского»

(Извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75)

Дата размещения на сайте 28.05.2024г.

Текст запроса:

Прошу пояснить пункты документации и внести изменения в контракт:

- Посмотреть таблицу с данными

Разъяснение по запросу:

Касательно пункта 2.2. проекта договора - Заказчиком принято решение о внесение изменений в проект договора.

Касательно пункта 5.6. проекта договора – согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки", порядок приемки товаров по количеству и качеству, установленный Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7, может применяться покупателем (получателем) только в случаях, когда это предусмотрено договором поставки.

Данный порядок не предусмотрен проектом договора.

Согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть допускается уменьшение количества жидкого кислорода вследствие его испарения при транспортировании и хранении не более чем на 10%.

п. 5.6. проекта договора остается без изменений.

Касательно пункта 6.5. договора - в Техническом задании затребован кислород жидкий медицинский по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Кислород жидкий технический и медицинский. Технические условия». Согласно п. 4 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение жидкого технического и медицинского кислорода — по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Согласно п. 1.10 ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьжидкий кислород наливают в транспортные цистерны по нормативному документу, предназначенные для хранения и перевозки криогенных продуктов, и в транспортные газификационные установки по нормативным документам.

Транспортная маркировка — по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьс нанесением манипуляционного знака «Беречь от нагрева». Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, — по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв соответствии с классификацией продуктов.

Заказчиком принято решение о внесение изменений в проект договора, а именно, п. 6.5 читать в новой редакции: «Маркировка транспортных резервуаров, транспортных цистерн, цистерн криогенных, сосудов криогенных должна быть нанесена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации».

Касательно пункта 7.4. – согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", баланс интереса сторон не нарушается.

Касательно пункта 7.6. – согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", баланс интереса сторон не нарушается.

Касательно пункта 7.9. – согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах", баланс интереса сторон не нарушается.

Экономист первой категории отдела закупок ОГАУЗ «ТОКБ» Н.В. Ткачева

Изменения от 28.05.2024

Изменения в извещение и документацию о проведении аукциона в электронной форме

«Поставка кислорода жидкого медицинского» (извещение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75)

Дата размещения на сайте: 28 мая 2024 года

Изменения, вносимые в Извещение о проведении аукциона в электронной форме:

1. Пункт 19 изложить в новой редакции следующего содержания:

«19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «06» июня 2024 года 10 часов 00 минут (время московское)».

Изменения, вносимые в Документацию о проведении аукциона в электронной форме:

1. Пункт 20 изложить в новой редакции следующего содержания:

«20. Дата и время окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе: «05» июня 2024 года 20 часов 00 минут (время московское)».

2. Пункт 21 изложить в новой редакции следующего содержания:

«21. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «06» июня 2024 года 10 часов 00 минут (время московское)».

3. Пункт 22 изложить в новой редакции следующего содержания:

«22. Дата рассмотрения предложений участников аукциона: «11» июня 2024 года».

4. Пункт 23 изложить в новой редакции следующего содержания:

«23. Дата проведения аукциона: «13» июня 2024 года».

5. Пункт 28 изложить в новой редакции следующего содержания:

«28. Дата подведения итогов аукциона: «18» июня 2024 года».

6. Пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей: Обоснование начальной (максимальной) цены договора указано в Приложении № 6.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи;

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.»

2. Проект договора (Приложение №4 к документации об аукционе) изложить в новой редакции, а именно,

пункт 2.2 читать в новой редакции:

« п. 2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товаров в соответствии с условиями договора, в том числе:

- стоимость товара;

- стоимость доставки товара до места назначения, включая расходы на погрузку-разгрузку;

- расходы по сертификации товара/декларированию соответствия товара;

- налоги, сборы, пошлины, страхование и другие обязательные платежи.

- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия договора в связи с его исполнением.»;

пункт 6.5 читать в новой редакции:

«Маркировка транспортных резервуаров, транспортных цистерн, цистерн криогенных, сосудов криогенных должна быть нанесена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.»

Экономист первой категории отдела закупок ОГАУЗ «ТОКБ» Н.В. Ткачева

Приложение №1. Техническое задание.xls - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 2. Информация

Приложение № 2

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

Форма

Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Изучив документацию об аукционе в электронной форме, сообщаем (ю) Вам о согласии поставить товар на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.

Информация о товаре при осуществлении закупки товара

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о товарном знаке включается участником аукциона в электронной форме (далее – участник аукциона) в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении аукциона в электронной форме (далее - извещение о проведении аукциона) указания на товарный знак или в случае, если участник аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении аукциона. ↑

Информация о конкретных показателях товара включается участником аукциона в заявку в случае отсутствия в извещении о проведении аукциона указания на товарный знак или в случае, если участник аукциона предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении аукциона. Конкретные показатели товара должны соответствовать значениям, установленным извещением о проведении аукциона. ↑

Отсутствие указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара в первой части заявки не будет являться основанием для отклонения заявки и такая заявка будет рассматриваться как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. ↑

Приложение № 3. Информация об участнике

Приложение № 3

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

Форма

Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме

Информация об участнике аукциона в электронной форме (далее – участник аукциона)

- Посмотреть таблицу с данными

1 Заполняется юридическим лицом. ↑

2 Заполняется юридическим лицом. ↑

3 Заполняется физическим лицом. ↑

4 Заполняется иностранным лицом. ↑

Приложение №4. Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Приложение № 5. Декларация

Приложение № 5

к документации об аукционе в электронной форме

на поставку кислорода жидкого медицинского

- Посмотреть таблицу с данными

Форма

декларации о соответствии требованиям, предъявляемым к участникам аукциона в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящим ____________ [1] в лице _____________________, действующего на основании __________, с целью участия в аукционе в электронной форме (далее – аукцион) на ___________________ (извещение № __________________) [2] декларирует свое соответствие следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридического лица
к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие у участника аукциона ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

7) участник закупки не является иностранным агентом.

Указать наименование участника аукциона. ↑

Указывается предмет договора и номер извещения, который присваивается единой информационной системой в сфере закупок. ↑

Приложение №6. Обоснование начальной (максимальной) цены договора.xlsx - Посмотреть таблицу с данными