Тендер - Поставка кислорода №269290633

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация.doc
• приложение___1_к_извещению_о_проведении_закупки.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть33 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Республика Бурятия
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 26.03.2024 по 02.04.2024Место предоставления документации:АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЙ АУКЦИОННЫЙ ДОМ» (https://lot-online.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной формеОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется x

приложение № 1 к извещению о проведении закупки

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Документация о запросе котировок в электронной форме

на поставку кислорода

(закупка осуществляется среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

г. Улан-Удэ

2024 г.Основные термины и их сокращения, применяемые

в документации запроса котировок в электронной форме, наименования и адреса.

Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», (далее по тексту – Закон); ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ и услуг Государственным автономным учреждением здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Положение).

Наименование Заказчика: Государственное автономное учреждение здравоохранения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова" (далее по тексту – Заказчик).
Место нахождения, почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект Строителей, 1.;
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Контактный телефон: 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 148;
Ответственное должностное лицо: Цыренова Эржена Батомункуевна.

Наименование электронной торговой площадки: ЭТП РАД | «Закупки 223-ФЗ» https://tender.lot-online.ru (далее по тексту – ЭП).

4. Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - ЕИС), запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 документации

Проект

ДОГОВОР № _______

г. Улан-Удэ «___» ______ 20__ г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дондокова Вячеслава Баировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом № _________________ от «__» _________ 20__ г заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

Поставщик обязуется поставить кислород (далее «Товар») согласно Спецификации Товаров, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

Цена Договора, порядок и срок оплаты

Общая стоимость Товара, поставляемых по настоящему Договору, составляет __________________ (сумма прописью) рубля __коп., в том числе НДС ________.
(Примечание: Если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается»).

Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, погрузку страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену Договора.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 7 рабочих дней после получения Заказчиком количества поставляемого по настоящему Договору Товара.

3. Место и срок поставки Товара

Место доставки Товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт Строителей, 1, аптека.

Срок поставки: с даты заключения договора по предварительным заявкам до 15.01.2025 года, в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки. Поставщик осуществляет поставку Товара в ассортименте и количестве, указанном в заявке Заказчика. Заявка передается Заказчиком телефонограммой или электронным сообщением на адрес электронной почты Поставщика.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по электронной почте.

4.1.2. Поставить Товар Заказчику, произвести погрузку, разгрузку, подъем (спуск), доставку до места поставки Товара указанного в п.3.1. настоящего Договора собственным силами или с привлечением третьих лиц за свой счет.

4.1.3. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы товарных накладных или универсальных передаточных документов, подписанных Поставщиком, заверенные копии сертификатов\деклараций, регистрационных удостоверений Росздравнадзора, обязательных для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Устранять недостатки Товара в течение 20 (двадцати) дней со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в место доставки.

4.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору.

4.2.3. Требовать оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.4. Участвовать в приемке-передаче Товара.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору.

4.3.2. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору.

4.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Договора.

4.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

4.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора, за его счет.

4.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Договора, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

5. Гарантии качества Товара

5.1. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, (паспорта, сертификата и т.п.). Наличие сводного реестра документов, подтверждающих качество продукции к счет-фактуре, товарной-накладной согласно Приложению №2 к договору. Наличие копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия заверенные подписью ответственного лица и печатью организации. Документы качества вместе с приходными документами подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

5.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Срок действия гарантии поставщика на Товар – не менее 12 месяцев с момента передачи Товара. Остаточный срок годности поставленного товара не менее 12 месяцев от установленного производителем.

Наличие сводного реестра документов, подтверждающих качество продукции к счет-фактуре, копии регистрационного удостоверения и сертификата соответствия. Документы качества вместе с приходными документами подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.

Гарантии включают в себя исправление любых недостатков Товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией Товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.

При обнаружении факта поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести замену Товара на качественный в течение 10 (десяти) календарных дней с отнесением всех расходов по замене Товара на Поставщика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042.

7.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Договору.

7.5. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств по настоящему Договору Заказчик, после соблюдения претензионного порядка урегулирования спора, вправе по своему усмотрению:

- уменьшить оплату по Договору на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

При неполучении ответа на претензию, выставленную Заказчиком Поставщиком, в течении 20 дней с даты отправки, обязанность Заказчика о соблюдении претензионного порядка урегулирования спора считается исполненной.

8.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

8.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. Изменение условий Договора

9.1. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий, и подлежат регистрации в реестре Договоров.

9.2. Стороны вправе изменить, в том числе:

а) предусмотренный Договором объем закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов. При увеличении (сокращении) объема закупаемой продукции, но не более чем на 10 процентов, заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить первоначальную цену Договора соответственно изменяемому объему продукции;

б) сроки исполнения обязательств по Договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения заказчиком своих обязательств по Договору;

в) цену Договора:

- путем ее уменьшения (без изменения иных условий исполнения Договора);

-в случае, если заказчик по согласованию с участником, с которым заключается Договор, приняли решение об увеличении количества поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора (ценой лота), при этом цена единицы указанного Товара не должна превышать цену единицы Товара, определяемую как частное от деления цены Договора, указанной в заявке на участие в закупке или предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество Товара, указанное в извещении о проведении закупки.

-в случаях, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта;

-в случае, если изменяются в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемые государством цены (тарифы).

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

11. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

11.1. Настоящий Договора вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств до 31.01.2025 г. Истечение срока действия Договора не влечет прекращение гарантийных обязательств и обязательств по поставке Товара по Договору до полного исполнения Сторонами.

11.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.4. Существенным нарушением Договора является, в том числе, нарушение срока поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

11.5. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается, в том числе, в следующих случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных Товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании Товаров или не заменил их комплектными Товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки Товаров, указанных в Договоре.

11.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в пункте 11 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Прочие условия

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Приложения к настоящему Договору:

- Приложение №1 Спецификация Товара.

- Приложение №2 Сводный реестр к счет-фактуре ( товарной-накладной)

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

Спецификация товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к договору

Продавец:

Адрес:

Тел. рабочий

ИНН/КПП

Покупатель:

Адрес:

Тел. рабочий

ИНН/КПП

Сводный реестр к счет-фактуре ( товарной-накладной) №____от « __» _______20___г документов, подтверждающих качество продукции

- Посмотреть таблицу с данными

*Документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленных товаров установленным требованиям хранятся на складе поставщика по адресу: указать адрес,телефон

Должность , ФИО отв. лица_: _______________/ /

подпись

М.П.

Приложение № 2 к документации

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к документации

- Посмотреть таблицу с данными

Для определения НМЦ в целях получения ценовой информации были проведены мероприятия:

1. Направлены запросы о предоставлении ценовой информации 3 поставщикам, информация о которых имеется в свободном доступе, обладающим опытом и осуществляющих поставку товара.

Запросы о предоставлении ценовой информации были направлены поставщикам, специализирующимся на поставке требуемых товаров, работ, услуг, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок;

2. Осуществлен поиск ценовой информации в реестре договоров заключенных заказчиками.

3. Осуществлен сбор и анализ общедоступной ценовой информации о ценах товаров

По результатам проведённой работы получена ценовая информация:

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

Итого начальная максимальная цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,66 руб.

Зав.аптекой _______________/Раднаева Е.М./

Приложение №4 к документации

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Наименование участника закупки (для юридического лица): _________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) ______ _________________________________

Место нахождения (для юридического лица): ________________________________

Место жительства (для физического лица): _________ _____________________________

ИНН/КПП участника закупки: __ _____________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________

ИНН учредителей участника закупки (для юридического лица): ____________________________________

ИНН членов коллегиального исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): ____ ________________________

ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица): _____________________________________________

Контактная информация (эл. адрес, телефон): ______ ___________________________

Кому: ГАУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова»

Дата: «___» ____________20__г.

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (техническом задании, проекте договора) N _____________________________(номер извещения на официальном сайте) и готовы поставить:

- Посмотреть таблицу с данными

Итого цена предлагаемого договора составляет ________________(сумма прописью) рублей ____ копеек.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме имеет следующие приложения:

___________________________________________________________________________________________

Руководитель _______________________________________________________________________________

М.П. (должность подпись Фамилия, Имя, Отчество полностью)