Тендер - Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы №290238717
Описание тендера:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ объявляет тендер: Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется в соответствии с разделом 7 «Закупка у единственного поставщика» Положения «О закупках товаров, работ услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение о закупке)
1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8, стр.2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
3. Предмет Договора: Поставка кандидатов в фармакопейные стандартные образцы.
4. Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в Проекте Договора.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
г. Москва, ул. Щукинская д.6. к.1.
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.
7. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: в соответствии с пп. б) п.1 ч.2 ст. 3.1-4 Закона № 223-ФЗ и п.1 ПП от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
8. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – документация при осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не предусмотрена.
9. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке – подача заявок не предусмотрена.
10. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки
на участие в закупке – не установлено.
11. Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения – не установлено.
12. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
13. Требования к участникам закупки:
соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
соответствие участников закупки требованиям извещения о закупке и Положения о закупке;
непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ.
И.о. генерального директора
В.В. Косенко
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР поставки № ____
г. Москва «___»__________ 202_ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Косенко Валентины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________ (указывается полное и сокращенное наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ (указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Договор со стороны Поставщика), действующего на основании __________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Договора со стороны Поставщика), с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в порядке Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), в соответствии с пунктом 29 части 7.1. раздела 7 "Закупка у единственного поставщика" Положения «О закупках товаров, работ услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – Положение о закупке), заключили договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, осуществить поставку кандидатов в фармакопейные стандартные образцы (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Графиком поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять и оплатить поставленный Товар.
Товар должен быть новым, ранее не использованным.
Товар имеет Российское происхождение. Производителем Товара является Поставщик.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Положением о закупке. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по договору, стоимость товара, расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки (тары), маркировки, налоги и иные расходы, связанные с исполнением договора.
Оплата за поставленный товар осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной или УПД (универсальный передаточный документ) на основании выставленного Поставщиком счета.
Оплата по договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
поставить товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;
своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки товара или осуществить его замену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 14 Договора, в пятидневный срок в письменной форме, а также, посредством электронных каналов связи, сообщить об этом Заказчику;
выполнять обязательства, предусмотренные иными положениями Договора;
Поставщик вправе:
требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору (в случае необходимости);
требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты поставленного товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Заказчик обязан:
предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору (в случае необходимости);
своевременно принять и оплатить поставленный товар;
выполнять иные обязательства, предусмотренные положениями Договора.
Заказчик вправе:
требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
проверять в любое время ход и качество исполнения Поставщиком обязательств по Договору не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
осуществлять контроль соответствия качества поставляемого товара, сроков поставки товара требованиям Договора;
требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности, установленного производителем;
отказаться от приемки и оплаты некачественного товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок по соглашению Сторон
осуществлять
иные
права
в соответствии
с
действующим законодательством Российской Федерации.
УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к адресу, указанному в п. 5.1. настоящего Договора. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
Поставщик обязуется обеспечить надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения соответствующих условий транспортировки Товара, в соответствии с требованиями производителя Товара.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Щукинская д.6. к.1.
Товар поставляется в соответствии с условиями Договора, Спецификации (Приложение
№ 1 к Договору), в комплекте с сертификатами качества согласно Графику поставки (Приложение №2 к Договору).
Поставщик за 1 (Один) рабочий день до даты поставки товара направляет по адресу электронной почты, указанному в разделе 14 Договора, уведомление о времени доставки товара.
Срок поставки является существенным условием Договора.
При исполнении обязательств по поставке товара Поставщик в день доставки товара представляет Заказчику товарную накладную.
Поставщик представляет с товаром следующую документацию:
Сертификат качества производителя;
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Приемка поставленного товара осуществляется по адресу, указанному в п. 5.1. договора.
Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к Заказчику в момент фактической передачи Товара.
Подписанная Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на основании выданной доверенности) товарная накладная является документом, подтверждающим передачу Товара и отсутствие претензий по количеству, качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра Товара без вскрытия тары (потребительской упаковки) и ассортименту со стороны Заказчика.
Приемка товара производится в течение 1 (одного) рабочего дня с даты доставки товара. В срок приемки включается срок оформления результатов приемки. Приемка товара по количеству мест, комплектности и качеству в части видимых недостатков производится уполномоченным представителем Заказчика в момент получения Товара при выгрузке Товара из транспортного средства и включает в себя:
проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора и спецификации, а именно: проверка товарной накладной и сертификата качества;
проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к договору), проверку комплектности и целостности поставленного товара, упаковки;
По окончании такой проверки (п. 6.4. Договора) Заказчик или его уполномоченный представитель подписывает товарную накладную по форме ТОРГ-12. Отдельно оговаривается, что в товарной накладной по форме ТОРГ-12 указывается дата получения Товара Заказчиком, которая должна соответствовать дате фактического получения Товара Заказчиком по ТТН или иному документу, подтверждающему факт передачи Товара Заказчику. В случае неполучения Поставщиком в установленный срок от Заказчика подписанной Товарной накладной, либо мотивированного отказа от приемки Товара, Товар считается принятым Заказчиком по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, таре (упаковке) и маркировке в момент получения Товара и подлежащим оплате в полном объеме.
Если при получении Товара Заказчиком обнаруживаются повреждения целостности упаковки, недостача или повреждение Товара, то Заказчик обязан незамедлительно произвести фото и/или видеофиксацию выявленных недостатков и составить акт о недостаче или повреждениях Товара. В указанном случае, Заказчик обязуется в день доставки Товара уведомить Поставщика по электронной почте об обнаружении выявленных недостатков с предоставлением Акта с приложением фото- и/или видеоматериала.
Претензии по качеству и количеству Товара должны быть оформлены в письменной форме. Заказчик имеет право предъявлять Поставщику претензии по качеству Товара в течение всего срока годности Товара, при наличии такового или в течение 10 (десяти) рабочих дней после приемки Товара для Товара с неопределенным сроком годности. В случае возникновения между Сторонами разногласий в отношении качества Товара, Заказчик вправе провести независимую экспертизу качества Товара. Стороны согласовывают независимого эксперта, обладающего соответствующей квалификацией. Расходы по оплате экспертизы несет Поставщик, если качество Товара не соответствует условиям Договора согласно результатам независимой экспертизы, или Заказчик, в случае если экспертиза подтвердила соответствие качества Товара условиям Договора. При признании претензии обоснованной Поставщик обязуется устранить недостатки Товара, а при невозможности устранить недостатки, по выбору Заказчика:
- заменить его на качественный в срок, не превышающий срок, установленный Договором, с даты получения письменной претензии Заказчика;
- в случае если Товар оплачен произвести возврат денежных средств в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика об отказе от исполнения Договора в части некачественного Товара. При этом Заказчик в указанном случае обязуется возвратить указанный Товар Поставщику. Поставщик за свой счет организует возврат Товара.
При мотивированном отказе от доставленного товара (части товара) указанный товар вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет. Отказ Заказчика от товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения обязательств по договору.
С момента подписания Заказчиком товарной накладной товар считается принятым Заказчиком по количеству мест и качеству в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки). Стороны помимо товарной накладной по форме ТОРГ-12 оформляют Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть).
КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным договором.
Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой производителя и в упаковке производителя, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар.
Остаточный срок годности товара, при его наличии, должен соответствовать действующему сертификату качества или паспорту и составлять не менее 70 % от срока, установленного производителем.
В случае поставки некачественного Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику письменную претензию. При признании претензии обоснованной Поставщик обязуется устранить недостатки Товара, а при невозможности устранить недостатки, заменить его на качественный в срок, не превышающий период поставки Товара по настоящему Договору с даты получения письменной претензии Поставщиком.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договора.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены не поставленного в срок Товара. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пени) Поставщик перечисляет денежные средства на расчетный счет Заказчика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.
В случае начисления Поставщиком неустойки (штрафа, пени) Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения претензии Поставщика.
В случае полного (частичного) неисполнения условий договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные документально подтверждённые убытки в части непокрытой неустойкой.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует по 30 сентября 2025 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.
Все изменения договора, за исключением реквизитов, указанных в разделе 14 договора, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к договору.
Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и Положением о закупке
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если это связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, и при условии что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение сторонами своих обязательств, а именно: пожаром, землетрясением, наводнением, катастрофами, военными действиями, принятием нормативно – правовых и иных актов органами государственной власти, их действия или бездействия, международные санкции, вмешательство госорганов и применение запретительных мер в отношении компании, а также иных непреодолимых при данной ситуации обстоятельств и их последствий, препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по договору.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельства непреодолимой силы уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы с приложением документов, выданных компетентным органом, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы, либо распоряжениями правительства, подтверждающими наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы, опубликованными в открытой Российской или зарубежной печати (на территории государства по месту возникновения таких обстоятельств), при условии, представления нотариально заверенного перевода.
Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться на протяжении 2-х (двух) последовательных месяцев, Стороны проведут переговоры о возможности дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, согласуют порядок дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору. Если в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня начала переговоров, Стороны не определят порядок исполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков другой Стороне. В случае расторжения договора Стороны производят полные взаиморасчеты в 5-ти-дневный срок.
УВЕДОМЛЕНИЯ
Переписка Сторон (кроме уведомления о поставке) осуществляется в виде письма по почте ценным почтовым отправлением с описью вложения и с уведомлением о вручении по почтовым адресам Сторон, указанным в разделе 14 договора, либо с использованием иных средств связи и доставки, в том числе электронной почты, обеспечивающих фиксирование данного письма и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату, а в случаях направления электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
Выполнение Сторонами требований настоящего пункта договора считается надлежащим уведомлением Стороны. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Стороной подтверждения о вручении адресату данного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по адресу его местонахождения, указанному в разделе 14 договора.
Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия в указанном месте своего органа или представителя. Сообщение считается доставленным, если было направлено Стороной по адресам, указанным в разделе 14 договора, но не было получено или прочитано по причинам, зависящим от адресата.
При получении корреспонденции каждая Сторона обеспечивает получение отправления уполномоченным лицом организации с проставлением должности, фамилии и инициалов, даты и времени получения документов на копии документов (при направлении нарочным).
Стороны могут направлять уведомления посредством иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Стороной подтверждения о его вручении адресату (получении).
В настоящем договоре Стороны обязаны указывать адрес юридического лица и почтовый адрес. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения адресов или иных реквизитов Сторон, указанных в договоре, Стороны обязаны письменно уведомить об этом друг друга. Все риски наступления негативных последствий и применения мер ответственности, обусловленные несвоевременным уведомлением об изменении реквизитов либо неуведомлением, несет Сторона, неуведомившая либо несвоевременно уведомившая об изменении реквизитов.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня ее получения.
Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения Истца.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
К отношениям Сторон по договору и в связи с ним, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
Стороны обязуются принять все необходимые меры для предотвращения полного или частичного разглашения конфиденциальной информации, касающейся предмета договора, а также полученной в ходе выполнения своих обязательств по договору, или ознакомления с ней третьих лиц, в том числе персональных данных.
Приложения к договору являются его неотъемлемой частью:
ОКПД2: 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки
Полная стоимость поставки по настоящему Договору составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
