Тендер - Поставка канцтоваров №315044613

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание_объекта_закупки

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта

Контракт 63/2025

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пригоровской Галины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________ действующий на основании _________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта.

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка товара (далее – товар) в количестве, по цене и качественным характеристикам, указанным в приложении 1 к настоящему контракту «Спецификации», являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. На условиях настоящего контракта Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товар, предусмотренный пунктом 1.1. настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

1.3. Поставщик гарантирует, что:

1.3.1. поставляемый товар свободен от прав и притязаний третьих лиц;

1.3.2. обладает правами, необходимыми для передачи товара Заказчику;

1.3.3. поставляемый товар функционально пригоден для использования в соответствии с его потребительским назначением для конкретных целей, для которых товар такого рода обычно используется;

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. Цена контракта. Порядок, условия оплаты.

2.1. Цена настоящего контракта определяется в соответствии со «Спецификацией» (приложение 1) и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Цена контракта включает в себя расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и должна оставаться неизменной до полного исполнения сторонами контракта своих обязательств.

2.3. Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами документов, подтверждающих поставку товара.

3. Место и сроки поставки товара.

3.1. Поставка товара осуществляется по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, мкр. 2, дом 32.

3.2. Срок поставки: не позднее 28 октября 2025г.

4. Качество товара, порядок приемки товара

по количеству, качеству и комплектности.

4.1. Качество поставляемого товара соответствует нормам государственных стандартов и техническим условиям и требованиям, предъявляемым к данному виду товара.

4.2. Доставка товаров Заказчику осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке.

4.3. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки. Поставщик обязан обеспечить целостность упаковки в момент приемки товара Заказчиком.

4.4. В срок, предусмотренный пунктом 3.2. настоящего контракта Поставщик обязан представить Заказчику документ об исполнении Поставщиком обязательства по поставке товара, а Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней обеспечить приемку поставленного товара.

4.5. Приемка товара по настоящему контракту осуществляется Заказчиком, оформляется в письменном виде, подписывается и утверждается Заказчиком.

4.6. Приемка товара включает в себя проверку качества товара, комплектность и соответствие «Спецификации» (приложение 1), контроль наличия/отсутствия внешних повреждений, а также соблюдения Поставщиком иных условий настоящего контракта.

Для проверки результатов оказанных услуг, Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов (экспертных организаций).

4.7. После приемки товара Заказчик подписывает документ об исполнении Поставщиком обязательства по поставке товара, представленный Поставщиком и в течение 3 (трех) рабочих дней, направляет его Поставщику.

4.8. Датой поставки товара считается дата подписания Заказчиком документа об исполнении Поставщиком обязательства, по поставке товара представленного Поставщиком. 4.9. При обнаружении недостатков товара в ходе приемки, Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания документа об исполнении Поставщиком обязательства по поставке товара с приложением перечня выявленных недостатков.

Поставщик своими силами и за свой счет обязан заменить товар ненадлежащего качества в срок согласованный с Заказчиком. Расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.

4.10. Товар ненадлежащего качества и не соответствующий условиям настоящего контракта считается не поставленным.

4.11. Риск случайной гибели товара или повреждения товара, а также право собственности на товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами документов о приемке товара.

5. Внесение изменений и дополнений в контракт.

5.1. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не допускаются, за исключением изменений в случаях предусмотренных ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

5.2. Любые соглашения сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и скреплены печатями сторон.

6. Ответственность сторон.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате настоящего контракта Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафы, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы, если иной размер не установлен действующим законодательством РФ.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

В случае нарушения Заказчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф устанавливается в порядке определенном правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1000,00 рублей, за каждый факт нарушения, но не более цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что нарушение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.3. В случае просрочки Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает неустойку (штрафы, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательств по настоящему контракту. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки ЦБ РФ от цены неисполненного обязательства, если иной размер не установлен действующим законодательством РФ.

Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по настоящему контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае иного ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа. Штраф устанавливается в порядке определенном правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 10% от цены контракта, за каждое нарушение, но не более цены контракта. Поставщик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

7. Расторжение контракта.

7.1. Расторжение настоящего контракта осуществляется по соглашению сторон или по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения контракта одной из сторон контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Поставщик обязан незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

9. Разрешение споров.

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

9.2. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд.

10. Срок действия контракта.

10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует по 30 ноября 2025 года, а в части обязательств до полного их исполнения.

10.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от выполнения обязательств по контракту и ответственности за его нарушение.

10.3. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

10.4. К настоящему контракту прилагаются: Приложение 1 «Спецификация».

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи и печати Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту №63/2025

от « » октября 2025г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными