Тендер - Поставка канцелярских и хозяйственных товаров №268809919

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):Саратовская обл, г Балаково, ул Степная, д 18
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 18.03.2024 по 19.03.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:18.03.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):19.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговПорядок подведения итогов:В электронной форме Извещение_о_неконкурентной_закупке_для_смп_(канц._и_хоз._товары) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения

дополнительного образования «Балаковская детская

художественная школа им. В.И. Задорожного»

____________________ И.В. Боровкова

(приказ № 16 от 18.03.2024 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении неконкурентной закупки в электронной форме,

участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства

на

поставку канцелярских и хозяйственных товаров

для нужд

МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного»

г. Балаково

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Рекомендуемая форма предложения

На фирменном бланке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В НЕКОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Кому: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Балаковская детская художественная школа им. В.И. Задорожного»

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив размещенное Извещение о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства, мы, ____________ выражаем согласие на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного» согласно Извещению о неконкурентной закупке в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства и Техническому заданию, в соответствии с условиями договора, указанными в извещении о проведении неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой являются субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с таблицей № 1

- Посмотреть таблицу с данными

Цена товара (работы, услуги) составляет ___________ руб. ( _________ рублей __ копеек), в том числе НДС_________ рублей (для плательщиков НДС).

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе и стоимость транспортных затрат, разгрузочно-погрузочные работы, все расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Качество товара соответствует требованиям технического задания и проекта договора.

Настоящим декларируем, что ___________________________ соответствует требованиям,

(наименование организации)

установленным извещением о закупке:

-соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации и отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке участник запроса котировок в электронной форме не был привлечен к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- отсутствие у участника неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника неконкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Руководитель (уполномоченное лицо)__________________/___________________/

( подпись) Расшифровка подписи

М.П

Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку канцелярских и хозяйственных товаров для нужд МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного»

Предмет договора: поставка канцелярских и хозяйственных товаров для нужд МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного»*.

2. Характеристика товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиОсновные требования к товару: поставляемый товар должен соответствовать законодательству РФ, нормам и правилам, распространяющимся на данный вид товара. Поставщик предоставляет сертификат соответствия/ декларация о соответствии, подтверждающие качество и безопасность товаров.

Срок поставки товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Место поставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.18 «А».

Условия поставки товара: время и дата поставки согласовывается с Заказчиком с учетом специфики деятельности учреждения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня поставки товара.

Поставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, вывоз мусора, образовавшийся в процессе поставки товара, производится транспортом Поставщика, силами и за счет Поставщика.

Гарантия качества:

Поставщик предоставляет гарантию на товар не менее 12 месяцев от даты принятия товара Заказчиком, но не менее срока гарантии, установленного производителем товара. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя.

Замена некачественного товара, бракованных изделий производиться в срок не позднее 5 рабочих дней с момента получения информации от Заказчика. Замена товара производится Поставщиком без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

Требования к упаковке:

Товар предоставляется Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТ, которая должна обеспечивать защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранении. Маркировка товара должна соответствовать требованиямзаконодательства Российской Федерации,обеспечивать сохранность поставляемого товара при обычных условиях хранения и транспортировки.

__________________________________________________________________________________

* Предложения, направленные другому Заказчику или другому юридическому лицу Заказчиком не рассматриваются.

Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку канцелярских и хозяйственных товаров

г. Балаково «____» _________ 2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Балаковская детская художественная школа имени В.И. Задорожного», в лице директора Боровковой Инны Валерьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ____________________, действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку канцелярских и хозяйственных товаров (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, количество товара, цена за единицу товара и стоимость поставляемого товара указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. ЦЕНА ДОГОВОРА.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Сумма настоящего Договора составляет: _______________ рублей (__________________________________), в том числе НДС____________________(для плательщиков НДС).
2.2. Оплата Товара производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика после надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора на основании выставленного счета и/или счет - фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД), согласованных Заказчиком, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания счета и/или счет - фактуры, товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД)).
2.3. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
2.4. Цена Договора на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, когда цена Договора может быть снижена по письменному соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором, количества Товара или если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара.
Цена договора включает в себя стоимость товара, в том числе все расходы, связанные с доставкой товара до местонахождения Заказчика, перевозкой, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость упаковки, маркировки, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
3.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к Товару указанного вида.
3.2. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара предоставлением при поставке Товара оригиналов или копий документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Поставщик гарантирует, что:
3.3.1. Поставляемый Товар является новым, не бывшим в употреблении, не контрафактным, не фальсифицированным, а также не является предметом иных договорных обязательств и свободен от прав третьих лиц.
3.3.2. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей требованиям ГОСТов, ТУ, которая должна обеспечивать защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранении. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
3.4. В случае выявления Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет произвести замену на качественный Товар в сроки, согласованные с Заказчиком.
3.5. Все расходы, связанные с заменой, устранением недостатков, экспертизой некачественного Товара, поставленного по настоящему Договору, несет Поставщик. Расходы на проведение независимой экспертизы возлагаются на виновную сторону.
4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ.
4.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 календарных дней с момента заключения Договора. Перед поставкой Товара Поставщик обязан не позднее чем за три рабочих дня известить Заказчика о дате поставки телефонограммой, по факсимильной, электронной связи либо иным способом.
4.2. Поставщик осуществляет Поставку Товара силами, средствами и транспортом Поставщика по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.18 «А».
4.3. Порядок приема-передачи Товара:
4.3.1. Прием Товара по наименованию, количеству и качеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра и иными необходимыми способами, в течение 10 дней с момента поставки Товара.
4.3.2. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежаще оформленные документы: счет и/или счет-фактуру, товарную накладную или универсальный передаточный документ (УПД), документы, предусмотренные пунктом 3.4. раздела 3 настоящего Договора.
4.3.3. В случае несоответствия поставленного Товара условиям, указанным в настоящем Договоре (обнаружения при приемке Товара ненадлежащего качества, некомплектности, недопоставки) Заказчик обязан уведомить Поставщика путем направления мотивированного отказа от приемки поставленного товара и подписания товарной накладной. Мотивированный отказ должен быть направлены Заказчиком Поставщику не позднее 5 дней с даты составления.
4.3.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара, произвести замену некачественного Товара без дополнительной оплаты, в течение 5 дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от приемки поставленного товара и подписания товарной накладной. Возврат некачественного Товара осуществляется Заказчиком по согласованию с Поставщиком за счет Поставщика.
4.4. Право собственности, риски случайной гибели, повреждения или утраты Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.
5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области безопасности, оценки качества для участия в приемке Товара.
5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).
5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.
5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.
5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:
5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его прием.
5.2.2. Произвести оплату Товара в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Договора.
5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА.
6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:
6.1.1. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.
6.1.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:
6.2.1. Осуществить поставку качественного Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
6.2.2. Уведомить Заказчика о готовности к передаче Товара не позднее, чем за 3 рабочих дня до момента его доставки к месту поставки.
6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные подпунктом 4.3.2. пункта 4.3. раздела 4 настоящего Договора.
6.2.5. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного Товара, в том числе скрытые.
6.2.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательств.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Банка России.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки (пени) ключевой ставки Банка России.
7.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оноявилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документальноподтверждены актом соответствующего компетентного органа.
7.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срокисполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерновремени действия данных обстоятельств.
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате действия обстоятельств непреодолимой силы,обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельствуведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, видеи возможной продолжительности их действия.
7.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.5. настоящего Договора, будут длиться более одного календарного месяца с датысоответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнутьнастоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связис наступлением таких обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора. Претензия оформляется в виде письма с обстоятельствами, обуславливающими претензионное обращение с приложением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке и иных документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в претензии.
8.3. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Саратовской области.
9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2024 г., а в части исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору допускаются по соглашению Сторон и оформляются Сторонами письменно, в форме дополнительных соглашений.
10.3. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, телефонограммой, по факсимильной, электронной связи либо иным способом, с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. - Посмотреть таблицу с данными
Приложение №1 к Договору на поставку канцелярских и хозяйственных товаров
№ _____ от _________2024 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Наименование и количество Товара. - Посмотреть таблицу с данными

Сумма настоящего Договора составляет: _______________ рублей (__________________________________), в том числе НДС____________________(для плательщиков НДС).

Заказчик: Поставщик:

Директор МАУДО «Балаковская ДХШ им. В.И. Задорожного» __________________________________

_______________/ Боровкова И.В./ ____________________/ ______________/