Тендер - Поставка изопропилового спирта для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга №273223121

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦК_Спирт изопропиловый.docx
• Описание объекта закупки_Изопропиловый спирт.docx
• Проект Контракта_Изопропиловый спирт.docx
• Требования к содержанию составу заявки_Изопропиловый спирт.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть21 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 23.05.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000980

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

620007, г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 7

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

На основании ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

1296.16 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчетного счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Единица измерения Цена за единицу Стоимость позиции Наименование характеристики Значение характеристики Единица измерения характеристики Инструкция по заполнению характеристик в заявке Изопропиловый спирт
Идентификатор: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 20.14.22.113 - Посмотреть таблицу с данными Литр; кубический дециметр 254.15 129616.50 Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу ≤ 0.00005 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Цветность по платиново-кобальтовой шкале не более 5 Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Плотность при 20 °С В диапазоне 0,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,786 г/см Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Объём канистры 30 Литр; кубический дециметр Значение характеристики не может изменяться участником закупки Массовая доля диизопропилового эфира ≤ 0.03 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Марка спирта изопропилового Абсолютированный Значение характеристики не может изменяться участником закупки Массовая доля ацетона ≤ 0.03 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля воды ≤ 0.15 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту ≤ 0.0007 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики Массовая доля изопропилового спирта ≥ 99.7 Процент Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Описание_объекта_закупки_Изопропиловый_спирт

Описание объекта закупки

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Наименование объекта закупки: Поставка изопропилового спирта для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга

2.Общие требования к товарам

- Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением)

3.Требования к характеристикам поставляемых товаров: - Посмотреть таблицу с данными

4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Качество и безопасность поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСпирт изопропиловый. Технические условия. и требованиям настоящего Технического задания. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

4.2 Химические реактивы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и подтверждаться паспортом качества от производителя на каждую партию товара.

4.3 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации..

5.Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику.

Обоснование_НМЦК_Спирт_изопропиловый

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

товара, работы, услуги

Расчет выполнен с учетом положений Приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Предмет контракта: «Поставка изопропилового спирта для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга»

- Посмотреть таблицу с данными

В результате расчета Н(М)ЦК составила▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50 руб. (Сто двадцать девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 50 копеек).

Требования_к_содержанию_составу_заявки_Изопропиловый_спирт

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Информация и документы, которые направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой, а также из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке:

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и документы об участнике закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Заявка на участие в закупке должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупи:

- Посмотреть таблицу с данными

Информация о характеристиках товара и о стране происхождения товара включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Информация о характеристиках товара может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в Описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Информация о характеристиках товара и предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев) не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

Участник закупки в отношении каждого наименования характеристики в зависимости от выбранной заказчиком в структурированной форме извещения инструкции по заполнению характеристик в заявке осуществляет одно из следующих действий:

- указывает в заявке диапазон значений характеристики;

- указывает в заявке конкретное значение характеристики;

- указывает в заявке только одно значение характеристики;

- указывает в заявке одно или несколько значений характеристики;

- указывает в заявке все значения характеристики;

- не изменяет значение характеристики.

Под структурированной формой понимается форма информации и документов, сформированных с использованием единой информационной системы или электронной площадки путем заполнения экранных форм веб-интерфейса.

В случае направления участником характеристик в структурированной форме и не в структурированной форме при их противоречии приоритет имеют характеристики, указанные в структурированной форме. В случае противоречия характеристик, указанных заказчиком в структурированной форме извещения и не в структурированной форме приоритет имеют характеристики, указанные в структурированной форме извещения.

Для характеристик, указанных заказчиком в структурированной форме извещения, участник указывает характеристики в структурированной форме, или в структурированной форме дает согласие на поставку товара в соответствии со значениями из извещения. В случае неуказания участником характеристики в структурированной форме или отсутствии в структурированной форме согласия на поставку товара в соответствии со значениями из извещения такая характеристика считается непредставленной участником (для характеристик, указанных заказчиком в структурированной форме извещения).

.

Проект_Контракта_Изопропиловый_спирт

Муниципальный контракт №_____

на поставку изопропилового спирта для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга

- Посмотреть таблицу с данными

__________________(наименование юридического лица и его организационно-правовая форма), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________(должность, фамилия, имя, отчество), действующего___ на основании _(Устава, доверенности и т.д.) ____, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение «Водоотведение и искусственные сооружения» (МБУ «ВОИС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черемных Вячеслава Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение протокола ___ от ____________ для закупки №_____ заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить изопропиловый спирт для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга (далее – Товар) на условиях Контракта, а Заказчик обязуется принять Товар и своевременно оплатить его.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

1.3. Наименование, количество, ассортимент, комплектность, единичная и общая стоимость Товара указаны в Спецификации, являющейся приложением к Контракту (приложение №2).

1.4. Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не находится под арестом, не является предметом иска третьих лиц, и несет ответственность перед Заказчиком в случае его изъятия в пользу третьих лиц, с возмещением убытков, понесенных Заказчиком.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Срок поставки Товара: с момента заключения Контракта до 30.09.2024 (включительно) по заявке Заказчика.

2.1.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки. Заявка подается в письменной форме (нарочным, по электронной почте, указанной в Контракте). В заявке Заказчика указывается количество требуемого товара. Общее количество товара, поставленного по заявкам, не может превышать количество товара, указанного в Спецификации (Приложение №2 к Контракту).

2.2. Поставка Товара осуществляется на условиях доставки до местоположения Заказчика в рабочие дни недели с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. Точное время поставки согласовывается с Заказчиком.

2.3. Поставка (включая доставку и разгрузку) Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

2.4. Доставка Товара осуществляется путем отгрузки (передачи) Товара в адрес Заказчика: г. Екатеринбург, ул. Чистопольская,7.

2.5. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, качество которого соответствует требованиям Контракта.

2.6. Поставщик обязуется поставить новый Товар, который не был в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением).

2.7. Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

2.8. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и содержать следующую информацию: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.

2.9. Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Контракта _____________ (_______), в том числе НДС __%/без НДС.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений, КВР: 244

Цена единиц Товара и общая стоимость Товара, подлежащего поставке по Контракту, указывается в спецификации (Приложение №2). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.2. Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания электронного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком.

3.3. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Контракта.

3.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения наименования, характеристик, качества, количества Товара. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара, но не более чем на 10 (десять) процентов, или уменьшаются предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на 10 (десять) процентов в соответствии со ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

3.6. Оплата поставленного Поставщиком Товара производится в рублях РФ в безналичной форме платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.

3.7. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

3.8. В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик обязан произвести оплату неустоек (штрафов, пеней) на реквизиты Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.9. В случае расторжения Контракта по инициативе Заказчика, Поставщику оплачивается только фактически поставленный Товар на основании документа о приемке Товара, подписанного Сторонами.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

4.1. Контракт предусматривает обеспечение его исполнения в размере 10% (десять) процентов от цены Контракта, что составляет ______ рублей __ копеек.

Участник закупки освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

4.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, предусмотренные Контрактом, включая, но не ограничиваясь:

- исполнение основного обязательства по поставке товара;

- предоставление Поставщиком Заказчику, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему результатов, включая отчетные документы;

- соблюдение срока поставки товара;

- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате ненадлежащего исполнения, неисполнения, предусмотренного Контрактом и приложениями к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Контрактом.

4.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный в Контракте счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Денежные средства вносятся на следующие реквизиты Заказчика:

Наименование заказчика: Департамент финансов Екатеринбурга (МБУ «ВОИС», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор. счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в Уральское ГУ Банка России/ УФК по Свердловской области г. Екатеринбург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК 0

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта по запросу котировок №_____________ (указать № и наименование запроса котировок).

4.4. В случае если обеспечение исполнения Контракта представлено в форме независимой гарантии, срок действия такой независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ.

4.5. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

4.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется), в том числе части этих денежных средств, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ возвращаются Поставщику, в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту. Поставщику рекомендуется направить в адрес Заказчика заявление о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, с указанием актуальных банковских реквизитов, на которые необходимо осуществить возврат.

4.7.Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Закона N 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Закона N 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

4.8. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику (прекращается) после исполнения Поставщиком обязательств по Контракту (при внесении Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств).

4.9. Контракт предусматривает обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% (один) начальной (максимальной) цены контракта в сумме – 1 296,16 рублей. Участник закупки освобождается от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

4.10. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна содержать условие об обязанности гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии.

4.12 Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств

4.13. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона №44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с п. 8.3 Контракта.

4.14. В случае расторжения Контракта по вине Поставщика обеспечение исполнения Контракта в полном объеме остается у Заказчика.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. Обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара, соответствующего условиям Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с установленным лимитом бюджетных обязательств;

5.1.2. Проводить в установленном порядке экспертизу поставленного товара.

5.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

5.1.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 8 Контракта.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Проверять ход выполнения обязательств по Контракту. В этих целях Заказчик вправе запрашивать у Поставщика соответствующую информацию в устной или письменной форме.

5.2.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока.

5.2.3. Требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Контракта, причиненных по вине Поставщика.

5.2.4. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Законом N 44-ФЗ.

5.2.5. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта.

5.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик обязуется:

5.3.1. Надлежащим образом осуществить поставку Товара в полном соответствии с Техническим заданием, условиями Контракта, действующим законодательством;

5.3.2. Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным Контрактом.

5.3.3. Нести ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, ненадлежащим исполнением Контракта;

5.3.4. Направить Заказчику электронный документ о приемке, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика

5.3.5. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе незамедлительно сообщать Заказчику о невозможности поставки Товара, и иных обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

5.3.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Контракта, в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.4.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Приемка Товаров по Контракту осуществляется Заказчиком (лицом уполномоченным Заказчика в соответствии с 44-ФЗ) после поставки Поставщиком Товаров и направления Заказчику электронного документа о приемке в ЕИС.

6.2.1. Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного Товара;

б) наименование поставленного Товара;

в) наименование страны происхождения поставленного Товара;

г) информацию о количестве поставленного Товара;

д) стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного Товара;

ж) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ;

6.2.2. К электронному документу о приемке в обязательном порядке Поставщик прикрепляет счет на оплату. Указанный документ является неотъемлемой частью электронного документа о приемке.

6.3. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара (отдельного этапа исполнения Контракта) может создаваться приемочная комиссия.

6.4. Документ о приемке Товара должен быть оформлен в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту) в части наименования Товара, единиц измерения, страны происхождения и пр.

6.5. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом, осуществляется в следующем порядке:

6.5.1. В присутствии представителей Заказчика и Поставщика (если Поставщик направил своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на Товар (п.6.2.1, п.6.2.2) и осмотр Товара на соответствие требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и на предмет отсутствия внешних дефектов. Поставщик обязан передать Товар (либо отдельную партию Товара) Заказчику с приложением документов, подтверждающих качество Товара, в случае если такие документы обязательны для данного вида Товара.

6.5.2. После внешнего осмотра Товара (п.6.5.1) осуществляется проверка Товара по количеству и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в Контракте, заявке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), с фактическим наименованием, ассортиментом Товара и с содержащимся в сопроводительных документах на Товар (п.6.2.1).

6.6. Приемка Товара по качеству осуществляется Заказчиком в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента поступления документа о приемке. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. По результатам приемки Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке. В случае обнаружения недостатков Товара, несоответствия поступившего документа о приемке, иных документов требованиям Контракта Заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.7.1. В случае создания Заказчиком в соответствии с п.6.3 Контракта приемочной комиссии не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

6.7.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 6.7.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с п.6.7.1 Контракта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.8.1. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в срок, установленный Заказчиком и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

6.8.2. В случае если обязательства по Контракту исполнены надлежащим образом, но Поставщик сформировал электронный документ с ошибкой (опечаткой), Заказчик имеет право направить электронный документ о приемке на исправление (не является мотивированным отказом). Поставщик обязан в уже созданный электронный документ о приемке внести исправления и направить его Заказчику повторно в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней.

6.9. Датой приемки поставленного Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.10. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара, недопоставки Товара или иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

6.11. Экспертиза поставленного Товара:

6.11.1. Для проверки предоставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленного Товара. Экспертиза поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о закупках.

6.11.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

6.11.4. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

6.11.5. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

6.11.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций, при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара уполномоченный представитель Заказчика либо приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара.

6.13. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в электронном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

7.1. Изменения, вносимые в условия Контракта, осуществляются на основании дополнительных соглашений Сторон, совершенных в письменной форме. При этом сроки и порядок исполнения Контракта, а также качество изменению не подлежат. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.2. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ.) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3.1. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

7.3.2. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

7.3.3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.3.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях нарушения существенных условий Контракта в соответствии Гражданским кодексом РФ, а также по решению суда, в случаях:

7.4.1. Существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

7.4.2. Нарушения Поставщиком срока поставки Товара, а также нарушение срока замены Товара ненадлежащего качества более чем на 5 (пять) календарных дней, срока, установленного Заказчиком для восполнения ранее недопоставленного Товара либо замены Товара ненадлежащего качества.

7.4.3. В иных случаях нарушения существенных условий Контракта.

7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях:

7.5.1. если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

7.5.2. в иных случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом, рассчитывается как процент цены Контракта.

8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.;

Таким образом размер штрафа составляет ______ (____) руб.___ коп.

8.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами(ПП РФ № 1042 от 30.08.2017), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Таким образом размер штрафа составляет ___ руб. __ коп.

8.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом размер штрафа составляет ______ руб. __ коп.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

Таким образом размер штрафа составляет ___ руб. ___ коп.

8.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пеней) если докажут, что неисполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.11. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

9.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела Контракта. Каналы уведомления Поставщика и Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела осуществляется по средством электронной почты. Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела Контракта.

9.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в судебном порядке.

9.5. Стороны информируют в письменной форме орган Администрации города Екатеринбурга, осуществляющий функции и полномочия учредителя, а также Департамент кадровой политики Администрации города Екатеринбурга о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

10. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из Контракта, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Свердловской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее десяти календарных дней с даты получения претензии.

10.6. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение Арбитражного суда Свердловской области.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Контракт заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.

11.3. Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной цифровой подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трёх рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

11.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

11.7. Контракт действует до 31.12.2024 (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика, в случае если предоставление гарантийных обязательств предусмотрены условиями Контракта, обязательств по оплате штрафных санкций. При прекращении действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Контракту, а также оплаты Поставщику за поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

11.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.

11.9. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложения:

Приложение №1 – Техническое задание

Приложение №2 – Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К муниципальному контракту№______________________

Техническое задание

Тип объекта закупки: Товар.

Наименование объекта закупки: Поставка изопропилового спирта для огненных форсунок фонтана в Историческом сквере г. Екатеринбурга

2.Количество поставляемого Товара: на основании спецификации.

3.Сроки поставки Товара: с момента заключения Контракта до 30.09.2024 (включительно) по заявке Заказчика. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки. Заявка подается в письменной форме (нарочным, по электронной почте, указанной в Контракте). В заявке Заказчика указывается количество требуемого товара. Общее количество товара, поставленного по заявкам, не может превышать количество товара, указанного в Спецификации (Приложение №2 к Контракту).

4.Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.

5.Форма, сроки и порядок оплаты Товара: Аванс не предусмотрен. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания электронного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком.

6.Общие требования к Товарам

- Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении (ранее не находившийся в использовании у Поставщика или у третьих лиц), не находящийся в залоге, под арестом или под иным обременением)

7.Требования к характеристикам поставляемых Товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

8.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

8.1. Качество и безопасность поставляемого товара, технические и функциональные характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСпирт изопропиловый. Технические условия. и требованиям настоящего Технического задания. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

8.2 Химические реактивы должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и подтверждаться паспортом качества от производителя на каждую партию товара.

8.3 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

9. Порядок поставки Товара:

Поставщик поставляет Товар Заказчику за свой счет, в сумму контракта включаются расходы по доставке, погрузке, разгрузке по адресу поставки, а также расходы по оплате таможенных пошлин, налогов, сборов, страхования товара и иных обязательных платежей и все иные расходы, которые могут быть понесены Поставщиком в связи с исполнением Контракта.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными в контракте.

10. Требования к упаковке:

Упаковка Продукции должна соответствовать требованиям, применяемым на территории Российской Федерации к упаковке аналогичной Продукции.

Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается.

Упаковка должна быть герметичной и изготавливаться из материалов, обеспечивающих сохранность продукции и предотвращение возможности загрязнения окружающей среды на всех этапах обращения указанных средств.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

11.Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства): Остаточный срок годности поставляемого Товара - не менее 12 (двенадцати) месяцев на момент поставки Товара Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Муниципальному контракту№______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными