Тендер - Поставка Иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков и игл №286205412

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ТЗ.pdf
• Извещение.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ «БРИФ»

1.

Способ закупки: закупка способом «БРИФ».

2.

Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом» в редакции

с

изменениями

утвержденными

решением

наблюдательного

совета

Госкорпорации «Росатом» (протокол от 13.02.2024 №189): СТ.3.2 Ч.1 П.К); в

соответствии с п. 2.1 Приказа от 29.12.2022 №1/1829-П-ДСП «О проведении

закупок способом «Бриф» (в редакции Приказа от 23.09.2024 №1/1758-П)

3.

Наименование заказчика: АО «В/О «Изотоп».

4.

Местонахождение: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Погодинская, д. 22.

Контактное лицо: Каталина А.А.

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616 /▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9616.

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка Иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191

более 80%, в форме дисков и игл

5.

Состав, объем и количество товаров: в соответствии с ТЗ

6.

Срок (период) поставки товара: в соответствии с ТЗ

7.

Условия поставки товара: в соответствии с условиями,

предусмотренными проектом договора и/или техническим заданием.

8.

Место поставки товара: В соответствии с проектом договора.

9.

Начальная (максимальная) цена договора: не превысит▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

458,96 (двести миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят

восемь) рублей, 96 копеек, с учетом НДС 20%.

10.

Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД2, ОКПД2: ОКВЭД2 20.13, ОКПД2 20.13.61.190

11.

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)

товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара

потребностям заказчика: в соответствии с условиями, предусмотренными

проектом договора и техническим заданием.

12.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: В соответствии с проектом

договора.

13. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов

и других обязательных платежей): В соответствии с проектом договора.

14.

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке иным способом не

предусмотрено.

15.

Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требования к участникам закупки

Перечень документов

участник

закупки

должен

обладать

гражданской

правоспособностью в полном объеме для заключения и

исполнения договора по результатам закупки, в том числе:

быть зарегистрированным в качестве юридического лица в

установленном в РФ порядке (для российских юридических лиц);

быть

зарегистрированным

в

качестве

индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для российских

индивидуальных предпринимателей);

быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права

в соответствии с законодательством государства по месту

нахождения (для иностранных участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии

законодательством РФ (для российских участников);

с

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения такого

участника закупки и в соответствии с законодательством РФ (для

иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), не

быть

признанным

по

решению

арбитражного

суда

несостоятельным (банкротом);

предоставление

документов,

подтверждающих соответствие указанным

не являться организацией, на имущество которой в части,

требованиям, не требуется

необходимой для выполнения договора, наложен арест по

решению суда, административного органа и (или) деятельность,

которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным на основании

поручений Правительства РФ: должен раскрыть информацию в

отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в

том числе конечных);

не находиться в реестре недобросовестных поставщиков,

ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц».

Участником закупки может быть любое юридическое лицо или

несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного

участника закупки, независимо от организационно-правовой

формы, формы собственности, места нахождения и места

происхождения капитала, за исключением юридического лица,

являющегося иностранным агентом в соответствии с

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием», либо любое физическое лицо или несколько

физических лиц, выступающих на стороне одного участника

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на

стороне одного участника закупки, за исключением физического

лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с

Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О

контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным

влиянием».

копии

бухгалтерской

(финансовой)

отчетности за истекший финансовый год и за

истекший период финансового года (9

уровень обеспеченности финансовыми ресурсами участника месяцев текущего финансового года) ) и/или

закупки должен быть не ниже 30 единиц, согласно методике иные

формы

предоставления

данных

расчета, представленной в Приложении 3 Приложения 10 к ЕОСЗ участниками закупки в соответствии с

требованиями и порядком, Методикой расчета

обеспеченности финансовыми ресурсами

участников закупок

наличие опыта поставок: (учитывается только опыт

участника; опыт иных лиц, привлекаемых участником для

исполнения договора, не учитывается): участник должен иметь в

рамках заключенных договоров завершенные в период с

01.01.2021 по 12.12.2024 поставки товаров в соответствии с

классом по ОКПД2 позиций детализированной потребности на

общую сумму не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0,00 руб. без НДС

Справка об опыте выполнения договоров с

обязательным

приложением

копий

следующих документов, оформленных в

соответствии с правилами бухгалтерского

учета:

 документов, подтверждающих

состав поставок, составленных в рамках

договора, подписанных сторонами договора,

содержащих следующие сведения:

 реквизиты договора (номер и дата);

 перечень поставленного товара;

 документов, подтверждающих

исполнение поставок, составленных в

рамках

договора

для

финансовой

отчетности,

подписанных

сторонами

договора, содержащих следующие сведения:

 реквизиты договора (номер и дата);

 перечень переданного и принятого

заказчиком по договору товара;

стоимость

переданного

и

принятого

заказчиком по договору товара.

16.

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата начала предоставления участникам закупки разъяснений положений

документации о закупке: 09.12.2024

Дата окончания предоставления участникам закупки разъяснений

положений документации о закупке: 12.12.2024

Поставщик вправе направить Заказчику, уточняющий запрос о даче

разъяснений положений потребности Заказчика в ЦР «Бриф» посредством

функционала ЦР «Бриф».

По окончании срока направления запросов, Заказчик размещает

в ЦР «Бриф» ответы на поступившие в указанный срок запросы с указанием

предмета запроса, но без указания поставщиков, от которых поступили данные

запросы.

17.

Дата и время окончания отбора: 12.12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (мск)

18. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки

и подведения итогов закупки: в соответствии с информацией, указанной

в ЦР «Бриф».

19.

Критерии оценки заявок:

1 Цена договора

2 Квалификация участника

2.1 Опыт участника процедуры закупки:

в рамках заключенных договоров, завершенные с 01.01.2021 по 12.12.2024

поставки товаров в соответствии с классом по ОКПД2 позиций

детализированной потребности.

Предельное значение опыта –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00,00 руб. без НДС.

Общее количество %

95.00 %

5.00 %

100.00 %

100

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: в соответствии с

информацией, указанной в ЦР «Бриф».

20. Контрагент: определяется по результатам проведения закупки способом

ЦР «Бриф».

21. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором

могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки,

закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

22. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

25. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора

Проект_договора_Ir-191

Договор поставки № 58/ -Д

г. Москва «___»______2024 г.

________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании _____________, с одной стороны

и

Акционерное общество «Всерегиональное объединение «Изотоп» (АО «В/О «Изотоп»), в лице генерального директора Кушнарева Максима Сергеевича, действующего на основании Устава и доверенности №58/111 от 24.09.2024, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора, цена Продукции и сумма Договора

Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора изотопную продукцию (Далее Продукция) в соответствии с Перечнем Приложения № 3 к настоящему Договору и Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору), (гарантированный заказа).

Продукция изготавливается сторонним изготовителем из изотопно-обогащенного сырья Поставщика (далее – Сторонний изготовитель).

• Стороны договорились о возможном дополнительном количестве Продукции, которое может быть поставлено в 2025 г. в соответствии с Приложением № 4 (опционный заказ).
• Номенклатура Продукции, характеристики, количество, стоимость за единицу, период поставки (квартал в рамках 2025 г.) приведены в Перечнях изотопной Продукции (Приложение №3, Приложение № 4 к настоящему Договору).

1.3. Стоимость Продукции по Договору составляет _______________ без учета НДС 20%. Сумма НДС 20% составляет _____________ рублей. Общая стоимость, включая НДС, составляет ___________________.

1.4. Цена Продукции указана в Приложении 3 и Приложении 4 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью. Цена Продукции не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Продукции включает в себя стоимость Продукции, упаковки, маркировки, аттестации, а также все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не указано в Заказе.

1.5. Дополнительные требования Покупателя к Продукции и условиям сделок (количество, сроки поставки), не отраженные в Приложении № 3 предварительно согласовываются с Поставщиком в рамках Заказа на поставку в соответствии с разделом 3 Договора.

2. Порядок расчетов

2.1. Валюта платежа – российский рубль.

2.2. Условия оплаты Продукции:

Покупатель производит оплату 100% стоимости каждой отгрузочной партии Продукции в течение 60 календарных дней от Даты поставки партии Продукции на основании счета-фактуры, выставленного Поставщиком.

2.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Моментом (датой) исполнения обязательств по оплате является момент (дата) зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по настоящему Договору на портале внутригрупповых операций Госкорпорации «Росатом». Двухсторонние акты сверки расчетов оформлять по состоянию на 31 декабря отчетного года в срок до 15 февраля следующего за отчетным годом по обязательствам, возникшим из исполняемого Договора, для чего Поставщик направляет Покупателю подписанные акты сверки расчетов (далее – акты сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего года в двух экземплярах. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий. Стороны обязуются провести сверку расчетов по обязательствам, возникшим из настоящего Договора, в случае прекращения его действия.

3. Порядок и условия поставки

3.1. Поставка Продукции осуществляется:

- путем самовывоза Покупателем в срок в соответствии с Заказом на поставку;

- с доставкой в адрес Покупателя, организованной Поставщиком с привлечением сторонней организации.

3.1.1. Поставка Продукции в срок по Заказу.

3.1.1.1. Покупатель не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до требуемого срока поставки каждой отгрузочной партии Продукции (в рамках периода поставки в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору) направляет по электронной почте, указанной в статье в пункте 10.6. Договора, Заказ на поставку Продукции, составленный по форме Приложения №1 к настоящему Договору.

Срок поставки Продукции в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Договору (опционный заказ) будет предварительно согласован Сторонами до включения в Заказ на поставку.

3.1.1.2. Требования Покупателя к поставке партии Продукции (количество Продукции в отгрузочной партии, упаковка, срок поставки) предварительно согласовываются с Поставщиком. Заказ на поставку Продукции считается согласованным с момента подписания Заказа обеими Сторонами.

3.1.1.3. Поставка Продукции осуществляется самовывозом Покупателем со склада Стороннего изготовителя Продукции, указанного в Заказе в период с 01.01.2025 до 20.12.2025 г.

3.1.1.4. Датой поставки Продукции является дата передачи Продукции, подтвержденная подписью представителя специализированного перевозчика Покупателя (действующего по доверенности) в Акте отгрузки, оформляемом при отгрузке Продукции со склада Стороннего изготовителя. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

Покупатель обязан предоставить Поставщику копию документа, выданного компанией – перевозчиком Покупателя, с заполненной информацией в графе «получил» со стороны перевозчика в день получения продукции перевозчиком от стороннего изготовителя. Копия данного документа направляется Покупателем Поставщику по электронной почте по адресу: _________.

3.1.1.5. Доставка Продукции, поставляемой на условиях самовывоза, осуществляется силами и за счет Покупателя. Покупатель обязан обеспечить наличие у компании – перевозчика Покупателя необходимых разрешительных документов на право перевозки драгоценных металлов.

3.1.2. Поставка Продукции на условиях доставки Продукции Поставщиком в адрес Покупателя.

3.2.1. В случае, если Покупатель на основании Заказов на поставку за 10 (десять) рабочих дней до истечении каждого периода поставки в соответствии с Приложением № 3 к настоящему договору не выкупит Продукцию в количестве, предусмотренном Приложением № 3 к настоящему Договору (максимально возможное к поставке количество в рамках периода поставки), Поставщик поставит оставшуюся не поставленной в рамках периода поставки Продукцию до окончания соответствующего периода поставки, о чем письменно уведомит Покупателя посредством ЕОСДО а Покупатель обязан принять данную Продукцию на указанных ниже условиях.

3.2.3. Датой поставки Продукции, поставляемой в соответствии с п.3.2.1., п.3.2.2 является дата передачи Продукции Покупателю от перевозчика, указанная в документе, оформляемом при передаче Продукции от перевозчика Покупателю. Право собственности на Продукцию, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки.

Доставка Продукции в случае, предусмотренном п.3.2.1. п 3.2.2 настоящего Договора, осуществляется силами Поставщика по адресу: Московская обл., Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Советская, дом 2 . Грузополучателем является АО «В/О «Изотоп». За 5 (пять) календарных дней до отгрузки Продукции, Поставщик уведомляет о дате доставки Продукции, марке и номере транспортного средства, паспортные данные представителя Поставщика.

3.3. Поставка Продукции производится вместе со следующими документами:

- сертификат качества Стороннего изготовителя – 1 экз.;

- оригинал упаковочного листа – 1 экз.

3.4. Поставщик направляет в адрес Покупателя по электронной почте, а оригиналы – по почте, следующие документы:

- счет-фактура – 1 экз., в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- товарная накладная по форме М-15– 2 экз.;

- письменное подтверждение Поставщика об использованном сырье для производства Продукции с приложением сертификатов качества Поставщика на данное сырье – 1 экз.( направляется посредством ЕОСДО). Поставщик должен указать в сертификате качества на сырье содержание целевого стабильного изотопа (Ir-191) в Продукции.

При наличии технической возможности выставление и получение первичных документов и счетов-фактур может осуществляться в электронном формате, установленном законодательством, без дополнительного направления по электронной почте, факсу и/или почтой на бумажном носителе.

4. Упаковка Продукции, порядок приемки по количеству и качеству

4.1. Точность взвешивания Продукции указывается в Заказах на поставку, оформляемых в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

4.2. Упаковка Продукции должна обеспечивать полную сохранность Продукции при транспортировке всеми видами транспорта. Требования к упаковке Продукции указываются в Заказе на поставку (по форме Приложения № 1).

4.3. В упаковку совместно с Продукцией должны быть вложены следующие документы (если Заказом на поставку не предусмотрено иное):

- оригинал сертификата качества Стороннего изготовителя – 1 экз.;

- оригинал упаковочного листа – 1 экз.

4.4. Вся маркировка должна быть выполнена на английском языке, и как возможная опция для Покупателя на русском языке.

4.5. Аттестация Продукции по качеству производится в аналитической лаборатории Поставщика и/или стороннего изготовителя Продукции. По результатам аттестации оформляется сертификат качества.

4.6. Приемку Продукции по количеству и качеству осуществляет Покупатель в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

4.7. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем при ее соответствии: по количеству – требованиям упаковочного листа, выданного Поставщиком, по качеству – требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Заказе на поставку.

4.8. При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставленной Продукции условиям Договора вызов представителя Поставщика обязателен. В случае признания требований Покупателя о несоответствии Продукции по качеству и/или количеству необоснованными, Покупатель обязан возместить Поставщику расходы, связанные с прибытием представителя Поставщика к месту приемки Продукции.

4.9. В случае если в результате приемки будет установлено, что качество Продукции не соответствует требованиям, изложенным в Техническом задании (Приложение № 2 к настоящему Договору) и Заказе и/или количество не соответствует сведениям, указанным в упаковочном листе, Покупатель имеет право предъявить Поставщику претензию.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по поставке Продукции, в объеме указанном в Приложении 3, при условии наличия подтвержденных Поставщиком заказов Покупателя, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере стоимости непоставленной Продукции. Во избежание сомнений, настоящий пункт подлежит применению только в случае, если по завершении периода поставки, определенного в Приложении №3 к настоящему Договору, Поставщиком будет поставлен не весь объем Продукции, указанный в Приложении №3 к настоящему Договору.

5.3. В случае нарушения по вине Поставщика срока поставки, установленного в Заказе на поставку Продукции, Покупатель вправе потребовать от Поставщика выплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от стоимости поставленной с нарушением срока Продукции, но всего не более 5% от стоимости указанной Продукции. Во избежание сомнений, Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий пункт применяется только в случаях нарушения срока поставки отдельных партий Продукции.

5.4. В случае просрочки оплаты поставленной Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, но всего не более 5% от общей стоимости оплаченной с нарушением срока партии Продукции.

5.5. В случае несвоевременного исполнения обязательств Сторон по пункту 2.4 Договора любая из Сторон имеет право потребовать от Стороны, по вине которой произошло нарушение, уплаты неустойки (пени) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб. за каждый день нарушения обязательства.

5.6. Выплата неустойки, установленной настоящим Договором, не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств в натуре.

5.7 Окончание срока действия настоящего Договора или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.

6.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую Сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

6.4. Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7. Разрешение споров

7.1. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

________________

АО «В/О «Изотоп»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

7.2. Обращение Стороной в арбитраж допускается только после предварительного направления претензии другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручена другой Стороне под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти), а для претензий по количеству и/или качеству Продукции – в течение 30 (тридцати) рабочих дней, со дня получения претензии. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2025 и действует до 30.06.2026 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному согласию Сторон, совершенному в письменной форме, а также по требованию одной из Сторон в случаях, установленных законодательством.

8.3. Досрочное расторжение Договора не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по оплате Продукции, поставленного ему до момента расторжения Договора.

9. Прочие условия

9.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

• Сторона вправе заключать и исполнять Договор;
• заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органам государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
• Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки);
• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
• В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя;
• Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
• Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте/подпункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении;
• Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте/подпункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

9.1.1 Покупатель настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Покупателя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Покупателем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Поставщиком соответствующей информации о включении Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поставщика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Покупателя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Покупателя.

9.2. Противодействие коррупции.

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.3. Раскрытие информации о цепочке собственников.

Покупатель / Поставщик гарантирует Поставщику / Покупателю соответственно, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Покупателя / Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), (далее – Сведения), переданные Поставщику / Покупателю с адреса электронной почты Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть / Поставщика ________________ на адрес электронной почты Поставщика ________________ / Покупателя ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть соответственно, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Покупатель / Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Поставщику / Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Покупателя / Поставщика.

Покупатель / Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Поставщику / Покупателю, а также на раскрытие Поставщиком / Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Покупатель / Поставщик освобождает Поставщика / Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Поставщику / Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю / Поставщику соответственно претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким раскрытием.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора комиссии в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Поставщика / Покупателя от исполнения настоящего Договора и предъявления Покупателем / Поставщиком Покупателю / Поставщику соответственно требования о возмещении убытков, причиненных прекращением настоящего Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем / Поставщиком соответствующего письменного уведомления Поставщика / Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.4. Конфиденциальность.

9.4.1.Любая информация о финансовой, хозяйственной или иной деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего Договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам. Стороны вправе передавать сведения, касающиеся настоящего договора с предварительного согласия другой Cтороны.

9.4.2. Стороны выражают понимание того, что содержание настоящего Договора является конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению или передаче любой из Сторон настоящего Договора третьим лицам. При неисполнении или ненадлежащем исполнении любой из Сторон своих обязанностей по неразглашению конфиденциальной информации, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне ее полные убытки, вызванные разглашением или передачей конфиденциальной информации, если в судебном порядке будет доказано, что именно данные действия виновной Стороны повлекли такие убытки.

9.4.3. Ограничения на раскрытие конфиденциальной информации не будут применяться в том случае, если такое раскрытие необходимо во исполнение требований законодательства РФ.

Положения настоящего раздела о конфиденциальности будут оставаться в силе в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия настоящего Договора.

9.4.4. В случае передачи одной Стороной другой Стороне сведений, составляющих коммерческую тайну, Стороны обязуются заключить Соглашение о конфиденциальности или Соглашение о неразглашении коммерческой тайны, в противном случае такая информация не будет предоставлена.

9.4.5. Сторонами признается, что Конфиденциальная информация может быть раскрыта одной из Сторон без согласия другой Стороны следующим третьим лицам:

- организациям, осуществляющим ведение бухгалтерского и налогового учета, аудиторам, консультантам по бухгалтерскому и налоговому учету с целью обеспечения эффективного исполнения настоящего Договора и при условии, что такие третьи лица, которым должна быть раскрыта Конфиденциальная Информация, осознают конфиденциальный характер такой информации и приняли на себя письменные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении предоставленной им Конфиденциальной Информации.

9.5. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков».

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях. Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству услуг по договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством услуг;
• судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
• судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству услуг по договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством услуг;
• подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком услуг по договору, нарушающих права третьих лиц;
• подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

9.6. Поставщик и Покупатель подтверждают взаимное согласие на выставление и получение следующих электронных документов:

- счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России:

• от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ "Об утверждении формата представления документа о передаче товаров при торговых операциях в электронной форме"

• от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ "Об утверждении формата представления документа о передаче результатов работ (документа об оказании услуг) в электронной форме"

• от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ «Об утверждении формата счета-фактуры, формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме»;

- приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны не ограничиваются в возможности выставления и получения указанных в настоящем пункте документов, составленных на бумажных носителях и подписанных собственноручными подписями представителей Сторон, при возникновении такой необходимости.

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

10. Особые условия

10.1. В соответствии с требованиями Госкорпорации «Росатом» Поставщик обязуется до подписания договора предоставить Покупателю сведения и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в электронном или печатном виде.

10.2. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, переданные Покупателю являются полными, точными и достоверными.

10.3. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

10.4. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

10.5. Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

10.6. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Поставщика от исполнения Договора и предъявления Поставщиком Покупателю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем соответствующего письменного уведомления Поставщика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

10.7. В случае ненадлежащего оформления, несвоевременного предоставления счетов-фактур, а также непредставления отчетности в налоговые органы Поставщиком, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещение убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

10.8. Поставщик несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное оформление счетов-фактур в размере непринятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость (НДС).

10.9. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или по причине ненадлежащего оформления счетов-фактур, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 120% от суммы НДС, в отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете).

11. Условия по использованию единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»

11.1. Взаимодействие Сторон в области качества в части процессов управления несоответствиями; планирование и осуществление контроля в области качества; а также другие процессы и функционал ЕОС-Качество, о реализации которых Покупатель уведомляет Поставщика путем направления официального письма, осуществляется Сторонами посредством функционала Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом» (далее - ЕОС-Качество) в соответствии с Едиными отраслевыми методическими указаниями по применению Единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом», утвержденными приказом Госкорпорации «Росатом» от 22.12.2021 № 1/1714-П в актуальной на момент использования ЕОС-Качество редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе документы по качеству (далее - Методические указания по применению ЕОС-Качество).

11.2. Покупатель и Поставщик обязаны получить доступ к ЕОС-Качество и применять ЕОС-Качество при реализации в ходе исполнения договоров указанных в п. 11.1 процессов в соответствии с требованиями Методических указаний по применению ЕОС-Качество с даты заключения соответствующего договора до завершения всех обязательств по договору включая гарантийные обязательства.

11.3. Права и обязанности Сторон при использовании ЕОС-Качество, порядок взаимодействия Сторон при применении ЕОС-Качество, правила получения доступа к ЕОС-Качество, порядок применения ЕОС-Качество определены в Методических указаниях по применению ЕОС-Качество.

11.4. Документы, формируемые в ЕОС-Качество, подписываются электронной подписью в соответствии с условиями по использованию электронной подписи в информационной системе «Единая отраслевая система управления качеством Госкорпорации «Росатом», которые содержатся в разделе 12 настоящего соглашения.

11.5. В случае нарушения Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями об ответственности за нарушение требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, которые содержатся в разделе 13 настоящего договора.

12. Условия по использованию электронной подписи единой отраслевой информационной системы управления качеством Госкорпорации «Росатом»

12.1. Стороны по договору настоящим соглашаются принимать к исполнению электронные документы, изготовленные (сформированные) при помощи ЕОС-Качество и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - УКЭП) или усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее - УНЭП с применением Платформы доверенных сервисов Госкорпорации «Росатом», далее - ПДС).

12.2. Вся информация (документы и сведения), связанная с организацией и осуществлением процесса управления несоответствиями в ЕОС-Качество, представлена в ЕОС-Качество в виде электронных документов (информации в электронной форме).

12.3. Электронные документы, сформированные в ЕОС-Качество и подписанные УКЭП или УНЭП, являются юридически значимыми документами по качеству и признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ, и могут применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством Российской Федерации, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Стороны по договору обязаны обеспечить соблюдение требований о применении конкретного вида электронной подписи, если они предусмотрены федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами согласно положениям Федерального закона «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ.

12.4. Документы в электронном виде в ЕОС-Качество, подписанные УКЭП или УНЭП, являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный документ исходит от стороны, его направившей, информация и документы направлены от имени лиц, их подписавших, а также подтверждает подлинность и достоверность таких информации и документов.

12.5. Стороны по договору согласились, что электронные документы могут быть подписаны с одной стороны с применением УНЭП, а с другой стороны с применением УКЭП. К таким документам также применяются положения пунктов настоящих условий.

12.6. Стороны по договору при использовании ЕОС-Качество согласовывают и подписывают с использованием УКЭП или УНЭП электронные документы, формируемые в ЕОС-Качество в соответствии с Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество.

12.7. УКЭП или УНЭП применяется для подписания документов в ЕОС-Качество сторонами по договору, являющимися пользователями ЕОС-Качество с системными ролями согласно Методическим указаниям по применению ЕОС-Качество.

12.8. При отсутствии электронной подписи у работников организации Заказчика и Исполнителя, уполномоченных на подписание документов, формируемых в ЕОС-Качество, оформление необходимых документов, направление заявок или обращений для получения электронной подписи осуществляется сторонами по договору в течении 10 рабочих дней с даты заключения договора, предусматривающего применение ЕОС-Качество.

12.9. Для формирования и использования УКЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить квалифицированный сертификат УКЭП в аккредитованном удостоверяющем центре и установить на компьютер сертифицированные средства электронной подписи. Список аккредитованных удостоверяющих центров расположен в сети Интернет по адресу: https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-of-accredited-centers.

12.10. Сервис для подтверждения подлинности УКЭП расположен в сети Интернет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/, на данном сайте необходимо использовать способ проверки «- электронного документа. УКЭП - отсоединенная».

При использовании УКЭП Стороны обязаны обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе требований о представлении доверенности представителя организации в электронной форме в машиночитаемом виде при использовании УКЭП посредством размещения указанной доверенности для хранения в информационных системах в соответствии с п. 4.6 настоящих Методических указаний.

12.11. Для формирования и использования УНЭП в ЕОС-Качество пользователям ЕОС-Качество (сторонам по договору) необходимо получить сертификат УНЭП, в соответствии с регламентом получения сертификата и применения УНЭП по ссылке: https://crypto.rosatom.ru/innovatsii/platforma-doverennykh-servisov/.

12.12. Сервис для подтверждения подлинности УНЭП расположен на стороне ПДС и вызывается из интерфейса ЕОС-Качество. ЕОС-Качество передает в сервис подтверждения подлинности ПДС документ и отсоединенную подпись, сервис подтверждения подлинности ПДС возвращает результат проверки и набор сведений о сертификате УНЭП.

12.13. Стороны по договору, при формировании и подписании электронных документов с использованием ЕОС-Качество, обязаны соблюдать конфиденциальность ключей электронной подписи и несут ответственность за сохранность и использование надлежащим образом ключей электронной подписи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.14. Электронный документооборот в ЕОС-Качество с применением электронной подписи является юридически значимым для Сторон по договору и используется в качестве надлежащих доказательств в судебном процессе.

13. Условия об ответственности за нарушение требований по

использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими

указаниями по применению ЕОС-Качество

13.1. В случае нарушения Продавцом требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) неприменение ЕОС-Качество, выраженное в просрочке направления Продавцом заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество более чем на 1 рабочий день;

2) неустранение несоответствия, выраженное в отсутствии в ЕОС-Качество подписанного Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в Едином отраслевом порядке по управлению несоответствиями, утвержденном приказом Госкорпорации «Росатом» от 18.05.2017 № 1/433-П (в актуальной редакции, расположенной по адресу http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы по качеству») (далее - Порядок по управлению несоответствиями) либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, и/или подписанного акта об устранении несоответствия по истечении 5 рабочих дней после истечения сроков, установленных в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, по истечении 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество;

Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый день просрочки.

Поставщик освобождается от ответственности в виде уплаты пени за нарушение требований, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, если просрочка подписания Плана коррекции и временных сдерживающих действий или и/или подписания акта об устранении несоответствия вызвана их отклонением в процессе согласования в ЕОС-Качество лицами, которые не являются заказчиками по договорам, во исполнение которых заключен договор с Поставщиком; конечным заказчиком продукции/объекта использования атомной энергии; организацией, ответственной за выполнение действий по устранению несоответствия.

13.2. В случае нарушения Покупателем требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаний по применению ЕОС-Качество, а именно:

1) просрочка Покупателем исполнения требований Методических указаний по применению ЕОС-Качество по рассмотрению и направлению на согласование оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) для подключения Поставщика к ЕОС-Качество и просрочка уведомления Покупателем Поставщика о готовности к получению учетных данных (логина и первичного пароля для работы в ЕОС-Качество) и способах их получения более чем на 1 рабочий день;

2) просрочка рассмотрения (подписания или отклонения с обоснованием) Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия более чем на 5 рабочих дней после истечения срока, установленного в ЕОС-Качество, либо отклонение Покупателем указанных документов без обоснования;

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за каждый день просрочки.

13.3. Надлежащим доказательством просрочки Поставщиком направления заявки (листа исполнения) для подключения к ЕОС-Качество будет являться ненаправление Поставщиком оформленной надлежащим образом заявки (листа исполнения) на согласование в рамках сценария ЕОСДО № 18.1 в течение более 10 рабочих дней с даты заключения договора (исключая день заключения договора) и/или ненаправление на электронную почту Покупателя соответствующей информации (копии заявки (листа исполнения).

13.4. Надлежащим доказательством нарушения/просрочки Поставщиком требований п. 7.1.2) Условий по устранению несоответствия будет являться отсутствие в ЕОС-Качество подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Плана коррекции и временных сдерживающих действий в срок, установленный в Порядке по управлению несоответствиями либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество, и/или подписанного участниками процесса управления несоответствиями, указанными в разделе 3.2 Порядка по управлению несоответствиями, Акта об устранении несоответствия, в срок, установленный в Плане коррекции и временных сдерживающих действий либо, в случае, если срок был перенесен в ЕОС-Качество по согласованию с Покупателем, в срок, установленный в ЕОС-Качество.

13.5. Надлежащим доказательством просрочки подписания Покупателем в ЕОС-Качество Плана коррекции и временных сдерживающих действий (плана мероприятий по коррекции и временным сдерживающим действиям) или Акта об устранении несоответствия будет являться отсутствие в листе визирования Плана коррекции и временных сдерживающих действий или Акта об устранении несоответствия отметки представителя Покупателя, ответственного за качество, об электронном подписании (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, подразделение, результат подписания, дата подписания) в установленный в ЕОС-Качество срок.

13.6. Нарушение Поставщиком требований по использованию ЕОС-Качество, установленных Методическими указаниями по применению ЕОС-Качество, перечисленных в настоящем соглашении, считается уклонением Поставщика от выполнения обязательств по применению ЕОС-Качество, установленных в настоящем соглашении, и является основанием для претензии Поставщику в связи с нарушением Исполнителем условий договора в части выполнения Методических указаний по применению ЕОС-Качество.

14. Заключительные положения

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

14.2. Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в настоящем Договоре. В случае изменения платежных реквизитов, юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, иных реквизитов Сторона, у которой произошли изменения, обязана письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней. Все убытки, связанные с неправильным указанием в Договоре платежных и иных реквизитов, а также несвоевременным извещением об изменении реквизитов, несет виновная Сторона.

14.3. Любое уведомление или сообщение, которое должно быть совершено или направлено одной Стороной другой Стороне в связи с настоящим Договором, должно быть составлено в письменной форме и направлено посредством почтовой связи либо путем непосредственной передачи уполномоченному представителю Стороны.

14.4. Все документы по Договору могут быть направлены посредством факса или по электронной почте с последующим обменом оригиналами. Стороны предпринимают все меры, чтобы документы, направленные посредством факса или по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Сообщения с любого электронного адреса, содержащего доменные имена _________ считаются исходящими от Поставщика, сообщения с любого электронного адреса, содержащего доменные имена @rosatom.ru, считаются исходящими от Покупателя, если не доказано иное.

14.5. В том случае, если документ и/или сообщение было направлено Стороне по адресу, указанному в Договоре, но не было вручено по зависящим от адресата обстоятельствам (в том числе по причинам: отсутствия (выбытия) адресата, отказа адресата от получения отправления, истечения срока хранения, неработоспособности электронной почты и т.п.), сообщение будет считаться доставленным Стороне и, соответственно, полученным Стороной. При этом, моментом доставки (получения) будет считаться: при отправлении почтой – момент поступления в почтовое отделение адресата; при направлении курьерской службой, телеграфом иным способом, предполагающим непосредственное вручение – момент первой попытки вручения адресату; при отправке электронной почтой – момент, указанный в автоматическом сообщении о подтверждении доставки электронного сообщения.

14.6. Договор, все Дополнительные соглашения к нему, отчетные документы, накладные, счета и счета-фактуры, подписанные и переданные с электронных адресов Сторон, указанных в настоящем пункте, имеют юридическую силу до замены их оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней. Последующее предоставление оригиналов является обязательным. Стороны предпринимают все меры, чтобы документы, направленные по электронной почте, были читаемы, разбираемы и со временем сохраняли содержание переданного текста. Официальными электронными адресам Сторон для обмена электронными копиями документов в рамках настоящего Договора являются следующие: _________ для Поставщика и ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть для Покупателя.

14.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.

14.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

14.10 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1. Форма Заказа на поставку;

Приложение № 2. Техническое задание;

Приложение №3. Перечень продукции, поставляемой в рамках гарантированного заказа.

Приложение №4 Перечень изотопной продукции, поставляемой в рамках опционного заказа.

11. Реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору поставки

№____________ от____________

Форма заказа на поставку

ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ № ___ от ____

Договор поставки №_____ от____

- Посмотреть таблицу с данными

* допускается предельное отклонение при поставке по количеству (массе) Продукции (-5/+5 %)

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

Поставщик: Покупатель:

Форма согласована Сторонами

Подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к договору поставки

№____________ от____________

Техническое задание

на поставку продукции

Предмет закупки: Иридий, обогащенный стабильным изотопом Ir-191

более 80%, в форме дисков и игл

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим продукции

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ПОКУПАТЕЛЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

Таблица №1.1 Перечень продукции, поставляемой в рамках гарантированного заказа.

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица 1.2. Перечень продукции, поставляемой в рамках опционного заказа

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к договору поставки

№____________ от____________

Перечень изотопной продукции, поставляемой в рамках гарантированного заказа.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к договору поставки

№____________ от____________

Перечень изотопной продукции, поставляемой в рамках опционного заказа.

- Посмотреть таблицу с данными

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента

обеспечения сбыта

АО «В/О «Изотоп»

К.С. Ершов

Техническое задание

на поставку продукции

от___________ № ______________

Предмет закупки: Иридий, обогащенный стабильным изотопом Ir-191

более 80%, в форме дисков и игл

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим продукции

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ПОКУПАТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка Иридия, обогащенного стабильным изотопом Ir-191 более 80%, в форме дисков

и игл (далее – Продукция).

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемая Продукция должна быть не бывшей в употреблении, не восстановленной,

не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц. Продукция должна

поставляться с сертификатами, датированными не ранее 2024 г.

Подраздел 1.3. ОКПД 2

20.13.61.190 Изотопы и их соединения прочие, не включенные в другие группировки.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукция будет использована в исследовательских целях.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

В соответствии с Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим продукции

Продукция должна быть изготовлена из иридия марки И 99,9 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6

«Иридий. Марки».

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным

приборам и автоматике

Требования не предъявляются.

3

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Вся маркировка должна быть выполнена на английском языке, и как возможная опция для

Покупателя на русском языке.

Для поставок на внутренний рынок на упаковочную тару наносятся основные (номер

упаковочной тары, масса брутто и нетто, наименование производителя, дата

изготовления), дополнительные и предупредительные надписи и знаки по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Упаковочная тара пломбируется ОТК предприятия изготовителя. Пломбы

устанавливаются на передней стороне упаковочной тары в соответствии с КД.

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Упаковка Продукции должна обеспечивать полную сохранность Продукции и защиту ее

от механических повреждений, избыточной влаги, воздействия агрессивных сред и

загрязнения посторонними веществами при транспортировке всеми видами транспорта на

длинные расстояния и с учетом нескольких перевалок, а также защиту Продукции от

воздействия негативных атмосферных явлений.

В упаковку совместно с Продукцией должны быть вложены следующие документы (если

заказом на поставку не предусмотрено иное):

- оригинал сертификата качества – 1 экз.;

- оригинал упаковочного листа – 1 экз.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемку поставленной Продукции по количеству и качеству осуществляет Покупатель в

соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной

постановлением Госарбитража при Совете министров СССР от 15.06.1965 № П-6 и

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и

товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением

Госарбитража при Совете министров СССР от 25.04.1966 № П-7 (ред. от 23.07.1975, с изм.

от 22.10.1997).

Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем при ее

соответствии: по количеству – требованиям, изложенным в заказе на поставку, по

качеству – требованиям, изложенным в настоящем техническом задании и заказе на

поставку.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке продукции

Поставка Продукции производится вместе со следующими документами:

- сертификат качества на русском и английском языке – 1 экз.;

- оригинал упаковочного листа на русском и английском языке – 1 экз.

Поставщик направляет в адрес Покупателя по электронной почте, а оригиналы – по почте,

следующие документы:

- письменное подтверждение Поставщика об использованном сырье для производства

Продукции с приложением сертификатов качества Поставщика на данное сырье – 1 экз.

Поставщик должен указать в сертификате качества на сырье содержание целевого

стабильного изотопа (Ir-191) в Продукции;

- счет-фактура – 1 экз., в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- товарная накладная по форме М-15– 2 экз.;

При наличии технической возможности выставление и получение первичных документов

4

и счетов-фактур может осуществляться в электронном формате, установленном

законодательством, без дополнительного направления по электронной почте, факсу и/или

почтой на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировании Продукция должна быть защищена от механических

воздействий, действия влаги и агрессивных сред.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Продукции должно осуществляться в плотно закрытой упаковочной таре

предприятия изготовителя, в закрытых или других помещениях с естественной

вентиляцией и обеспечивающих защиту от солнечного излучения, влаги и плесени.

Условия хранения:

- температура воздуха от +5 до +40°С;

- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 23°С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Качество Продукции должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем

техническом задании и заказе на поставку, и подтверждаться сертификатом качества,

заверенным печатью Изготовителем.

В сертификате (паспорте) должны быть указаны технические условия (или иной

документ) предприятия-изготовителя, определяющие требования к продукции (товару),

её изготовлению, контролю и приемке.

5

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Покупатель на каждую отгрузочную партию Продукции направляет Поставщику по

электронной почте проект заказа на поставку с указанием предлагаемых условий

поставки (технические требования к Продукции, срок поставки, предполагаемое

количество, требования к упаковке, цена и сумма поставки) для определения

возможности выполнить требования заказчика, относящиеся к Продукции и получения

согласия Поставщика с предлагаемыми условиями поставки.

Покупатель дополнительно возмещает Поставщику документально подтвержденные

транспортные расходы по доставке продукции, в случае привлечения Поставщиком к

доставке сторонней организации.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Требования к количеству, периодичности поставки: согласно Перечню Продукции

(Приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

Поставка Продукции может осуществляться на условиях:

- самовывоза со склада изготовителя Продукции;

- с доставкой в адрес Покупателя, организованной Поставщиком с привлечением

сторонней организации.

Срок поставки: по заказам на поставку с 01.01.2025 до 20.12.2025 г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Договор, все Дополнительные соглашения к нему, отчетные документы, накладные, счета

и счета-фактуры, подписанные и переданные с электронных адресов Сторон, имеют

юридическую силу до замены их оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Последующее предоставление оригиналов является обязательным.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ПОКУПАТЕЛЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

Сокращение

Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Спецификация

6

Количество

листов

3

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

Таблица №1.1 Перечень продукции, поставляемой в рамках гарантированного заказа.

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование и характеристики

Продукции

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,125(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,7(±0,06) х 0,15(±0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø3,0(±0,06) х 0,125(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø3,5(±0,06) х 0,25(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,7(±0,06) х 0,125(±0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,125(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,2(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,25(-0,02)

Химическая

чистота

Единица

измерения

Количество

Период

поставки, 2025 г.

Тип поставки

не менее 99,90%

грамм

6,00

январь

внутренний

рынок

не менее 99,90%

грамм

400,00

январь

внутренний

рынок

не менее 99,90%

грамм

55,00

январь

внутренний

рынок

не менее 99,90%

грамм

37,00

январь

внутренний

рынок

не менее 99,90%

грамм

16,00

апрель – июнь

экспорт

не менее 99,90%

грамм

34,00

апрель – июнь

экспорт

не менее 99,90%

грамм

74,00

не менее 99,90%

грамм

4,00

7

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

внутренний

рынок

внутренний

рынок

№

п/п

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Наименование и характеристики

Продукции

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,5(±0,06) х 0,25(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,7(±0,06) х 0,15(±0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø3,0(±0,06) х 0,2(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø3,0(±0,06) х 0,25(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø3,0(±0,06) х 0,33(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø4,0(±0,06) х 0,2(-0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, иглы

Ø0,68(-0,04) х 3,9(-0,03)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,7(±0,06) х 0,125(±0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,125(-0,02)

Химическая

чистота

Единица

измерения

Количество

не менее 99,90%

грамм

18,00

не менее 99,90%

грамм

225,00

не менее 99,90%

грамм

809,00

не менее 99,90%

грамм

294,00

не менее 99,90%

грамм

33,00

не менее 99,90%

грамм

37,00

не менее 99,90%

грамм

8,00

не менее 99,90%

грамм

16,00

не менее 99,90%

грамм

34,00

8

Период

поставки, 2025 г.

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

декабрь, но не

позднее

20.12.2025

октябрь – декабрь,

но не позднее

20.12.2025

октябрь – декабрь,

но не позднее

20.12.2025

Тип поставки

внутренний

рынок

внутренний

рынок

внутренний

рынок

внутренний

рынок

внутренний

рынок

внутренний

рынок

внутренний

рынок

экспорт

экспорт

Таблица 1.2. Перечень продукции, поставляемой в рамках опционного заказа

№

п/п

1

2

Наименование и характеристики

Продукции

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,7(±0,06) х 0,125(±0,02)

Иридий, обогащенный стабильным

изотопом Ir-191 более 80%, в форме

дисков Ø2,0(±0,06) х 0,125(-0,02)

Химическая

чистота

Единица

измерения

Количество,

не более

не менее 99,90%

грамм

75,00

не менее 99,90%

грамм

100,00

9

Период поставки

2025 г., но не

позднее

20.12.2025

2025 г., но не

позднее

20.12.2025

Тип поставки

экспорт

экспорт