Тендер - Поставка ГСО №294226502

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

документация_З..

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЗАПРОС ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

Условия договора

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара (выполнения работы или оказания услуги)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Владимир, ул. Куйбышева, 28В

Сроки поставки товара (завершения работы или график оказания услуг)

с момента заключения договора в течение 30 календарных дней

Требования к безопасности поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг

Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, в случае если предоставление сертификата (декларации о соответствии) предусмотрено законодательством Российской Федерации

Качество поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг

Требования к качеству поставляемого товара:

Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, подтверждаться сертификатами соответствия (в случае, если предоставление сертификата (декларации о соответствии) предусмотрено законодательством Российской Федерации) или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, упаковка товара должна быть целая, неповрежденная).

Требования к упаковке, хранению товара, выполнения работ, оказания услуг

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

Дата заключения договора

не более 20 дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора

Требования к участнику

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к заявке участника

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Техническое задание

ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническое задание

Участник должен указать страну происхождения товара

Устанавливается запрет на предоставление эквивалентных товаров, работ, услуг.

- Посмотреть таблицу с данными

Доставка включена в стоимость товара.

Поставка товара в течение 30 календарных дней.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ТОВАРА №

г. Владимир "___" ________ 2025 г.

____________________ (Сокращенное наименование - _____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение «Владимирская областная ветеринарная лаборатория» (сокращенное наименование – ГБУ «Владимирская облветлаборатория»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Алексутина Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", руководствуясь ст.ст. 432,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить ГСО (далее - Товар) в соответствии с Приложением № 1 ("Спецификация товара") в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.2. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, соответствующий государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида Товара, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя Товара, и предоставить эксплуатационную документацию на данный Товар.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром в исправном рабочем состоянии (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в т. ч. который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, без вмятин, царапин, потёртостей и сколов, равномерно прокрашенный).

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с учетом его специфических свойств и особенностей для обеспечения сохранности при транспортировке и хранении.

1.6. На Товар устанавливается гарантийный срок, указанный в Приложении № 1 "Спецификация товара". Течение гарантийного срока начинается с момента подписания, товарной накладной или УПД.

1.6.1. Гарантийные обязательства в отношении товара и комплектующих изделий в течение гарантийного срока, в том числе гарантийное обслуживание товара, ремонт, восстановление, замена осуществляется бесплатно. Исполнение гарантийных обязательств осуществляется как по местонахождению Заказчика, так и по месту нахождения Поставщика. В случаях, когда гарантийные обязательства осуществляются по местонахождению Поставщика, доставка товара и комплектующих изделий к месту гарантийного обслуживания, ремонта, замены и обратно осуществляется за счет Поставщика.

1.6.2. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

1.6.3. Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования от Заказчика устранить недостатки в товаре, обнаруженные в гарантийный период.

1.6.4. Поставщик не несет ответственности за любые дефекты, которые возникнут или появятся после истечения гарантийного срока.

1.6.5. Поставщик не несет ответственности за поврежденный Товар из-за несоблюдения Заказчиком правил хранения и/или эксплуатации Товара, использования Товара не по назначению.

1.7. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ___________ рублей (___________), в том числе НДС 20% -__________/ без НДС (Упрощенная система налообложения), и включает в себя стоимость товара, его доставку, разгрузку, расходы на упаковочный материал, затраты на уплату налогов, таможенных пошлин и других сборов, утвержденных действующим законодательством РФ, а также иные расходы, связанные с исполнением настоящего договора. Цены на Товар, указанные в Спецификации (Приложение № 1), являются твердыми и изменению не подлежат.

2.2. Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара и подписания Заказчиком документов о приемке (товарной накладной или УПД) на основании своевременно предоставленного Заказчику оригинала счета на оплату.

2.3. Стоимость одноразовой тары (упаковки) включена в цену Товара и после передачи Товара остается в распоряжении Заказчика.

2.4. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по договору, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями договора; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Заказчик вправе не производить оплату по договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

2.6. Расчеты по договору осуществляются на основании оформленной сторонами товарной накладной или УПД, в безналичном порядке платежными поручениями.

2.7. Все расчеты по Договору производятся в российских рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены договора считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет поставить Товар в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения договора.

3.2. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком до следующего адреса: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 28В

3.3. Выбор способа доставки Товара принадлежит Поставщику.

3.4. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до срока поставки (п. 3.1 Договора) Поставщик обязуется уведомить Заказчика по телефону, или по факсу, или по электронной почте о готовности Товара к поставке.

3.5. Поставщик обязан подготовить Товар к передаче Заказчику: затарить (упаковать) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении, а также идентифицировать Товар путем нанесения наклеек, содержащих наименование Заказчика (получателя), наименование и количество Товара, дату нанесения наклеек. Упаковка Товара должна быть целая, неповрежденная. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивать полную и однозначную идентификацию Товара при его приемке.

3.6. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара. Заказчик подписывает, товарную накладную или УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки и приемки товара.

3.7. Приемка Товара по количеству, ассортименту, комплектности и таре (упаковке) производится при его вручении (передаче) Заказчику в соответствии с условиями Договора, Спецификацией (Приложением № 1), товарной накладной или УПД.

3.8. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара условиям и требованиям Договора (ГОСТ, ТУ и т.д.). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Поставщику по электронной почте (на адрес, указанный в реквизитах настоящего договора), или заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером претензию с требованием устранить несоответствие Товара.

3.9. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет устранить несоответствие поставленного Товара.

3.10. Заказчик проверяет поставляемый Товар по качеству в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной или УПД.

3.11. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания товарной накладной или УПД в письменной форме, путем подписания Заказчиком и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) Товара, а также о случаях повреждения или дефектов Товара.

3.12. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки качества (функциональности) Товара в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии от Заказчика.

3.13. В случае не устранения несоответствия/выявленных недостатков Товара, в установленный срок, Заказчик вправе вернуть поставленный несоответствующий/некачественный Товар, отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке и взыскать понесенные убытки и расходы с Поставщика.

3.14. Все претензии Заказчика относительно обнаруженных скрытых дефектов или скрытых недостатков Товара принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

3.15. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.

3.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику.

3.17. Вместе с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты соответствия (декларации о соответствии) в случае, если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.18. Товар поставляется в одноразовой таре (упаковке), остающейся в распоряжении Заказчика. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу, повреждение, поломку Товара, за образование коррозии на Товаре вследствие ненадлежащей упаковки.

3.19. Поставщик должен обеспечить на момент передачи Товара присутствие своего законного представителя, который имеет право подписывать документы об обнаружении несоответствующего/некачественного Товара, а также присутствие законного представителя при передаче Товара на экспертизу. При передаче Товара транспортной компанией, в случае установления факта несоответствующего/некачественного Товара, Заказчик оформляет односторонний акт о выявлении недостатков в сроки, установленные настоящим договором, и передает один экземпляр Поставщику.

3.20. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4. Ответственность сторон

4.1. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2. Договора, при соблюдении Поставщиком условия своевременного предоставления оригинала счета на оплату, Поставщик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков поставки Товара (п. 3.1 Договора) или срока исправления недостатков в гарантийный период (п. 1.6.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок Товара, неисправного товара за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков устранения несоответствия Товара (п. 3.9 Договора) Заказчик вправе потребовать с Поставщика уплаты неустойки (пеней) в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости Товара, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки.

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик вправе требовать с Поставщика уплаты неустойки (штрафа) в размере 10 (десять) процентов от цены договора.

4.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

4.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Выплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

4.8. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение договора Поставщиком повлекло его досрочное прекращение, и Заказчик заключил взамен его аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном договоре, и ценой на сопоставимые товары по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

4.9. Если вследствие просрочки Поставщиком обязательств по договору, Заказчик утратил интерес, Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.

5. Антикоррупционная оговорка

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п. 5.1., соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, со ссылкой на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие изложенные в уведомлении факты. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются, но таковыми не ограничиваются: запретные действия властей, гражданские волнения, война или военные действия, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

6.2. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменном виде, посредством направления соответствующего уведомления либо заказным письмом с уведомлением, либо курьерской почтой, либо на электронную почту, по адресам, указанным в реквизитах настоящего договора.

6.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) не относятся изменения курса валют, экономический кризис, отсутствие кредитования, тяжелое финансовое положение, ограничительные меры, торговые и экономические санкции, введенные иностранными государствами, а также изъятие товара из оборота в связи с введением санитарных мер, приостановление действия санитарно-эпидемиологических заключений на продукцию, произведенную в иностранных государствах, специальные экономические меры, ответные ограничения (реторсии), установленные Российской Федерацией.

7. Срок действия, изменение

и досрочное расторжение договора

7.1. Договор действует с даты его заключения до 31.12.2025г., а в части оплаты и гарантийных обязательств - до момента полного исполнения своих обязательств каждой стороной. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме, подписаны и скреплены печатями обеих Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной Стороны или по решению суда, если в период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении Договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Договор между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях, значительно отличающихся от согласованных Сторонами.

7.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет другую Сторону о своем намерении не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть произведены не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента расторжения договора.

7.5. В случае расторжения Договора по любому основанию Стороны вправе не возвращать друг другу все исполненное по нему до момента его расторжения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Договор признается заключенным с условием его исполнения Поставщиком к строго определенному сроку (п. 2.1. договора), при нарушении Поставщиком срока его исполнения Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с утратой интереса к Договору и потребовать возмещения убытков в полном размере, включая штрафы, пени и убытки, уплаченные контрагентам Заказчика в связи с неисполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору в срок.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут стараться разрешить путем переговоров.

8.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров, заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:

• на адрес электронной почты, указанный в реквизитах настоящего договора;
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

8.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны документы (в случае их отсутствия у другой Стороны).

8.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае если спор не урегулирован Сторонами в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

9. Налоговая оговорка

9.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию; располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой; ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды; своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику; лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

9.2. Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 9.1 настоящего раздела, и это повлечет: предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

9.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 9.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

10. Заключительные положения

10.1. Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.2. При изменении наименования, адреса местонахождения, платежных реквизитов или реорганизации, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить другую Сторону о произошедших изменениях, направив письменное уведомление по почте, факсу или электронной почте, на адреса, указанные в реквизитах настоящего договора. Такое уведомление считается автоматически изменяющим соответствующие положения настоящего Договора и должно быть оформлено и подписано уполномоченным на то лицом. До получения соответствующего уведомления направленная корреспонденция и/или исполнение обязательства по адресам и реквизитам, указанным в настоящем Договоре, считаются надлежащими (совершенными надлежащим образом).

10.3. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 7 (семи) календарных дней с момента его направления.

10.4. Стороны подтверждают взаимное согласие на применение электронного документооборота при составлении и обмене юридически значимыми и бухгалтерскими документами (договор, счет, счет-фактура, товарные накладные, УПД и др.). Документы в электронном виде подписываются квалифицированной электронной подписью и являются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и заверенным печатью. Технические средства и возможности позволяют принимать и обрабатывать электронные формы документов. Обмен документами осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через систему электронного документооборота https://online.sbis.ru, с соблюдением требований российского законодательства, действующих на дату отправки документа.

10.5. В случае невозможности обмена юридически значимыми и бухгалтерскими документами (договор, счет, счет-фактура, товарные накладные, УПД и др.) в электронном виде, подписанными квалифицированной электронной подписью, Стороны обмениваются такими документами, оформленными на бумажном носителе.

10.6. Стороны гарантируют достоверность обстоятельств, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения, в том числе, но не исключительно, наличие у лиц, подписавших договор, полномочий на его заключение, наличие необходимых лицензий и разрешений, финансовое состояние, обеспечивающее исполнение договора, в том числе наличие материальных ресурсов.

При недостоверности указанных сведений Сторона, предоставившая недостоверное заверение об обстоятельствах, обязана возместить другой стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

10.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

на поставку товара

от «____» _________2025

№ ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными