Тендер - поставка горюче-смазочных материалов №284081560

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Челябинская облМесто поставки (адрес):г. Челябинск, ул. Свободы, д.147
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с по Место предоставления документации:не предусмотреноПорядок предоставления документации:не предусмотреноОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется 311_ЕД-24_фенолы_Центр_мсп

Документация

о закупке у единственного поставщика № 311/ЕД-24

только для субъектов малого и среднего предпринимательства

«14» ноября 2024 года

С целью удовлетворения потребностей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» в товарах, работ, услуг с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»», утвержденного руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 11.04.2024 года извещает о закупке у единственного поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

носит уведомительный характер

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация документации о закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик И.В. Гелетюк

Отчет о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), обоснование цены договора и иных существенных условий исполнения договора при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № 311/ЕД-24

г. Челябинск « » 2024 года

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Гелетюка Ивана Владимировича действующим на основании Устава с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс Сервис», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Зыкова Кирилла Владимировича, действующий на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор поставки товаров (далее Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим Договором срок произвести Заказчику поставку горюче-смазочных материалов (далее товар) в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, Заказчик обязуются обеспечить оплату поставляемого товара.

1.2. Место поставки товара: г. Челябинск, ул. Свободы, д.147.

Качество и объем

2.1. Товар должен быть новым. Товар поставляется с товарно-транспортной накладной на товар.

2.2 Объем и качество поставляемого товара определяется в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Требования, связанные с недостатками Товара, могут быть предъявлены Заказчиком, если недостатки обнаружены в течение срока годности товара.

Цена Договора

3.1. Стоимость товара устанавливается в рублях Российской Федерации.

3.2. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% 4971 рубль 67 копеек.

3.3. Цена договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы по доставке до «дверей склада» Заказчика.

3.4. Оплата производится в безналичной форме со счета заказчика по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента подписания товарно-транспортной накладной на товар.

3.5. Расчеты осуществляются за счет средств бюджетного учреждения из внебюджетных источников финансирования.

Обязательства сторон

4.1. Обязанности Поставщика

- Осуществить поставку Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

- Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Права Поставщика

- требовать своевременного подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар.

-требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанной Сторонами товарно-транспортной накладной на товар.

4.3. Обязанности Заказчика:

- произвести Поставщику оплату за поставленный товар.

- осуществить приемку Товара от Поставщика и проверить его количество и качество в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Права заказчика

- требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

- требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) Товара.

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

Срок поставки товара. Приемка товара

5.1. Товар поставляется в течение 7 рабочих дней со дня, следующего после подписания Договора.

5.2. Передача Товара осуществляется по товарно-транспортной накладной на товар в месте поставки, указанном в настоящем Договоре. Товарно-транспортная накладная на товар подписывается Заказчиком в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днём поставки Товара.

5.3. Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Заказчика (по месту поставки) и оформляется двусторонним подписанием товарно-транспортной накладной на товар.

Контактное лицо: Слепухина Ирина Николаевна т. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть35

5.4. В случае неправильно оформленных сопроводительных документов, отсутствии товарно-транспортной накладной на товар, товар оформляется на ответ-хранение и считается не поставленным при определении срока поставки товара.

5.5. В случае поставки товара ненадлежащего качества, некомплектного товара Заказчик оформляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и направляет его Поставщику по электронной почте.

Поставщик обязан ответить о получении письма с актом по электронной почте, ответ должен быть с отметкой о доставке и прочтении. Поставщик обязан в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днём получения указанного акта, письменно ответить на акт, ответ направить по электронной почте.

Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара, доукомплектовать товар, а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены товара ненадлежащего качества, некомплектного товара товаром, соответствующим Договору.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

6. Заключение Договора, порядок расторжения и изменения договора

6.1. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке по решению Заказчика, по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2. При уменьшении предусмотренного договором объема товара, цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему поставленного товара.

6.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе внести изменения в договор в случае:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара - при исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре;

- изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

- изменения сроков исполнения договора.

7.Ответственность сторон

7.1. За неисполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены Договора.

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Договора.

7.3. За нарушение срока исполнения обязательств Поставщиком, предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора (контракта) за каждый день просрочки исполнения обязательств до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное.

7.4. За недопоставку товара Поставщик, предусмотренного Договором Поставщик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1% от цены Договора.

7.5. За несвоевременную оплату Товара Поставщик вправе потребовать неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором.

7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по Договору и возмещения убытков, понесенных Заказчиком вследствие неисполнения условий Договора.

8.Срок действия договора и прочие условия

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20 декабря 2024 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств по данному Договору.

8.2. Стороны обязуются в течение 7 (семи) рабочих дней информировать друг друга об изменении адреса и банковских реквизитов.

8.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде Челябинской области.

8.4. Условия форс-мажора определяются в соответствии с действующим законодательством.

8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

9.Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № 311/ЕД-24

Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек

В том числе НДС: 4971 рубль 67 копеек

Всего к оплате:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек

- Посмотреть таблицу с данными