Тендер - Поставка гипохлорита натрия марки «А» №305728044

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 Информация Печатная форма закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть h2 { -align: center; } . .main-table .secondary-table -column -row -row-data-left Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиРаздел_V_Проект_договора_(товар)

Договор №

на поставку Гипохлорит натрия марки «А»

г. Сургут «__»____ 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСтройРемСервис», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Федорова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола ____________ (далее «Протокол»), заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку ___________________________ (далее «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары.

Место поставки: РФ, Тюменская область, Ишимский район, село Гагарино, ул. Школьная, д.10. Поставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.

1.2. Наименование Товара, его количество и технические характеристики указаны в Техническом задании (Приложение №1 к Договору, далее – Техническое задание).

1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц. Товар должен быть новым, нигде ранее не использованным. Срок поставки: 14 дней с момента заключения Договора.

1.4. Переход права собственности на Товар от Поставщика к Заказчику происходит в момент передачи Товара и подписания товарной накладной.

1.5. Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия, гигиенические сертификаты, протоколы санитарно-химических испытаний, качественные удостоверения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

1.6. Риск случайной гибели Товара до момента поставки в адрес Заказчика несет Поставщик в соответствии с действующим законодательством в РФ.

2. Требования к поставляемому Товару

2.1. Поставляемый Товар должен быть пригодным для эксплуатации в районах Крайнего Севера и районах, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическое исполнение и категория размещения должны соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, отвечать требованиям, предъявляемым к качеству Товара, функциональным, техническим требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, том числе ГОСТ на конкретный вид товара.

2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар изготовлен в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утверждёнными на данный вид товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания (приложение №1 к Договору).

2.3. Поставщик гарантирует Заказчику, что Товар, поставляемый в рамках Договора, является новым, товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, произведен не ранее 2025 года выпуска (в том числе материалы и комплектующие). Эксплуатационный срок службы товара определяется заводом изготовителем в соответствии с требованиями, установленным действующим законодательством РФ, том числе ГОСТ на конкретный вид товара. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с момента ввода товара в эксплуатацию, на срок, не менее срока, указанного заводом-изготовителем.

2.4. Поставщик гарантирует качество и нормальные эксплуатационные возможности поставляемого Товара, обеспечивающие его нормальную и бесперебойную работу в течение всего заявленного эксплуатационного срока службы, Товар находится у Поставщика во владении на законном основании, свободен от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленные разработки, не находится в залоге и под арестом.

2.5. При обнаружении Заказчиком производственных дефектов и повреждений Товара при его приемке, а также при обнаружении скрытых недостатков, Поставщик за свой счёт устраняет дефекты или заменяет Товар (и/или его составляющие) ненадлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (претензии) от Заказчика, в том числе, если недостатки выявляются в течение гарантийного срока.

Срок действия гарантии приостанавливается до замены Товара.

2.6. Товар, не соответствующий требованиям качества, установленным договором, считается не поставленным и подлежит возврату за счёт Поставщика, с возмещением всех затрат, связанных с его приёмкой и хранением.

3. Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет ____________________. Стоимость единицы товара указана в Спецификации (приложение № 2).

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи согласно спецификации (приложение № 2 к Договору), расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, расходы по доставке Товара до места поставки, указанного в пункте 1.1. Договора, а также затраты по хранению Товара на складе Поставщика, затраты по обеспечению гарантийных обязательств, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара.

3.3. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

3.4. Оплата по Договору производится путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчётный счёт Поставщика по факту поставки Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта приёмки поставленного товара (приложение № 3 к Договору).

Расчет осуществляется по факту поставки Товара.

При этом Заказчик имеет право на удержание неустойки (сумм штрафов, пени) из денежных средств, выплачиваемых Поставщику при расчете по договору.

3.5. Цена договора является твердой и может изменяться только по соглашению сторон, путём оформления дополнительного соглашения к Договору.

3.6. Цена Договора уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.7. Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы (акт приемки поставленного товара, товарную накладную, счет/счет-фактуру или универсальный передаточный документ) одновременно с передачей Товара.

Товарная накладная, счет/счет-фактура либо универсальный передаточный документ, должны быть оформлены в соответствие с требованиями действующего законодательства. Акт приемки поставленного товара оформляется по форме приложения №3 к Договору и подписывается обеими сторонами.

3.8. Стороны установили, что в случае нарушения Поставщиком требований к оформлению товарных накладных, счётов/счётов-фактур, либо универсального передаточного документа, установленных соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Заказчик вправе вернуть Поставщику такие документы для переоформления в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае если нарушения не устранены, ответственность за неблагоприятные последствия, наступившие для Заказчика по таким документам, несет Поставщик.

3.9. В случае если поставка товара осуществляется по заявкам/уведомлениям, то приёмке и оплате подлежат только товары, которые приняты Заказчиком по соответствующим заявкам/уведомлениям в период действия Договора. Не заказанный Заказчиком товар, не принимается и не оплачивается.

3.10. В случае расторжения сторонами Договора по основаниям, предусмотренным в Договоре, Заказчик производит оплату за фактически поставленный Товар.

4. Обеспечение исполнения Договора

Без обеспечения

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Заказчику Товар в соответствие с техническими характеристиками и надлежащего качества, в количестве, комплектации и ассортименте в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании (приложение №1 к Договору) и спецификации (приложение №2 к Договору), сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

5.1.2. В соответствии с условиями Договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку обязан предоставить Заказчику документы, относящиеся к товару, предусмотренные Договором.

5.1.3. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора, устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

5.1.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приёмки Заказчиком. Товар считается принятым с даты подписания Заказчиком акта приёмки поставленного товара (приложение №3 к Договору)

5.1.5. Предоставить отчетные документы (акт приемки поставленного товара, товарную накладную, счет/счет-фактуру, либо универсальный передаточный документ), в порядке и сроки, установленные договором.

Устранить выявленные в товарной накладной, счете/счете-фактуре или универсальном передаточном документе нарушения по первому требованию Заказчика в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

5.1.6. Для организации предварительной приемки товара уведомить Заказчика в письменной форме о готовности Товара к поставке за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки товара или поставки товара в отдельном периоде либо по графику (если поставка в отдельном периоде либо по графику согласована с Заказчиком) с приложением в электронном виде документов, подлежащих передачи Заказчику одновременно с поставкой товара.

5.1.7. Одновременно с поставкой Товара предоставить Заказчику все принадлежности и документы, предусмотренные договором, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вся документация предоставляется на русском языке.

5.1.8. При обнаружении Заказчиком производственных дефектов и повреждений товара при его приемке, а также при обнаружении скрытых недостатков, Поставщик за свой счёт устраняет дефекты или заменяет товар ненадлежащего качества в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (претензии) от Заказчика, в том числе, если недостатки выявляются в течение гарантийного срока.

5.1.9. Компенсировать Заказчику затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 5.4.2. Договора.

5.1.10. Получать корреспонденцию, направленную Заказчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его получении/вручении Поставщику.

5.1.11. Иные обязанности в случае необходимости.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать оплаты товара в порядке и сроки, предусмотренные Договором, в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

5.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.2.3. Иные права в случае необходимости.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить приёмку поставленного товара.

5.3.2. Оплатить поставленный Товар в порядке, указанном в разделе 3 Договора.

5.3.3. Отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

5.3.4. Иные обязанности в случае необходимости.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Осуществлять контроль за ходом поставки, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае проведения такой экспертизы решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

5.4.3. Требовать оформления акта приемки поставленного товара, товарной накладной, счета, счета фактуры или универсального передаточного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора.

5.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5.4.5. Решать спорные вопросы по исполнению Договора в претензионном и судебном порядке.

5.4.6. Иные права в случае необходимости.

6. Общие условия Поставки

6.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком единовременно, в полном объеме, путём его отгрузки (передачи) Заказчику.

6.2. Поставщик обязан передать Заказчику Товар, качество которого соответствует условиям Договора.

6.3. Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару, товарные накладные, акты приемки поставленного товара (приложение №3 к договору), счет/счет-фактуру или универсальный передаточный документ.

6.4. Поставщик обязан передать Заказчику товар, пригодный для использования по назначению.

6.5. Поставщик вправе производить досрочную поставку товара только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком. Досрочная поставка товара не является основанием для его досрочной оплаты.

6.6. Поставщик гарантирует, что товар, передаваемый в собственность Заказчику, находится у Поставщика во владении на законном основании, свободен от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленные разработки, не находится в залоге и под арестом. В случае если поставляемый товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации.

6.7. Поставка товара по Договору осуществляется на условиях:

6.7.1. Отгрузки товара транспортом Поставщика в адрес Заказчика, доставки до места поставки товара, указанного в пункте 1.1. Договора и разгрузки/выгрузки силами Поставщика.

6.7.2. Вид транспорта и способ доставки Поставщик определяет самостоятельно.

6.8. Датой поставки по Договору считается дата получения Товара Заказчиком, которая определяется датой проставления штемпеля (печати), подписи уполномоченного представителя Заказчика на экземплярах товарно-транспортной накладной.

6.9. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания сторонами акта приемки поставленного Товара (приложение №3 к Договору).

6.10. Риски случайной гибели и/или случайного повреждения товара (в том числе риски гибели и/или повреждения товара при отсутствии вины какой-либо из сторон) переходят от Поставщика к Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приёмки поставленного товара (приложение №3 к Договору).

6.11. Товар отгружается в таре и упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара:

6.11.1. Поставщик обязан передать товар Заказчику в таре и/или в упаковке, обеспечивающим сохранность товара при соответствующих, действующим стандартам и требованиям договора и технического задания (приложение №1 к договору), условиях хранения и транспортировки.

6.11.2. Тара и упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от всякого рода механических и иных повреждений и порчи при его перевозке различными видами транспорта с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранять его от возможных атмосферных влияний.

6.11.3. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных товаров, их количество, вес брутто и нетто.

6.11.4. Товар упаковывается и маркируется в соответствие с технической (эксплуатационной) документацией производителя. Вся маркировка наносится способом, обеспечивающим четкость и сохранность маркировки в течение всего срока эксплуатации.

6.11.5. Маркировка, упаковка и условия транспортирования товара должны соответствовать установленным требованиям.

6.12. Поставщик, допустивший недопоставку товара (не поставку товара), несет риск одностороннего расторжения договора Заказчиком и/или уплаты штрафных санкций за допущенное нарушение.

Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней.

6.13. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленного товара, в сроки, указанные в уведомлении, заменит поставленный товар товаром надлежащего качества.

6.14. В случае если, товар поставлен с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности поставленного товара, без промедления доукомплектует товар либо заменит их комплектным товаром.

6.15. Если Поставщик не поставил товар, предусмотренной Договором комплектности, либо не выполнил требования Заказчика о замене некачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленный товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.

Исчисление расходов Заказчика на приобретение товара у других лиц в случаях его недопоставки (не поставки) Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатка либо о доукомплектовании производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик вправе отказаться от оплаты товара ненадлежащего качества, а если такой товар оплачен, потребовать возврата уплаченной суммы впредь до устранения недостатка и доукомплектования товара либо его замены.

7. Приёмка товара

7.1. Поставщик должен уведомить Заказчика в письменной форме о готовности товара к поставке за 2 (два) рабочих дня до даты предполагаемой поставки товара или поставки товара в отдельном периоде либо по графику (если поставка в отдельном периоде либо по графику согласована с Заказчиком) с приложением в электронном виде документов подлежащих передачи Заказчику одновременно с передачей товара.

7.2. Приёмка поставляемого Товара на соответствие его количеству, качеству и иным условиям Договора, осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки товара.

7.3. По решению Заказчика для приёмки поставляемого товара, может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.

7.4. Приёмка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, установленные Договором, и оформляется актом приемки поставленного товара, подписанного сторонами (приложение №3 к договору) и отчетом о приемки поставленного товара (в случае создания приёмочной комиссии), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

7.5. Заказчик вправе не отказывать в приёмке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке поставляемого товара и устранено Поставщиком.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Заказчик не несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) (если аванс предусмотрен разделом 3 договора) в случае непредоставления (либо предоставления Поставщиком счета с нарушением установленных соответствующими нормативными правовыми актами требований к его оформлению) Поставщиком счета на предварительную оплату (аванс). В случае нарушения Заказчиком срока оплаты авансового платежа Поставщик имеет право приостановить поставку товара при условии предварительного письменного уведомления Заказчика о таком приостановлении.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансового платежа), Поставщик вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами за весь период просрочки платежа - до момента оплаты поставленного товара согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по договору, в том числе нарушения срока поставки товара, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

8.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной сто пятидесятой действующей на дату выставления претензии (предъявления иска) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных Поставщиком обязательств.

8.4.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

8.4.3. За каждый факт неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, штраф составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей 00 копеек.

8.4.4. Неустойка в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от Цены Договора за каждый день просрочки установленного Заказчиком срока в случае несвоевременного устранения недостатков, выявленных в период действия гарантии.

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.6. В случае нарушения Поставщиком или привлеченными им Субпоставщиками требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы Заказчиком или уполномоченным государственным органом, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пять тысяч) рублей.

8.7. Если в результате составления и выставления Поставщиком счетов/счетов-фактур или универсального передаточного документа с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Поставщик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов.

8.7.1. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком сумм НДС по следующим причинам:

- несоответствия наименования Поставщика ИНН и КПП, указанных в счете/ счете-фактуре, универсальном передаточном документе или Договоре;

- допущения Поставщиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе не отражения либо не полного отражения информации по выставленным отчетным документам.

8.7.2. Поставщик обязуется возместить убытки (пени, потери) Заказчика, которые возникнут в связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по НДС за соответствующий налоговый период при внесении Поставщиком в ранее выставленные счет-фактуру или универсальный передаточный документ по причине обнаружения ошибок в документах по вине Поставщика.

8.7.3. Размер убытков (потерь) определяется на основании платежных документов Заказчика и/или требования об уплате налога (пени), направляемого налоговым органом.

8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления отчетных документов, Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком штрафа в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(десяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

8.9. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб (убытки) в размере фактически понесенных расходов, возникших в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Поставщиком своих обязательств.

8.10. Ущерб (убытки) Заказчика компенсируется Поставщиком сверх неустойки.

8.11. Обязанность по уплате неустойки и/или штрафов, возмещения убытков, предусмотренных Договором, возникает у любой из Сторон при условии получения письменного требования другой Стороны.

8.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.13. Уплата неустойки и/или штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору, обязанности по устранению допущенных нарушений условий Договора и/или их последствий.

8.14. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по Договору.

8.15. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна сторона не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

9.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх календарных месяцев, то стороны обязаны обсудить меры, которые необходимо принять для продолжения исполнения обязательств. В случае не достижения соглашения между сторонами по данному вопросу, каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок разрешения споров

Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами путём направления претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней. В случае недостижения соглашения споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

11. Антикоррупционная политика

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

11.2. Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в разумные сроки. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов настоящего раздела Договора любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. Сторона, получившая уведомление, обязана принять все меры для предотвращения фактов, изложенных в уведомлении.

12. Порядок изменения и расторжения Договора

12.1. При изменении и расторжении Договора для достижения целей осуществления закупки Заказчик и Поставщик взаимодействуют в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

12.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в определенных законодательством случаях.

12.4. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению сторон, путём заключения соглашения о расторжении Договора. При этом сторона, являющаяся инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую сторону о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не согласован сторонами.

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется второй стороне любым возможным способом, в том числе: по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Договоре, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подтверждения о его получении/доставки.

Выполнение данных требований считается надлежащим уведомлением второй стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения второй стороной подтверждения о получении/доставке указанного уведомления либо дата получения информации об отсутствии второй стороны Договора по его адресу, указанному в Договоре.

В случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора посредством электронной почты на адрес, указанный в Договоре, надлежащим уведомлением о получении, считается сообщение почтовой системы о доставке такого сообщения на почтовый адрес (ящик) второй стороны.

При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации - датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 10 (десяти) дней с даты направления решения об одностороннем отказе от исполнения Договора второй стороне.

12.7. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается прекращенным (расторгнутым) по истечении 10 (десяти) дней с даты получения информации/сообщения о доставке решения об одностороннем отказе от исполнения Договора второй стороне, либо по истечению срока, указанного в абзаце 4 пункта 12.6. Договора (при невозможности получения информации/сообщения о доставке).

12.8. При расторжении Договора по соглашению сторон, Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении если иное не предусмотрено в соглашении о расторжении.

13. Заключительные положения

13.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

13.2. Дополнительные соглашения и иные сопутствующие документы, переданные посредством факсимильной связи, электронной связи, а также ксерокопия документа, имеют юридическую силу и признаются сторонами, при этом стороны обязаны направить друг другу оригиналы таких документов.

13.3. Стороны договорились, что при заключении Договора, дополнительных соглашений, оформлении документов о приёмке поставленных товаров может быть использована электронная подпись.

13.4. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

13.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

- техническое задание на поставку товара (приложение № 1);

- спецификация (приложение № 2);

- акт приемки поставляемого товара (приложение № 3); (форма документа прилагается к Договору).

13.6. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_________

от «___»___________ 2025 г.

Техническое задание

1.Предмет договора: Поставка гипохлорита натрия марки «А» для нужд ООО «ССРС».

2. Общая начальная максимальная цена договора:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч триста) рублей 00 копеек.

3.Срок поставки партии и период действия договора:

поставка партии не более чем в течение 14 дней со дня подписания договора;

дата и время поставки, наименование перевозчика и его контактные данные с телефоном, телефон водителя перевозчика, обязательно согласовываются с ответственным лицом Покупателя - Щепотьев Андрей Михайлович ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть30

4.Исходные технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

А) безопасность для жизни и здоровья;

Б) соответствие техническим регламентам;

В) соответствие установленным стандартам;

Эмпирическая формула: NaClO

Технические характеристики гипохлорита натрия:

- Посмотреть таблицу с данными

Срок годности не более 6 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения: гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

Упаковка: специальные гуммированные цистерны, стальные гуммированные, титановые, полиэтиленовые, из стеклопластика или других коррозионностойких материалов контейнеры, полиэтиленовые бочки, полиэтиленовые канистры.

5. Наименование, количество, объем и цена поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

6. Способ доставки: доставка осуществляется за счет Поставщика его силами и средствами на разгрузочную площадку Покупателя в месте поставки. Разгрузка осуществляется силами Поставщика.

7. Место поставки: Тюменская область Ишимский район, село Гагарино, ул. Школьная, д.10

8. Порядок формирования цены договора (цены лота)

В цену договора должны быть включены все расходы поставщика товара, связанные с исполнением договора, в том числе: цена тары, включая поддоны, обвязку, удерживающие устройства и т.д. и т.п.; услуги по тарированию (разливу) товара; стоимости перевозки, пересылки, транспортиовки; расходы, связанные с опасностью груза; экспедиционные расходы; и другие расходы. В расходах учитываются налоги и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за единицу товара (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного, как отношение цены контракта, предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком.

9.Форма, сроки и порядок оплаты товара

Безналичный расчет. Оплата по договору производится за фактически поставленный товар (партию товара) с момента подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) или универсального передаточного документа (УПД) в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней. Все расчеты производятся в рублях.

Поставщик Заказчик ООО «ССРС»

____________________ _________________

Директор Генеральный директор

Приложение № 2

к Договору №

от «___»___________ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик: ООО «ССРС»

________________________ _______________________

Руководитель Генеральный директор

Приложение № 3

к договору №

от «___» _______2025г.

Акт поставки товара

г. Сургут «___» __________2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «СибирьСтройРемСервис», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Федорова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______, в лице ______, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», составили настоящий документ по результатам экспертизы, проведённой «__» ____________ 2025г.

Согласно договору от «__» _____ 2025 г. № __ на поставку _________, поставка осуществлена Поставщиком на сумму __________ (______________________).

Поставка соответствует/не соответствует требованиям, указанным в договоре

(нужное подчеркнуть)

Претензии имеются/не имеются

(нужное подчеркнуть)

Обоснование претензии (прочие условия): _

Настоящий документ составлен в двух экземплярах для каждой стороны.

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными