Тендер - Поставка гипохлорита кальция и натрия серноволкнистого №270321529
Описание тендера:
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" объявляет тендер: Поставка гипохлорита кальция и натрия серноволкнистого для нужд п. Новый Ургал (с результатом)
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Общество с ограниченной ответственностью «СНАБТЕХМЕТ-ВОСТОК» (ООО «СТМ-Восток»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Домашних Никиты Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Краевое государственное унитарное предприятие "Региональные коммунальные системы", именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице директора Филипповой Инны Александровны действующего на основании Устава, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется поставить гипохлорит кальция и стандарт-титр серноватистокислый для нужд п. Новый Ургал, а Покупатель принять и оплатить продукцию/товар в соответствии со спецификациями(счетами), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставщик подтверждает, что передаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не обременен правами третьих лиц, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.
2.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Продукция поставляется самовывозом, если в спецификации (счете) не указано иное. Сроки поставки продукции, а также вид транспорта указывается в спецификациях (счетах) к настоящему договору.
Моментом исполнения обязанности «Поставщика» по передаче продукции, а также датой (моментом) поставки считается:
дата штемпеля станции отправления в ж/д накладной - при отгрузке продукции железнодорожным транспортом;
дата предоставления продукции в распоряжение Покупателя, если в Спецификации предусмотрено, что продукция должна быть передана Покупателю или указанному им лицу в месте нахождения продукции (на складе «Поставщика»);
дата вручения продукции Покупателю или указанному им лицу согласно транспортной накладной, если в Спецификации предусмотрена обязанность Поставщика по доставке продукции;
дата передачи продукции первому перевозчику, согласно товарно-транспортной накладной, если
в Спецификации не предусмотрена обязанность Поставщика по доставке продукции или передаче продукции в месте его нахождения Покупателю.
Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит к «Покупателю» в момент подписания передаточного документа (железнодорожной накладной, транспортной накладной, товарно-транспортной накладной, универсально-передаточного документа).
Покупатель обязан в день передачи Товара передать представителю Поставщика оригинал подписанной и заверенной фирменной печатью компании товарной накладной формы ТОРГ-12 либо УПД на поставленную Продукцию. При подписании документов лицом по доверенности, Покупатель обязуется передать заверенную копию доверенности на лицо, уполномоченное в принятии товара. В случае не подписания либо ненадлежащего подписания со стороны Покупателя ТН, ТТН, УПД на поставленную Продукцию, а также не предоставления Покупателем доверенности на право получения товарно-материальных ценностей, Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции до тех пор, пока со стороны Покупателя не будут предоставлены надлежащим образом подписанные и заверенные отгрузочные документы.
При доставке автотранспортом ПОСТАВЩИКА, ПОКУПАТЕЛЬ обязан обеспечить необходимые условия для разгрузки продукции, в том числе: доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие крана, присутствие надлежаще уполномоченного на приемку продукции лица. Разгрузка должна быть произведена не позднее чем через 1,5 часа с момента прибытия автотранспорта, с обязательной отметкой ПОКУПАТЕЛЕМ времени прибытия и убытия автомашины с объекта в накладной. В случае возврата автотранспорта с металлопродукцией из-за невыполнения Покупателем указанных условий, Покупатель обязан оплатить стоимость доставки и погрузо-разгрузочных работ. Последующая отгрузка продукции Покупателю производится после оплаты указанных услуг.
При отгрузке самовывозом Покупатель обязуется осуществить вывоз продукции в течении 7 (семи) календарных дней с даты оплаты. В случае несоблюдения Покупателем указанного срока Поставщик вправе взыскать с Покупателя расходы по хранению продукции в размере 0,1% от стоимости продукции за каждый день сверх указанного срока.
При исполнении договора допускается отклонение от согласованного количества продукции в пределах +/- 10% как по общему объему, так и по отдельным спецификациям. При этом оплате подлежит фактически поставленное количество продукции, указанное в накладной.
3.КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
Качество продукции должно соответствовать указанному в спецификациях (счетах), и удостоверяться сертификатом качества, паспортом, заключением, направляемым грузополучателю, выданным заводом изготовителем или независимой лабораторией. Допускается незначительная шероховатость, мелкие риски, тонкий слой окалины, если иное не предусмотрено в спецификации. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение сроков, установленных производителем товара
Приемка продукции Покупателем производится согласно Инструкциям № П-6 и № П-7 « О порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденным Постановлениями Госарбитража СССР с изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора. Приёмка Продукции по количеству и товарному виду принимается Покупателем в момент передачи. При наличии замечаний по количеству и товарному виду Продукции, Покупатель обязан сделать отметку об этом в передаточном документе (ТН, ТТН, УПД), а при получении от перевозчика – составить с участием перевозчика коммерческий Акт. О выявленных недостатках Покупатель обязуется письменно известить Поставщика не позднее 24 часов с момента их обнаружения. Претензии по количеству и товарному виду за пределами данного срока не принимаются.
При обнаружении Продукции, не соответствующего требованиям по качеству, Покупатель приостанавливает её приёмку, помещает Продукцию на ответственное хранение и составляет Акт об обнаруженных недостатках, в котором указывается:
наименование грузоотправителя и грузополучателя;
дата составления Акта, дата и место приёмки Продукции;
номер и дата спецификации, по которой поставлена Продукция;
количество осмотренной Продукции и характер выявленных недостатков;
приборы и средства измерения с помощью которых осуществлялась проверка качества продукции (модель, серийный номер, дата последней поверки, дата следующей поверки);
дата, время и место повторной приёмки с участием представителя Поставщика.
К Акту в обязательном порядке прилагается заключение аккредитованной лаборатории.
Покупатель незамедлительно вызывает представителя Поставщика для составления двухстороннего акта путём направления копии Акта об обнаруженных недостатках.
Поставщик, не позднее трёх рабочих дней после получения вызова Покупателя обязан сообщить о том, будет ли направлен представитель для участия в приёмке Продукции. Срок явки представителя Поставщика - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня извещения, не считая времени на дорогу. При неявке представителя Поставщика, Покупатель проводит приёмку с представителем Торгово-Промышленной палаты (ТПП), заключение которой является основанием для предъявления претензии Покупателя. При подтверждении производственного брака ТПП, Поставщику обязуется возместить Покупателю расходы на привлечение представителя ТПП.
В случае, подтверждения в ходе проверки соответствия товара требованиям качества либо если дефекты вызваны обстоятельствами, за которые Поставщик не несёт ответственности, Покупатель возмещает Поставщику все расходы, связанные с выездом представителя.
В случае поставки Товара не соответствующим по количеству, качеству, комплектности требованиям, согласованным сторонами в спецификации, Покупатель вправе потребовать:
соразмерно уменьшить продажную цену Продукции;
устранить недостатки за свой счёт либо возместить Покупателю расходы на их устранение;
доукомплектовать либо заменить не соответствующую условиям об комплектации или качеству Продукцию;
вернуть денежные средства и забрать Товар, в случае, когда Товар не может быть использован по
назначению.
Срок устранения недостатков оговаривается Сторонами дополнительно, но не может быть менее срока, необходимого для изготовления продукции.
4.ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификациях (счетах).
Покупатель оплачивает продукцию в порядке 100% предварительной оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если в спецификации (счете) не указано иное.
Оплата производится по реквизитам, указанным в настоящем договоре, если не указано иное Поставщиком в извещении или счете.
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В платежном поручении Покупатель делает ссылку на данный договор, а также номер спецификации (счета). При отсутствии указанных данных Поставщик оставляет за собой право направить полученные средства на погашении любой имеющейся задолженности Покупателя перед Поставщиком.
В случае просрочки оплаты авансового платежа на срок более чем 5 (пять) календарных дней, «Поставщик» вправе изменить стоимость продукции либо отказаться от исполнения обязательств в одностороннем порядке. При этом, срок поставки автоматически продляется на период просрочки оплаты.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
При продаже по настоящему Договору лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговая база определяется налоговыми агентами исходя из стоимости реализуемых товаров в соответствии с разъяснениями, данными в Письме ФНС от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@.
Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) товаров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.
В счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах, выставляемых Поставщиком, при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров, указанных в абзаце первом пункта договора, а также при их реализации делается соответствующая надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом».
Стороны настоящего Договора заверяют и свидетельствуют о том, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, поставляется не во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». В случае нарушения Покупателем настоящего заверения, Покупатель обязуется возместить Поставщику все имущественные потери, суммы штрафов и иные финансовые санкции, которые будут применены к Поставщику в следствии нарушения указанного заверения. Срок выплаты возмещения – 3 (три) календарных дня с даты направления требования Покупателю.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
За просрочку поставки Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости просроченной к поставке продукции за каждый день просрочки до дня фактической поставки.
В случае нарушения сроков оплаты (в том числе, нарушения сроков предварительной платы) Продукции/Товара Покупатель по требованию Поставщика уплачивает пени в следующем размере:
при просрочке оплаты до 5 календарных дней – 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки;
при просрочке оплаты от 6 до 10 календарных дней – 0,2% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки, начиная с 6 дня;
при просрочке оплаты свыше 10 календарных дней – 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки начиная с 1 дня до момента оплаты.
В случае нарушения сроков разгрузки продукции, указанных в п. 2.5 Договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ штраф из расчёта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей за каждый час задержки автотранспорта сверх установленной нормы.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации по месту нахождения Истца по законодательству Российской Федерации, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты получения.
За просрочку предоставления документов, предусмотренных в п. 2.4 Договора, Покупатель несёт ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от суммы поставки за каждый день просрочки.
Помимо предусмотренных штрафных санкций, Поставщик вправе увеличить срок поставки Товара, в случае нарушения Покупателем сроков оплаты, пропорционально сроку просрочке оплаты.
7. ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, существенного изменения и ухудшения погодных условий, делающих невозможным передвижение транспорта, используемого для поставки, забастовки, войны, действий органов государственной власти, эпидемий, пандемии, экономических санкций, или других независящих от Сторон обстоятельств.
Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее 5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и возвратить все полученное ею по Договору.
Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством и не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
Каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что:
каждая из сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение настоящего Договора;
каждая из сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;
каждой из сторон были совершены все действия, соблюдены все условия и получены все разрешения и согласия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора;
каждая из сторон соблюдает требования законодательства в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов;
основной целью совершения сделки (совершения операций) по настоящему Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.
каждая из сторон заверяет на момент подписания настоящего Договора и гарантирует в
налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по настоящему Договору, что настоящий Договор, а также любые документы в соответствии с ним, подписываются и будут подписываться уполномоченным на это лицом.
Покупатель самостоятельно и в полном объеме исполняет свои налоговые обязательства в рамках настоящего договора, а также гарантирует, что все операции, совершенные в рамках данного договора, будут отражены им в соответствующих налоговых декларациях, которые подлежат сдаче в налоговый орган. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности вся ответственность по несвоевременной и (или) неполной уплате налогов и сборов, а также своевременной и полной подачи необходимых документов лежит на Покупателе.
При исполнении своих обязательств по договору стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», а также принятых в соответствии с указанным законом нормативно-правовых актов, не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные российским законодательством, международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.
Нарушение Покупателем заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Поставщика от настоящего Договора путем письменного уведомления, при этом Покупатель не вправе требовать от Поставщика возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Поставщика от настоящего Договора. Отказ от настоящего Договора по этому основанию не лишает Поставщика права на возмещение убытков или взыскания неустойки.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца текущего года. Продление сроков действия договора осуществляется автоматически на следующий год, без подписания дополнительных соглашений и иных документов, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до завершения срока действия договора не заявит о своём желании его расторгнуть. Количество таких пролонгаций не ограничено.
Предмет и сумма договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без письменного согласия обеих сторон. Стороны не вправе передавать третьим лицам свои права по договору без письменного согласия сторон.
Все изменения и дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.
Стороны пришли к соглашению об обмене документами в виде скан-образов по электронной почте по адресам, указанным в договоре и придании им юридической силы. При этом оригиналы документов направляются почтой в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции.
По первому требованию стороны представляют документы, подтверждающие их юридический статус.
Стороны информируют друг друга об изменении наименования, адресов и реквизитов путём направления информационных писем в течение 10 (десяти) календарных дней после вступления в силу таких изменений.
Стороны Договора выражают согласие на ведении электронного документооборота (ЭДО) при наличии технической возможности у сторон и признают электронные первичные документы бухгалтерского и налогового учета, изготовленные при помощи средств вычислительной техники и подписанные квалифицированной электронной подписью (КЭП), полученной в удостоверяющем центре в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью.
Электронный документ, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.
Стороны обязуются незамедлительно в письменной форме или по электронной почте информировать друг друга о факте компрометации квалифицированного ключа ЭП (в том числе, случаях утраты, хищения, несанкционированного использования).
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.