Тендер - Поставка газовой смеси в 2024 году №268696117

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение__ГазСмесь_2024.docx
• НМЦК__ГазСмесь_2024.docx
• Проект_Контракт__ГазСмесь_2024.docx
• ТЗ_Газовая_смесь_2024.doc
• ТребЗаявка_ГазСмесь_2024.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 18.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000032

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 48

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 24066.67 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

В соответствии с технической документацией: ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «МВФД №1», лицевой счёт▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, № казначейского счёта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, № счёта банка получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Дополнительная информация и документы

2 Уведомление о прохождении контроля

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 18.03.2024 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕЖРАЙОННЫЙ ВРАЧЕБНОФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР №1"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ПР-КТ

КАМЕННООСТРОВСКИЙ, Д.48,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

19.03.2024

План-график

15.03.2024

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3

к извещению о проведении электронного аукциона

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1 к Приложению № 3 (Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению).

«Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара»

(рекомендуемая форма)

- Посмотреть таблицу с данными

В описании товара (Приложение №1 к документации об аукционе - Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям») Заказчик использовал следующие виды показателей:

1) показатели, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения таких показателей (графа 5);

2) показатели, для которых указаны варианты значений (графа 6);

3) показатели, значения которых не могут изменяться (графа 7);

4) показатели, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графы 8 и 9).

В случае отсутствия требований к одному или нескольким группам показателей в соответствующих графах Заказчик указывает символ «X».

Заказчик устанавливает порядок описания характеристик товара, предлагаемого к поставке участником закупки:

1) по показателям, для которых установлены максимальные и(или) минимальные значения таких показателей (графа 5), участник предоставляет одно конкретное значение показателя. Применяемые в описании товара слова/знаки предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

- если прописано в требуемом значении и требуемом параметре требование к геометрическим, габаритным размерам со словосочетанием/знаком «не более», «не менее» и размеры представлены в виде «A x B», «A x B x C», то «не более», «не менее» касаются каждого значения в порядке, указанном выше.

Заявка, в части данных показателей не должна содержать слова «не более», «не менее».

2) по показателям, для которых указаны варианты значений (графа 6), участник выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений на выбор и в соответствии с характеристиками товара(-ов), предлагаемого участником к поставке. Применяемые в описании товара слова/знаки предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика:

- Если прописано требование «или», то данные союзы нужно трактовать как знак альтернативности понятий, то есть следует выбрать одно значение из нескольких предложенных или указать эквивалентное значение.

Заявка в части данных показателей не должна содержать слова и/или знаки: «эквивалент», «аналог», «или», «либо».

3) по показателям, значения которых не могут изменяться (графа 7), участник указывает конкретное значение, указанное в требованиях (значение данного показателя участник не вправе изменять);

4) по показателям, для которых установлены требования к значению нижней и верхней границ диапазона (графа 8 «Нижняя граница диапазона» и графа 9 «Верхняя граница диапазона» таблицы), участник предоставляет диапазон значений показателя. Диапазон может иметь следующий вид: «с A по B», «от A до B», «A - B» или «A...B», где A - нижний предел диапазона, B - верхний предел диапазона. Применяемые в описании товара слова/знаки предполагают следующий порядок определения соответствия предлагаемого товара требованиям Заказчика:

- «не более» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть меньше установленного значения или равно крайнему максимальному значению, указанному в требованиях;

- «не менее» означает, что предлагаемое значение показателя должно быть больше установленного значения или равно крайнему минимальному значению, указанному в требованиях;

Заявка в части данных показателей не должна содержать слова и/или знаки: «не более», «не менее», «более», «менее», «не больше», «не меньше», «больше», «меньше», «свыше», «выше», «не выше», «не ниже», «ниже», «превышает», «превышать», «не превышает», «не превышать», «уже», «не уже», « «, «>=«, «

7. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона.

Включается в заявку в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при оказании закупаемых услуг.

Заказчик вправе включить данное требование в рекомендуемую форму «Информация о конкретных показателях (характеристиках) товара», установленную в Таблице № 2

8. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

9. [3] Иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

10. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Подача участниками закупок предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, услуги обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, если иное не предусмотрено Законом.

Участники закупки, подавшие в соответствии с Законом заявки на участие в закупке, вправе в течение процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона) подать с использованием электронной площадки ценовые предложения, предусматривающие снижение (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона) начальной (максимально) цены контракта либо начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона).

Участник закупки формирует предложение с учетом положений части 2 статьи 43 Закона. ↑

Указывается при необходимости. ↑

Указывается при необходимости. ↑

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

Поставка газовой смеси в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

Поставка газовой смеси в 2024 году

(ИКЗ_______________)

г. Санкт-Петербург «____» ______________20_ год

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонный врачебно-физкультурный диспансер №1» (СПБ ГБУЗ «МВФД №1), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Сергея Владимировича Матвеева, действующего на основании Устава,

и __________________ (____________________), далее «Поставщик», в лице ________________________________, действующей на основании _____________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) и другими законодательными и нормативными актами РФ, а также протоколом №___ подведения итогов определения поставщика от ____________. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется обеспечить поставку газовой смеси (далее – «Товар») в СПб ГБУЗ «МВФД №1» (Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 48) согласно спецификации к Контракту (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Количество, ассортимент, качество, цены, поставляемого товара, а также цена за единицу товара указаны в спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара.

2. Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость Контракта составляет ______________________, в т.ч. НДС ___________________________________, включает в себя все накладные, транспортные расходы Поставщика, а также все иные расходы Поставщика связанные с выполнением обязательств по настоящему Контракту. Если Поставщик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены Контракта, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

2.2. Стоимость Контракта является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия настоящего Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, в т.ч. указанных в ч. 8 Контракта.

2.3. Источник финансирования: Внебюджетные средства, Код раздела 244, Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 «Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», Субсидии на госзадания, собственные доходы, Код вида расходов 341.

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара по Контракту/по каждому этапу поставки Товара.

2.6. Осуществляется электронное актирование приемки товара в соответствии с ч.13 ст.94 Закона 44-ФЗ: при поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее - структурированный документ о приемке). Основанием для оплаты по Контракту за поставленный Товар является подписание Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке .

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

2.8. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени), для чего достаточно заявления Заказчика.

2.9. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.10. При выполнении своих обязательств по оплате поставленных товаров, Заказчик, руководствуясь п.2 ст.14 Закона 44-ФЗ, вправе удержать суммы неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику, для чего достаточно заявления Заказчика.

3. Качество товара и гарантии качества

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться, одновременно с поставкой каждой партии товара, предоставлением надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность товара: декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, иные документы в соответствии с действующим законодательством, в том числе документ, подтверждающий страну происхождения товара.

3.2. Гарантии качества товара представляются в объеме, определенном производителем товара.

3.3. Поставщик обязан поставлять товар в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

3.4. Поставщик обязан обеспечить хранение, доставку и погрузочно-разгрузочные работы в соответствии с рекомендациями производителя.

3.5. Поставщик обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов, всю необходимую информацию и документы об условиях поставки товара, о качестве и количестве товара.

3.6. В случае установления производителем товара гарантийного срока (срока годности или срока хранения до использования) Поставщик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие установленный производителем остаточный гарантийный срок (остаточный срок годности или остаточный срок хранения до использования) товара. При этом остаточный гарантийный срок (остаточный срок годности или остаточный срок хранения до использования) товара, установленный производителем, на момент поставки товара должен составлять не менее 80 % от срока, установленного производителем.

4. Порядок поставки и приемки товара

4.1. Поставка товаров осуществляется партиями с даты заключения Контракта до 15 ноября 2024 г. года. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам заказчика в течение 5 рабочих дней после получения заявки; поставка каждой партии товара осуществляется в будние дни недели с 10.00 до 15.00. По согласованию с Заказчиком Товар может поставляться досрочно.

4.2. Поставщик предупреждает ответственных лиц заказчика (главная медсестра Белоброва Елена Львовна тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 713) о времени поставки не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня поставки.

4.3. Поставка Товара осуществляется транспортом и средствами Поставщика в адрес Заказчика с необходимым количеством грузчиков для погрузки и разгрузки в складские помещения Заказчика с обеспечением сохранности Товара при транспортировке и хранении.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы согласно действующему законодательству Российской Федерации и регламенту производителя. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении.

4.5. На момент передачи Заказчику согласованных партий Товара последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.

4.6. По факту доставки Товара Заказчик подписывает Товаротранспортную накладную или предоставляет Поставщику расписку.

4.7. Фактической датой доставки Товара считается дата, указанная в Товаротранспортной накладной или расписке Заказчика.

4.8. В соответствии с ч.13 ст.94 Закона 44-ФЗ в день поставки (до момента поставки Товара на адрес Заказчика) Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее - структурированный документ о приемке), прикладывает к нему следующие документы: декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, иные документы в соответствии с действующим законодательством, в том числе документ, подтверждающий страну происхождения товара. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

4.9. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки Товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.10. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.6 Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 4.9. Контракта, направляет Поставщику подписанный структурированный документ о приемке или мотивированный отказ от приемки, в т.ч. в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок.

4.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания структурированный документ о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.10. Контракта.

4.12. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе структурированного документа о приемке, подписанного Заказчиком. Со дня подписания структурированного документа о приемке Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

4.13. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

4.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок исправленного документа о приемке.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Своевременно и надлежащим образом осуществить поставку товар в соответствии со спецификацией (Приложение №1) и условиями настоящего Контракта.

5.1.2. Своевременно предоставлять в соответствии с условиями Контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.1.3. Обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара.

5.1.4. В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 10 календарных дней.

5.1.5. При поставке товара предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством, в том числе установленные п.п.3.1, 3.5, 3.6, 4.7 Контракта. В случае отсутствия документов, указанных в настоящем пункте, в комплекте с товаром, товар считается не поставленным и наступает ответственность, определенная настоящим Контрактом.

5.1.6. При поставке товара предоставить подписанные сопроводительные документы в двух экземплярах: товарные накладные и счета.

5.1.7. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до момента передачи товара представителю Заказчика под подпись в товарной накладной.

5.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика в случае выполнения Поставщиком своих обязательств.

5.2.2. Требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств в полном объеме по Контракту.

5.2.3. На досрочную поставку товара по согласованию с Заказчиком.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить приемку поставленного по Контракту товара и его оплату на условиях настоящего Контракта.

5.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.3 Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) в соответствии с порядком, установленным разделом 7 к настоящему Контракту.

5.4 Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.4.3. 3апрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

5.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.4.5. Отказаться от принятия и оплаты товаров, не соответствующих требованиям настоящего Контракта.

5.4.6. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

5.4.7. Досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

5.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

6. Привлечение соисполнителей

6.1. В соответствии с действующим законодательством РФ каждая из сторон для выполнения обязательств по настоящему Контракту вправе привлекать соисполнителей.

6.2. Сторона, привлекающая соисполнителя, должна уведомить другую Сторону об этом в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до привлечения соисполнителя к исполнению обязанностей исполнителя по настоящему Контракту.

6.3. Поставщик несет ответственность за действия соисполнителей, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту, в порядке и на условиях настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон и расторжение Контракта

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф. в виде фиксированной суммы в размере 10% от цены Контракта.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в том числе за представление документов, указанных в пунктах 1.3, 3.5, 3.6., 5.1.5, 5.1.6. Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо представление таких документов с нарушением установленных сроков, поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы в размере 1000 руб.

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000,00 руб.

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения этих обязательств в натуре. Неустойка (пени, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Заказчик вправе потребовать возмещения убытков, при этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

8. Изменение Контракта

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

8.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

8.1.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении, предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара, должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

8.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги

8.1.4. если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

8.2. По согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона 44-ФЗ).

8.3. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия или иные обстоятельства в соответствии с действующим законодательством, возникшие после заключения настоящего Контракта, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9.2. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.1 настоящего Контракта, срок выполнения Стороной обязательств изменяется соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия, но не более чем до истечения срока действия настоящего Контракта. При этом если за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия настоящего Контракта обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, не прекратят свое действие – заинтересованная Сторона праве письменно уведомить другую Сторону об отказе от исполнения невыполненных до начала действия указанных обстоятельств обязательств, и Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления подписывают Протокол исполнения настоящего Контракта, в котором, в частности, отражается объем поставленного товара к моменту начала действия обстоятельств непреодолимой силы и его стоимость, объем и стоимость неоплаченного и/или не поставленного товара по причине действия указанных обстоятельств, а также Стороны согласовывают дальнейшие действия по урегулированию возникших споров.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 10% от цены Контракта, что составляет_________.

10.2. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной.

10.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение тридцати дней после подписания Заказчиком Акта приема-передачи Товара по последнему этапу Контракта (приложение N 3 к Контракту).

10.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.6. В случае если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов.

10.8. Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

10.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

10.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.9 Контракта возврат предыдущей независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

10.11. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

10.12. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного запроса котировок, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий.

10.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства в размере начисленных неустойки (пени, штрафа) и убытков Заказчика. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы в размере начисленных неустойки (пени, штрафа) и убытков Заказчика.

10.14. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре Контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

11. Срок действия Контракта и порядок прекращения его действия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания заказчиком в соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона 44-ФЗ и размещения его в единой информационной системе. Контракт действует до даты полного выполнения сторонами всех обязательств по Контракту, но не позднее 31 декабря 2024 года. Окончание срока действия Контракта в соответствии со ст. 425 ГК РФ не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Контракта.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.3. Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть принято одной из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту другой стороной, а именно:

- при существенном нарушении условий Контракта другой стороной. Существенным признается нарушение условия Контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Контракта;

- при поставке товара, выполнении работ, оказании услуг ненадлежащего качества;

- нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- существенного нарушения сроков оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг;

- в случае если в ходе исполнения Контракта установлен факт несоответствия Подрядчика требованиям, установленных документацией об запросе котировок.

11.4. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта реализуется в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона

11.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения обязательств, он вправе потребовать возмещения причиненных убытков, выплату неустойки (штрафа, пени) в следующих случаях:

- не исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту (поставка некачественного товара; выполнение работ, оказание услуг с ухудшенным отступлением от условий Контракта);

- в случае невозможности устранить недостатки товаров, работ, услуг.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они составлены и подписаны обеими Сторонами в виде дополнительного соглашения. Основания для расторжения и прекращения действия настоящего Контракта определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

12.3. Контракт предусматривает обязательное соблюдение претензионного порядка урегулирования споров, не разрешенных в результате переговоров. Претензия, а также другая корреспонденция, передается другой стороне любым из предусмотренных ниже способов:

• нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;
• заказным письмом с уведомлением о вручении;
• ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;
• по электронной почте;
• по факсимильной связи;
• телеграммой.

Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарных дней с момента ее получения адресатом.

12.4. При неполучении ответа на претензию в установленный в Контракте срок либо неудовлетворении требований, изложенных в претензии в полном объеме, стороны передают спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.5. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. В случае изменения своего места нахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение трех рабочих дней со дня такого изменения.

12.7. Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация.

Приложение № 2 – Акт приема-передачи товара.

13. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № ____

от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №

от

АКТ ‎ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ
от «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик ____________ (полное наименование), в лице ___________
‎(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ________________________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование) _____________,в лице ________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании ______________ (указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

1.Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту):

1.1. Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое): _______

1.2. Наименование Товара (в соответствии с регистрационным удостоверением): _____________________

1.3. Дата государственной регистрации Товара и его регистрационный
‎номер: ___________

1.4.Код позиции каталога товаров, работ, услуг для государственных
‎и муниципальных нужд (при наличии): ________________

1.5. Единица измерения: __________

1.6. Количество в единицах измерения: __________

1.7. Стоимость: __________ (сумма прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС _____% - __________ (сумма прописью) руб. _____ коп.

2.Приемка Товара произведена следующим образом:

2.1.проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и Техническим требованиям (приложение № 2 к Контракту);

2.2. проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

2.3. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

2.4.проверка наличия необходимых документов (копий документов)
‎на Товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

2.5. проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

2.6. проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

3.К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

3.1. Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

3.2. Копия Регистрационного удостоверения от «____» ________ 20__ г. № ____;

3.3. Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

3.4. Гарантия производителя от «____» ______________ 20__ г. № ____;

3.5. Гарантия Поставщика от «____» ______________ 20__ г. № _____;

3.6. Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ____;

3.7. __________________________________ (перечень документов может быть дополнен с учетом специфики Товара).

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к извещению о проведении электронного аукциона

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (начальной цены единицы товара, работы, услуги)

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) произведен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком исполнителем)»

Заказчиком направлены запросы о предоставлении ценовой информации. 5 (пяти) потенциальным поставщикам, обладающим опытом выполнения услуг в соответствующей области. На запрос Заказчика представили ценовые предложения три поставщика, на основании которых было проведено определение однородности совокупности значений выявленных цен, Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) цены контракта документов хранятся Заказчиком с иными документами о закупке.

Таблица для обоснования начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги при выборе метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

***

, где V– коэффициент вариации цены.

, где σ – среднее квадратичное отклонение;

цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i

– средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n – количество значений, используемых в расчете

Коэффициент вариации цены согласно расчетам, приведенным в таблице, не превышает 33 %, услугу принято считать однородной, проведение дополнительного исследования не требуется.

Согласно пункту 3.21 части III Методических рекомендаций НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по следующей формуле:

*****

, где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

НМЦК сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Используемый метод определения НМЦК:

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Коэффициент вариации - менее 33% – совокупность цен принимается однородной.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОКПД2 20.59.59.900

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газовой смеси в 2024 году

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара – с момента заключения контракта по 15.11.2024 г.
Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, пр. Каменноостровский д. 48
В течение 4 (четырех) недель с даты получения баллонов Заказчика Поставщик обязан поставить и передать товар надлежащего качества.
Поставщик обеспечивает Заказчика оборотным фондом баллонов в количестве получаемых баллонов с газом. Поставщик забирает баллоны без газа при поставке товара. После окончания поставок Поставщик забирает предоставленный обменный фонд баллонов по согласованию с Заказчиком.
Поставка газовой смеси должна осуществляться специализированным транспортным средством в соответствии с требованиями «Правил перевозки автомобильным транспортом инертных газов и кислорода сжатых и жидких» и ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (с Изменением №1)».
Объем каждой партии - в соответствии с заявкой Заказчика.
Персонал Поставщика, осуществляющий поставку газовой смеси, обязан быть обучен и аттестован (иметь свидетельство ДОПОГ) и соблюдать следующие требования:
- Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 «О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)»;
- Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
Требования к качеству товара: Наличие сертификатов соответствия, пожарных сертификатов, сертификатов происхождения, сертификатов безопасности, гигиенических сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, в случаях установления Российским законодательством требования обязательной сертификации поставляемых товаров.
Требования к безопасности товара: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 декабря 2020 года N 500.
Соответствие требованиям Федерального Закона от 7 февраля 1992 года N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей» и требованиям обязательных стандартов безопасности (см. Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 г. № 815).
Требования к упаковке товара: Баллоны должны соответствовать утвержденным федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" Приказ от 15 декабря 2020 года N 536; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".
Порядок формирования цены контракта: В цену товара должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товара, в том числе: расходы на уплату таможенных пошлин, транспортировку товара на склад Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы.
Документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: Паспорта на газ (предоставляется при поставке).
Требование к участникам размещения заказа, если законодательством установлены требования к поставщикам товара, являющегося предметом закупки:
Наличие : действующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 N 1661 "О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" (вместе с "Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности");
Требование установлено на основании п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»,
Участник закупки может предоставить выписку из реестра лицензий на осуществление указанных выше видов деятельности в форме электронного документа по типовой форме, утвержденной постановлением от 29.12.2020 № 2343 (п. 2 ст. 3, п. 6 ч. 1 ст. 5, ч. 5.1, 5.2 ст. 14, ч. 2, 9 ст. 21 Федерального закона № 99-ФЗ).

При поставке товара передать Заказчику следующие документы:
- счет;
- счет-фактуру (при применении Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется);
- товарную накладную или УПД (универсальный передаточный документ) в 2 (двух) экземплярах с обязательным указанием номера и даты настоящего Контракта.
- паспорт качества.

Требования к упаковке

Баллоны должны быть технически исправными, соответствующими требованиям ГОСТ 949, ТР ТС 032/2013 и Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 г. №536.

Дата предстоящего освидетельствования баллонов – не менее 24 месяцев.

Баллоны должны иметь остаточное давление не менее 0,05 МПа.