Тендер - Поставка газов технических №268247480

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение поставка газов технических.docx
• Извещение поставка газов технических.docx
• Обоснование НМЦК поставка газов технических.doc
• Проект контракта поставка газов технических.docx
• ТЗ газы 2024.docx
• ТЗ газы 2024.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Извещение о проведении электронного аукциона от 12.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Индустриальная, д.28

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.70 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 96 и 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Предусмотрено

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ТЗ_газы_2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

___________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

Техническое задание

На поставку технических газов

ИКЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение товаров и цели использования: для выполнения работ по содержанию городских территорий города Гатчина.

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034–2014) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующие предмету электронного аукциона:

19.20.32.190 - Углеводороды газообразные, кроме природного газа

20.11.11.150 - Кислород

19.20.31.110 - Пропан сжиженный

20.11.12.110 - Диоксид углерода (газ углекислый)

Место поставки товара: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28.

Срок поставки товара: С момента подписания Контракта и до 31.12.2024г., в соответствии с заявками Заказчика, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать две) руб.70 коп.

Источник финансирования: Бюджет МО «Город Гатчина» в 2024 году.

Требования к безопасности товара:

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническим условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Требования к гарантийным обязательствам:

8.1. Гарантийный срок товара должен соответствовать установленному предприятием – изготовителем, срок хранения не менее 12 месяцев.

8.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

8.3. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами.

Количество поставляемого товара и требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к безопасности поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам используемых материалов функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к безопасности используемого товара:

10.1. Технические характеристики баллон ацетилен, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

10.2 Технические характеристики баллон жидкий кислород. Баллон кислородный 40 л стальной, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости). В связи с тем, что характеристика в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

10.3.Технические характеристики баллон газовый пропановый, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

10.4. Технические характеристики углекислотный газовый баллон 40 л., «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке и транспортировке товара:

11.1. Доставка силами и за счет Поставщика

11.2. Разгрузка силами и за счет Поставщика 1 этаж, специальным оборудованием.

• Качество продукции и степень наполнения баллонов (моноблоков) должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• Баллоны (моноблоки) должны иметь остаток давления не менее 0,5 кгс/см2.
• При поставке не допускать замасливания газовых баллонов, предотвратить возможность самопроизвольного открытия вентилей, предохранять баллоны с кислородом от ударов.
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническим регламентом, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для товара такого рода.
• Весть товар должен поставляться в оригинальной тара и упаковке. Товар не должен быть бывшим в употреблении. Вместе с товаром Поставщик обязан передать всю документацию подтверждающую качество и комплектность товара отвечающего требованиям закупки (паспорт качества, сертификат качества и т.д.).
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническим регламентом, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для товара такого рода.
• Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь товар, подлежащий к поставке, должен быть не ранее 2024 года выпуска.
• Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, неиспользованным, серийным, отражающим все последние модификации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Форма подачи заявки настоящим извещением об аукционе не регламентируются, и участник закупки выбирает ее произвольно.

При предоставлении конкретных значений показателей (характеристик) участники закупки применяет обозначения (единицы измерения, наименования показателей (характеристик)), соответствующие установленным заказчиком.

Представленные участниками закупки сведения не должны допускать разночтений, иметь двусмысленное толкование или носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть» и другими формами этих слов, в том числе в отношении показателей (характеристик), значения которых не могут изменяться).

Если установленные заказчиком требования к показателям (характеристикам) сопровождаются словами, словосочетаниями, знаками «более», «менее», «не менее», «не более», в том числе в различной комбинации с использованием союза «и», то участник закупки указывает соответствующее установленным требованиям конкретное значение без использования вышеуказанных слов, словосочетаний и знаков.

В случае, когда заказчиком установлены требования к значениям размеров со знаком «-» (тире), участник вправе предложить одно конкретное значение входящее в указанный заказчиком диапазон, включая крайние значения.

Во всех иных случаях требования к показателям (характеристикам) установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки указывает установленные заказчиком значения без изменений.

Извещение_поставка_газов_технических

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

____________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На поставку газов технических

№11/24

Гатчина

2024

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_поставка_газов_технических

Приложение №3 к извещению

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

___________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

Контракт № ___/24/004

На поставку газов технических

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» (МБУ «УБДХ») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Рящина Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий муниципальный Контракт (далее – «Контракт») о следующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол комиссии по осуществлению закупок № __________ от __________ 20__ г.

1.2. По настоящему Контракту Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и Спецификацией (Приложение № 2) осуществить поставку газов технических (далее – товар(ы)), а Заказчик обязуется принять их и уплатить указанную в Контракте цену.

2. Место и срок поставки товаров

2.1. Место поставки товаров:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28.

2.2. С момента подписания Контракта и до 31.12.2024г., в соответствии с заявками Заказчика, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки.

3. Цена Контракта

3.1. Общая стоимость поставляемых по настоящему Контракту товаров (далее – Цена Контракта) составляет:

- Посмотреть таблицу с данными

В случае освобождения Поставщика от оплаты НДС, указывается номер и дата уведомления налогового органа, или ст. НК РФ.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (пп. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.)

3.2. Цена контракта является фиксированной и индексации не подлежит.

3.3. В цену контракта включены все расходы, связанные с поставкой товара, а также затраты на уплату всех налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации (ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ), в том числе:

3.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара и качества поставляемого товара, и иных условий контракта.

3.4.2. По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем товар, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему товару, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы или услуги.

3.4.3. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

3.5. Источник финансирования бюджет МО «Город Гатчина» на 2024 год.

4. Порядок поставки и приемки товаров

4.1. Основанием для поставки товаров является заявка Заказчика.

4.2. Заказчик направляет Поставщику заявку не менее чем за 3 (три) дня до предполагаемой поставки товаров следующими способами:

– устно – посредствам телефонной связи;

– письменно – уведомления, посылаемые факсом, через электронную почту, курьером;

Заказчик вправе отменить заявку не менее чем за 1 (один) день до предполагаемой поставки Товаров.

4.3. В заявке Заказчика должны содержаться следующие обязательные реквизиты: количество, развернутая номенклатура (ассортимент) товаров, дата и время поставки товаров.

4.4. Для приемки товара по настоящему контракту Поставщик составляет и передает Заказчику комплект документов, состоящих из следующих оригиналов документов в бумажном виде:

– счет;

– счет-фактура (при необходимости);

– акт приёма-передачи товара;

– товарная накладная - либо универсальный передаточный документ (УПД).

4.5. Указанные документы направляется Поставщиком Муниципальному заказчику в форме электронных документов, представленных в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) факт поставки товара, подписанных электронной подписью в ЕИС.

4.6. Поставщик после исполнения обязательств по контракту формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

К документу о приемке должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- счет на оплату;

- товарная накладная или универсальный передаточный документ (УПД);

- счет-фактуру (при необходимости)

– акт приёма-передачи товара;

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ такого документа в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.7. Приемка товара по наименованию, техническим характеристикам, комплектности, ассортименту, качеству, количеству осуществляется Заказчиком или приемочной комиссией в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки товара по адресу, указанному в пункте 2.1 настоящего Контракта.

4.8. После обнаружения несоответствия качеству, комплектности, количеству и/или иным параметрам заявленного в спецификации товара, Заказчик осуществляет вызов Поставщика для участия в составлении комиссионного Акта, путем направления уведомительного письма (электронного письма, факса) в порядке, установленном п. 13.3. настоящего Контракта.

При неявке представителя Поставщика, а также в случае явки неуполномоченного представителя в течение 48 (сорока восьми) часов с момента направления уведомления Заказчиком Поставщику, составление комиссионного Акта осуществляется Заказчиком в одностороннем порядке. Указанный Акт, является обязательным для Поставщика, оспариванию не подлежит, а также является достаточным основанием для выставления Поставщику претензии.

4.9. Поставщик обязан заменить в полном объеме и за свой счет некачественный (некомплектный) товар и/или допоставить недостающий товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления комиссионного Акта и возместить Покупателю понесенные убытки, связанные с поставкой некачественного (некомплектного) товара. При возврате некачественного товара Заказчиком Поставщику все расходы (транспортные и иные), связанные с возвратом товара, несет Поставщик.

4.10. Поставщик вправе произвести замену товаров на аналогичные и равноценные по предварительному согласованию с Заказчиком.

4.11. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания структурированного документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.4 Контракта.

4.12. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

Обязательства Поставщика по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

5. Платежи и расчеты

5.1.Авансирование по условиям настоящего Контракта не предусмотрено.

5.2. Оплата по настоящему контракту производится по безналичному расчету по факту поставки товара на основании документов, указанных в п. 4.4 контракта, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемке товара обеими сторонами в ЕИС.

5.3. Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за минусом неустойки, о чем в этом случае он информирует Поставщика и направляет ему расчет неустойки.

5.4. Поставщик не вправе предъявлять к оплате товар несоответствующего качества.

5.5. Товар, поставленный Поставщиком с изменением или отклонением от условий настоящего контракта и требований Технического задания не согласованные с Заказчиком и не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

6. Обязанности сторон

6.1. Поставщик обязан:

6.1.1. Поставить товар по заявкам Заказчика в полном объеме и в установленные Контрактом сроки.

6.1.2. Поставить товар надлежащего качества, в соответствии с требованиями Контракта, условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, согласно действующим нормам и правилам, предъявляемым к качеству и безопасности поставляемого товара в установленный срок.

6.1.3. В течение 24 (двадцати четырех) часов устранить недостатки, выявленные Заказчиком в ходе поставки товара.

6.1.4. Выполнить иные свои обязательства, предусмотренные положениями настоящего Контракта и положениями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту).

6.1.5. Поставщик вправе:

6.1.6. Получить оплату за поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Поставщиком условий настоящего контракта и положений Технического задания, требовать устранения недостатков, выявленных в ходе поставки Поставщиком товара, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

6.2.2. В случае возникновения спорных вопросов по объему или качеству товара Заказчик вправе потребовать у Поставщика информацию и документы, подтверждающие исполнение обязательств по контракту, а также разъяснения по предоставленным информации и документам.

6.3. Заказчик обязан:

6.3.1. Принять поставленный Поставщиком товар в порядке и соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3.2. Оплатить поставленный Поставщиком товар в порядке и соответствии с условиями настоящего контракта.

6.3.3. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные другими пунктами настоящего контракта и положениями Технического задания.

6.3.4. Заказчик считается исполнившим свои обязанности надлежащим образом при условии, что он оплатил весь фактически поставленный товар в соответствии с настоящим контрактом, даже если при этом общая стоимость оплаченного товара меньше цены контракта.

7. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, настоящим контрактом, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.5. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

7.5.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.10. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:

7.10.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.10.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате соответствующих неустоек (штрафов, пеней) с указанием их размеров, срока уплаты и платежных реквизитов. В случае согласия поставщика (подрядчика, исполнителя) оплата осуществляется за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).

7.13. Заказчик вправе исполнить обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) по перечислению неустоек (штрафов, пеней) в доход бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.14. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему контракту должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

7.15. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по настоящему контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Под гарантийным обязательством понимается обязанность Поставщика своими силами и за свой счет устранить недостатки (дефекты, недоделки), выявленные или возникшие в пределах гарантийного срока.

8.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном документе (паспорт качества).

Гарантийный срок Поставщика на товар не может быть меньше срока, установленного производителем, срок хранения не менее 12 месяцев.

8.3. В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок) Заказчик вправе по своему выбору:

– потребовать от Поставщика безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки) в срок, установленный Заказчиком;

– самостоятельно устранить выявленные недостатки (дефекты, недоделки), потребовав от Поставщика возмещения причиненных убытков.

8.4. В случае отказа (уклонения) Поставщика от устранения выявленных в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок), Заказчик вправе требовать возмещения понесенных им расходов на устранение таких недостатков (дефектов, недоделок).

8.5. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков (дефектов, недоделок) до письменного уведомления Поставщика об их устранении.

9. Обеспечение исполнения контракта

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 5 % от цены контракта, что составляет _________________________________руб.

В случае, если предложенная поставщиком (подрядчиком, исполнителем) цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих способов:

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с ч. 7, 7.1. и 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ, возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Заказчиком документов о приемке в ЕИС.

9.5.Возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчик осуществляет на основании письменного заявления (письма) Поставщика. В законодательстве нет обязательных требований к содержанию такого заявления (письма). Основные его элементы разработаны на практике и должны включать:

9.5.1. Наименование, ИНН, ОГРН, адрес регистрации и фактическое местонахождения Заказчика, которому было перечислено обеспечение;

9.5.2. Исходящий номер и дату составления заявления (письма)

9.5.3. Обращение к руководителю Заказчика

9.5.4. Реквизиты документа, которым подтверждается факт перечисления денежных средств

9.5.5. Размер внесенного обеспечения Поставщиком.

9.5.6. Изложение просьбы о возврате и оснований для такого заявления (письма).

9.5.7. Указания реквизитов, по которым необходимо перечислить денежные средства

9.5.8. ФИО, должность подписанта и печать организации.

9.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено в виде независимой гарантии:

9.8.1. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.8.2. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

9.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

9.11. Положения об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) является казенным учреждением.

9.12 Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.13. Денежные средства в качестве обеспечения Контракта вносятся Поставщиком по следующим реквизитам: Банковские реквизиты:

УФК по Ленинградской области Комитет финансов Гатчинского муниципального района (Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3707, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

Каз. счет (Р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на __________. Без НДС. Отраслевой код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10. Обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту не предусмотрено.

11. Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до 31.01.2025 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения всех обязательств по нему.

11.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, который признается действующим до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

11.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12. Внесение изменений в Контракт, расторжение Контракта

12.1. Изменения условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства для Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

– по соглашению Сторон;

– по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

– в связи с односторонним отказом от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в соответствии с положениями ч. ч. 8-26 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.4. Ни одна из Сторон не будет иметь по отношению к другой Стороне никаких обязательств по настоящему Контракту после расторжения настоящего Контракта и урегулирования взаимных платежей.

13. Особые условия

13.1. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

13.2. В случае реорганизации Сторон, изменения их юридического или фактического адреса и (или) платежных реквизитов, Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (десяти) дней с момента реорганизации или соответствующих изменений.

В случае нарушения одной из Сторон условий настоящего пункта, она несет риск ненадлежащего исполнения настоящего Контракта другой Стороной.

13.3. Все уведомления в рамках настоящего Контракта должны посылаться Сторонами в письменном виде, на номер факса и/или электронной почты указанных в разделе 15 "Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон" настоящего Контракта. Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу до замены на оригиналы, при условии их дальнейшего подтверждения оригиналом переданного нарочно, услугами почтовой связи или курьерской доставкой в течение 20 (двадцати) рабочих дней.

13.4. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате исполнения настоящего Контракта по вине Исполнителя или Заказчика, компенсируется виновной Стороной.

13.5. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.6. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подлежат урегулированию в претензионном порядке. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. При недостижении соглашения по спорным вопросам любая Сторона вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

13.7. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемыми частями.

13.8. Ответственным представителем Заказчика, осуществляющим контроль за исполнением Контракта, является Гук Юрий Николаевич – инженер механик I категории, Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

13.9. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями Сторон, а также, по соглашению сторон, в двух экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика.

13.10. Приложения к Контракту:

1) Техническое задание (Приложение №1);

2) Спецификация поставленного товара (Приложение №2).

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» (МБУ «УБДХ»)

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Россия, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная,28

Контакты: 8(81▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8; КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3707

Комитет финансов Гатчинского муниципального района (МБУ «УБДХ»)

Каз. счет (Р/с)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петербург

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1

К Контракту №___/24/004

от «___»_______________2024г.

Техническое задание

На поставку газов технических

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Формируется в соответствии с Описание объекта закупки Приложение №1 извещения об аукционе и заявкой участника закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

К Контракту №___/24/004

от «___»_______________2024 г.

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: __________ (__________) руб. __ коп.,

включая НДС (20%) __________ (__________) руб. __ коп.

- Посмотреть таблицу с даннымиОбоснование_НМЦК_поставка_газов_технических ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение №2 к извещению

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения

«Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

___________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Объект закупки

Цена сформирована на основании полученных коммерческих предложений, а также с учетом лимита финансирования и определена из расчета среднего значения.

В цену входят следующие затраты: все расходы Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой товара (выполнением работ, оказанием услуг).

При обосновании начальной (максимальной) цены Контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), НМЦК рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта утверждены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)». В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчиком использовалась полученная информация о товарах, работах, услугах от Поставщиков (Подрядчик, Исполнителей) осуществляющих поставки идентичных услуг на запрос Заказчика.

Начальная (максимальная) цена Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

На основании проведенного анализа рынка и с учетом лимита финансирования, НМЦК составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70 рублей.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Извещение о проведении электронного аукциона от 12.03.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000016

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, г.Гатчина, ул. Индустриальная, д.28

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.70 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 96 и 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Независимая гарантия должна содержать указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковское сопровождение контракта: не предусмотрено.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Ленинградской области

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Предусмотрено

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ТЗ_газы_2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

___________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

Техническое задание

На поставку технических газов

ИКЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение товаров и цели использования: для выполнения работ по содержанию городских территорий города Гатчина.

Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034–2014) с указанием вида (-ов) продукции, соответствующие предмету электронного аукциона:

19.20.32.190 - Углеводороды газообразные, кроме природного газа

20.11.11.150 - Кислород

19.20.31.110 - Пропан сжиженный

20.11.12.110 - Диоксид углерода (газ углекислый)

Место поставки товара: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Индустриальная, д.28.

Срок поставки товара: С момента подписания Контракта и до 31.12.2024г., в соответствии с заявками Заказчика, в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения заявки.

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Триста тридцать девять тысяч шестьсот тридцать две) руб.70 коп.

Источник финансирования: Бюджет МО «Город Гатчина» в 2024 году.

Требования к безопасности товара:

Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническим условиям изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.

Требования к гарантийным обязательствам:

8.1. Гарантийный срок товара должен соответствовать установленному предприятием – изготовителем, срок хранения не менее 12 месяцев.

8.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям стандартов РФ, не угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников Заказчика, охране окружающей среды.

8.3. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами.

Количество поставляемого товара и требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к безопасности поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству, техническим характеристикам используемых материалов функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и к безопасности используемого товара:

10.1. Технические характеристики баллон ацетилен, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

10.2 Технические характеристики баллон жидкий кислород. Баллон кислородный 40 л стальной, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости). В связи с тем, что характеристика в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, необходимо в описании объекта закупки указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар.

10.3.Технические характеристики баллон газовый пропановый, «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

10.4. Технические характеристики углекислотный газовый баллон 40 л., «заправка»:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к поставке и транспортировке товара:

11.1. Доставка силами и за счет Поставщика

11.2. Разгрузка силами и за счет Поставщика 1 этаж, специальным оборудованием.

• Качество продукции и степень наполнения баллонов (моноблоков) должны соответствовать ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8; ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• Баллоны (моноблоки) должны иметь остаток давления не менее 0,5 кгс/см2.
• При поставке не допускать замасливания газовых баллонов, предотвратить возможность самопроизвольного открытия вентилей, предохранять баллоны с кислородом от ударов.
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническим регламентом, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для товара такого рода.
• Весть товар должен поставляться в оригинальной тара и упаковке. Товар не должен быть бывшим в употреблении. Вместе с товаром Поставщик обязан передать всю документацию подтверждающую качество и комплектность товара отвечающего требованиям закупки (паспорт качества, сертификат качества и т.д.).
• Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническим регламентом, документам в области стандартизации, государственным стандартам, применяемым для товара такого рода.
• Товар должен быть ранее не находившимся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. Весь товар, подлежащий к поставке, должен быть не ранее 2024 года выпуска.
• Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, неиспользованным, серийным, отражающим все последние модификации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Форма подачи заявки настоящим извещением об аукционе не регламентируются, и участник закупки выбирает ее произвольно.

При предоставлении конкретных значений показателей (характеристик) участники закупки применяет обозначения (единицы измерения, наименования показателей (характеристик)), соответствующие установленным заказчиком.

Представленные участниками закупки сведения не должны допускать разночтений, иметь двусмысленное толкование или носить предположительный характер (сведения не должны сопровождаться словами «должен», «должен быть» и другими формами этих слов, в том числе в отношении показателей (характеристик), значения которых не могут изменяться).

Если установленные заказчиком требования к показателям (характеристикам) сопровождаются словами, словосочетаниями, знаками «более», «менее», «не менее», «не более», в том числе в различной комбинации с использованием союза «и», то участник закупки указывает соответствующее установленным требованиям конкретное значение без использования вышеуказанных слов, словосочетаний и знаков.

В случае, когда заказчиком установлены требования к значениям размеров со знаком «-» (тире), участник вправе предложить одно конкретное значение входящее в указанный заказчиком диапазон, включая крайние значения.

Во всех иных случаях требования к показателям (характеристикам) установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки указывает установленные заказчиком значения без изменений.

Извещение_поставка_газов_технических

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства

и дорожного хозяйства»

____________________ В. А. Рящин

«12» марта 2024 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На поставку газов технических

№11/24

Гатчина

2024

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

- Посмотреть таблицу с данными