Тендер - Поставка газа аргон в баллонах №314052483

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_Аргон-газообразный-.xlsx

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закуки_+Проект_Контракта_Закзачика

Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству, техническим характеристикам товара; требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика.

Общие положения

Общие положения

Объект закупки: Поставка газа Аргон в баллонах (далее по тексту – Товар).

Место поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ш. Варшавское, д. 19А.

Сроки поставки: Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) производится по адресу Заказчика в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Требования к порядку поставки:

Допускается частичная поставка Товара.

Поставка производится силами, средствами и за счет Поставщика, и включена в стоимость Товара.

Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) производится по адресу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящего Технического задания.

Поставка осуществляется в рабочие дни (Пн. – Пт.), с 09:00 до 17:00 (по Московскому времени), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (по Московскому времени), в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами.

Поставщик обязуется поставить и упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и (или) уничтожение до приемки Заказчиком.

В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с функциональным назначением и требованиями, установленными в настоящем Техническом задании, а также техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) товара, соответствующая требованиям настоящего Технического задания.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) и должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует всем стандартным требованиям, предъявляемым к Товарам на поставку газов в баллонах.

При поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику:

Сопроводительную документацию на Товар, включая инструкцию, паспорт качества с указанием номера партии и даты выпуска;

Необходимые в соответствии с законодательством Сертификат /декларация соответствия на каждый вид Товара (при наличии), при поставке импортного Товара – с надлежащим образом заверенным переводом указанных документов на русский язык;

При наличии и необходимости Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на каждый вид Товара;

В сопроводительных документах на товар должна быть указана страна происхождения товара.

В сопроводительных документах на товар должен быть указан остаточный срок годности, признаваемый годным (дней/месяцев).

Указанные документы должны быть на русском языке, либо иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.

Требование к качеству товара

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров согласно требованиям, действующих государственных, международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки» настоящего Технического задания и определенным производителями Товаров.

Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок, уведомлений) в электронной форме и уведомить об этом Заказчика.

Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2024 года, со сроком годности не менее 18 месяцев, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т. ч. восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, не имеющим механические или иные виды повреждений, и условия хранения которого были нарушены, не выставочным образцом, не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных настоящим Техническим заданием.

Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.

В случае оказания сопутствующих услуг уборка и вывоз упаковки производятся не позднее одного дня после оказания сопутствующих услуг.

Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар на бумажном носителе.

Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.

Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

В случае необходимости Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги в местах эксплуатации Товара по указанному адресу.

Поставщиком в соответствии с настоящим Техническим заданием оказываются следующие виды сопутствующих услуг:

Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого Товара на этаж;

Сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в пределах срока поставки Товара, установленного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта;

Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика;

Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей работниками Заказчика и представлять угрозу для жизни людей;

Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг (при наличии), а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счет Поставщика;

При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

Приложение 1

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к упаковке товара:

Товар поставляется с соблюдением требований к их транспортировке, погрузки-разгрузки и хранению.

Тара, упаковка и маркировка должны обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировке и хранения.

Информация на упаковке должна содержать № (номер) баллона, дату аттестации, дату наполнения и гарантийный срок хранения товара.

Гарантийный срок хранения товара должен составлять не менее 18 месяцев с даты изготовления.

Остаточный срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Поставляемые баллоны должны быть не старше 40 лет с остаточным сроком действия аттестации не менее 1,5 лет.

Товар поставляется в соответствии с товарной маркировкой завода-производителя и в заводской упаковке, в комплекте с сопроводительной документацией на Товар.

Не допускается поставка и передача товара без документов, подтверждающих их качество.

Объем и сроки гарантий качества

Срок гарантии качества (при наличии) на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара.

В случае если производитель не установил срок гарантии качества, Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на сопутствующие поставке Товара услуги (при наличии и необходимости) сроком не менее 12 месяцев с момента подписания уполномоченными представителями Сторон электронного структурированного Документа о приемке.

Заказчик может потребовать от Поставщика (если это предусмотрено) предоставить гарантию качества путем выдачи гарантийного талона или сертификата, а также проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, настоящего Технического задания.

Заказчик может потребовать от Поставщика произвести замену или ремонт по устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.

Требования к безопасности товара

Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Не допускается поставка Товара из стран, регионов, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации, до окончания срока действия указанных ограничений или запретов.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актом, указанным в разделе 8 настоящего Технического задания.

Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, он обеспечивал механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность, не представлял опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивал отсутствие риска, обусловленного конструкцией Товара и применяемыми материалами.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

Все сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения техники безопасности и охраны труда.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

Применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям сертификации, безопасности, функциональным и качественным характеристикам, действующим государственным и международным стандартам и другим актам, указанным в разделе 8 настоящего Технического задания.

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Приказ Минздрава России от 19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия»;

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Минздрава России от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (вместе с «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам», «Номенклатурной классификацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения»).

Приложение № 2

к извещению об осуществлении закупки

КОНТРАКТ № МО/___-2025/44

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Москва «____» ____________ 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, в лице главного врача Фридмана Романа Кирилловича, действующего на основании Устава, и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице и____________________________________________________________________________, действующей на основании __________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны (далее – Стороны), в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

Поставщик обязуется произвести поставку газа Аргон в баллонах (далее – Товар), наименование, характеристики, количество и стоимость которого указаны в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар.

Код вида расходов: 244.

Ответственное должностное лицо: Белушенко Антон Олегович, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 511.

Целевая Субсидия (Соглашение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6 от 16.04.2025; Код Субсидии 08-15) и средства от приносящей доход деятельности.

В случае отсутствия целевого субсидирования из Федерального бюджета, Контракт расторгается по взаимному согласию сторон.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Поставка Товара, в том числе доставка, разгрузка (с подъемом на этаж) осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19А.

Доставка осуществляется в рабочие дни (Пн. – Пт.), с 09:00 до 17:00 (по Московскому времени), обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 (по Московскому времени), в соответствии с пропускным и внутри объектовым режимами.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров, в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид товаров и наличием сертификатов обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязуется затарить и упаковать Товар таким образом, чтобы исключить его порчу и (или) уничтожение до приемки Заказчиком.

Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов. Все документы должны быть заверены печатью держателя сертификата.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая цена Контракта составляет ____________________________________________________________________________. Поставщик несет ответственность за правильность расчета НДС.

Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

• Цена Контракта указана с учетом всех расходов на поставку Товара, в том числе доставку (с подъемом на этаж, до места склада Заказчика), уплату всех применимых налогов и сборов, и иных обязательных платежей, и прочие издержки Поставщика, установленные законодательством Российской Федерации, и иные расходы, которые могут возникнуть в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту. Неучтенные затраты Поставщика по Контракту, связанные с исполнением Контракта, но не включенные в предлагаемую цену Контракта, не подлежат оплате Заказчиком.
• Цена Контракта, указанная в пп. 3.1 Контракта, остается неизменной на протяжении всего срока действия Контракта, с учетом положений п. 3.8 Контракта.
• Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего контракта. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт Поставщик.
• Оплата поставленного товара производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также акта по форме▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, формируемого Заказчиком и направляемого на подпись Поставщику, при условии предоставлении Поставщиком счета, счетов-фактуры (при наличии) Заказчику, с учетом истечения срока проведения осмотра и проверки ассортимента, комплектности, качества принятого Товара, наличия документов, относящихся к Товару, при отсутствии у Заказчика замечаний относительно поставленного Товара, а также приемки Заказчиком Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
• Наименования поставляемого Товара указываются Поставщиком в первичных документах, указанных в п. 3.5. Контракта, в полном соответствии с наименованием, указанным в Спецификации, приведенным в Приложении № 1 к Контракту.
• Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.
• Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе:

а) снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

б) увеличить предусмотренные Контрактом (за исключением Контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

• Выплата аванса при исполнении Контракта не предусмотрена.
• При наличии технической возможности Стороны соглашаются в целях и в связи с исполнением своих обязательств по Контракту осуществлять, в том числе электронный обмен юридически значимыми документами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного документооборота (далее по тексту – ЭДО), подписанными электронной подписью. Стороны, в целях верификации подлинности передаваемой посредством ЭДО информации, утверждают использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сформированной в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Идентификатор в ЭДО Заказчика 2BEc93811aa6de740fba2ccd94d8d76534c, оператор ЭДО - Тензор.
• Первичные документы в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи направляются в соответствии с порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Поставщик обязуется:

Поставить товар Заказчику в ассортименте, по ценам и в количестве согласно Спецификации (Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью данного Контракта).

Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.1.5. Уведомить ответственное лицо Заказчика – Белушенко Антона Олеговича, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, доб. 511, за один рабочий день до даты поставки Товара.

4.1.6. Обеспечить поставку товара Заказчику специально предназначенным транспортом в соответствии с требованиями к условиям доставки. При поставке товара экспедитор, водитель-экспедитор должен иметь при себе доверенность, дающую ему право представлять интересы Поставщика, в том числе при оценке количественного и качественного состояния Товара.

• • Обеспечить поставку товара надлежащего качества в соответствии с требованиями к условиям хранения товара, срокам годности и хранения в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
  • Поставить товар в упаковке, препятствующей его порче, а также проникновению влаги, без нарушений целостности упаковки и наличия на ней следов механических повреждений. Упаковка (тара) должна соответствовать характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка возврату не подлежит и входит в стоимость товара.
  • Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1 Получить товар от Поставщика в ассортименте, порядке и сроки, обусловленные настоящим Контрактом.

4.2.2. Оплатить товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

5.1. Обеспечение исполнения Контракта не установлено.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу указанному в п. 2.2 и в срок, указанный в п. 2.1 Настоящего Контракта; осуществляет разгрузку Товара.

Заказчик обязан принять Товар, за исключением случаев выявления при получении Товара недостатков, указанных в пп. 6.4. Контракта, и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара, осмотреть его, проверить ассортимент, комплектность, качество принятого Товара, а также наличие документов, относящихся к Товару, и в случае выявления недостатков составить акт. При этом Заказчик обязан немедленно письменно уведомить Поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках Товара. Факт приемки Товара Заказчиком оформляется актом приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Приказ Минфина от 15.04.2021 г. №61н), который формируется и утверждается Заказчиком.

6.3. В течение одного рабочего дня после поставки Товара, в полном объеме в помещение Заказчика, Поставщик передает Заказчику/уполномоченному представителю Заказчика подписанные со своей стороны товарную накладную (ТОРГ-12) или УПД (в 2-х экз.), счет–фактуру (в 1 экз.) (при наличии). Заказчик/уполномоченный представитель Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком вышеуказанных документов, подписывает УПД (в 2-х экз.) и передает их Поставщику (в 1 экз.). Допускается приемка Товара без участия Поставщика/уполномоченного представителя Поставщика. Если по результатам приемки нет претензий и расхождений, то Акт приемки ТРУ по форме ОКУД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, без подписи Поставщика, утверждает Заказчик.

6.4. Заказчик имеет право отказаться от поставленного Товара в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков); в случае передачи Поставщиком Товара в ассортименте, не соответствующем Контракту; а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством РФ.

6.5. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента приемки Товара Заказчиком.

6.6. В случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для проверки поставленных Товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу поставленного товара. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, установленном Законом.

6.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара, Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.

6.8. Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента приемки Товара Заказчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.3. Ответственность заказчика

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

7.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.8. Ответственность поставщика:

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном Постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере составляющем 1 % от цены Контракта, установленной пунктом 3.1 Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (п.4 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), что составляет 1 000,00 рублей.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном Постановлением № 1042, составляющий:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.14. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу третьих лиц или Заказчика во время исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.16. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.17. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

7.18. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, а также возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.

7.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

7.20. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

7.21. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.22. Стороны несут иную ответственность, не предусмотренную настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.23. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара

несёт Поставщик.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 7 календарных дней с даты ее получения.

8.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 31.12.2025 года включительно. В части исполнения финансовых расчетов Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от обязательств Сторон, возникших вследствие нарушений условий Контракта, не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков, уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Контрактом и законодательством РФ.

ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца, Стороны праве расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления (выданной лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА

11.1. Поставщик вместе с Товаром обязан представить документ, подтверждающий срок действия гарантии, который должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания документов о приемки.

11.2. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.

11.3. Товар должен быть упакован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от воздействия факторов окружающей среды: солнечного света, влаги, пыли и др. и гарантировать полную сохранность товара при его транспортировке и хранении.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон. Срок ответа на предложение о расторжении Контракта Стороной, получившей такое предложение – не более 14 календарных дней с момента получения такого предложения.

Расторжение настоящего Контракта допускается по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях и на условиях, установленных ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

Условие о банковском сопровождении контракта не предусмотрено.

Приложения:

• Приложение № 1: Спецификация.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к

Контракту от «___»__________2024 г.

№ ______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными