Тендер - Поставка фармацевтических субстанций в 2025 году №294306987

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_п._4_ст._93_электронный_магазин_ЛекСредства_2025.docx
• Расчет_НМЦК_СФ_1.xlsx
• ТЗ_Субстанции_фармацевтические_1_2025г.xlsx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть87 Просмотр сведений о закупке «Поставка фармацевтических субстанций в 2025 году» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8000

Обоснование заключения контракта:

Обоснование заключения контракта: Пункт 4 части 1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Вид продукции: Товар

Объект закупки: Поставка фармацевтических субстанций в 2025 году

Описание объекта закупки: В соответствии с описанием объекта закупки

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.85

Дата размещения закупки: 20.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок завершения подачи оферт: 21.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:53

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2025

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 30, литер А., в помещение Аптеки

Источник финансирования: Внебюджетные средства: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям; код вида расходов 244, КОСГУ 341

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи с отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 25" ИМЕНИ В.А.НАСОНОВОЙ

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, Д. 30/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Город Санкт-Петербург город федерального значения, УЛ БОЛЬШАЯ ПОДЬЯЧЕСКАЯ, 30/ЛИТ А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1184

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Дрямин

Имя Кирилл

Отчество Олегович

Дополнительная контактная информация Закупка через Электронный магазин



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

КОНТРАКТ № _________

на поставку фармацевтических субстанций в 2025 году

Санкт-Петербург ___.___.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая ревматологическая больница № 25» имени В.А. Насоновой(СПБ ГБУЗ «КРБ им. В.А. Насоновой»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Инамовой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании _______ , лицензии _________________________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, в порядке п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту– Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт (далее по тексту– Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, по заявкам Заказчика осуществлять поставку фармацевтических субстанций в 2025 году (далее по тексту- (Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), определяющей номенклатуру Товара и его количество, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 30, литер А., в помещение Аптеки, с разгрузкой транспортного средства и подъемом Товара на этаж силами Поставщика (до указанного Заказчиком места) в сроки и на условиях, установленных настоящим Контрактом и Заявкой.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

2.1. Цена контракта составляет________________(_________________ [1] ) рублей____ копеек, в том числе НДС [2] _________(_____________________________ [3] ) рублей____ копеек (или указанная сумма не облагается НДС в соответствии с пунктом _______статьи__________Налогового кодекса Российской Федерации 2 (письмо (уведомление), каким налоговым органом выдано, когда, N________) [4] .

Цена единицы Товара установлена в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на тридцать процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств: Внебюджетные средства: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям; код вида расходов 244, КОСГУ 341

2.8. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.9. Авансирование не предусмотрено.

2.10. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара по Контракту, а также представления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 5.4 Контракта, а также документов на оплату:

а) счета;

б) счет-фактуры [5] ;

в) товарной накладной.

Вместо счета-фактуры, товарной накладной Поставщик вправе представить универсальный передаточный документ (УПД), включающий информацию, которая бы содержалась в счете-фактуре и товарной накладной по отдельности.

2.11. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени, штрафа).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки.

3.1.2. Предоставлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта.

3.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3.1.4. Устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара, выявленные, в том числе, при приемке Товара.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в соответствии с условиями, предусмотренными Контрактом.

3.2.2. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту.

3.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного и принятого Заказчиком Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.2.6. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 Контракта.

3.2.7. Иметь иные права.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.

3.3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.3.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом в соответствии с условиями настоящего Контракта поставленный и принятый Товар.

3.3.5. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 9 Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту.

3.4.3. Проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта.

3.4.4. Осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара.

3.4.5. Требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет.

3.4.6. Отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

3.4.7. Привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

3.4.8. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4.9. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество поставляемого Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на тридцать процентов в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

3.4.10. Иметь иные права.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ.

4.1. Первичная и вторичная (потребительская) упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить транспортную упаковку (тару) Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Транспортная упаковка (тара) Товара должна полностью обеспечивать условия перевозки Товара.

При определении габаритов упаковки (тары) Товара и его веса с упаковкой (тарой) необходимо учитывать удаленность Места доставки и отсутствие грузоподъемных средств в пункте приемки Товара.

4.3. Транспортная упаковка (тара) Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий перевозки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. ПОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки согласно пункту 1.2 Контракта, в сроки, определенные заявкой о получении Товара (приложение № 3 к Контракту).

Срок поставки – в течение 5 дней по заявкам Заказчика.

Поставка последней партии не позднее 30.11.2025г.

5.2. Заказчик направляет в адрес Поставщика Заявку о получении Товара (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта) по форме согласно приложению №3 к Контракту.

5.3. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет Заказчику письменное уведомление о времени доставки Товара в Место доставки (способ передачи – факс, телефонограмма или электронная почта).

5.4. Поставка Товара осуществляется в целых упаковках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При поставке Товара Поставщик представляет Заказчику следующие документы:

а) копию(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий), выданного(ых) уполномоченным органом (в случаях, если предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации);

б) товарную накладную, составленную по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) Акт приема-передачи Товара по Контракту в двух экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).

г) иные документы. [6]

При этом, если количество Товара, поставляемого Заказчику во вторичной (потребительской) упаковке, превышает количество Товара, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), поставка Товара сверх количества, указанного в Спецификации, осуществляется за счет Поставщика.

5.5. Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в документе о приемке.

6. ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. Поставка (отгрузка) товара и передача отчетной документации (документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара передаваемые Заказчику, включая товарные (товарно-транспортные) накладные, в том числе почтовые, акты передачи товара по количеству и качеству и иные документы на товар) осуществляются в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

Передача (отгрузка) Товара осуществляется Поставщиком лицу, уполномоченному на то Заказчиком (имеющему доверенность на получение товарно-материальных ценностей). Товар, переданный не уполномоченному лицу, считается не поставленным Заказчику и не подлежит оплате.

6.2. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику товарную (товарно-транспортную накладную). Заказчик проверяет на соответствие поставляемого Заказчику количества товара количеству, указанному в товарной (товарно-транспортной) накладной и Спецификации (Приложение №1 к договору). Подписание Заказчиком товарной (товарно-транспортной) накладной свидетельствует только о приемке Заказчиком товара по количеству. В случае несоответствия сведений Заказчик не подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную.

6.3. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

6.3.1. Все существенные условия сдачи-приемки Товара указываются в акте приемки товара.

6.3.2. Выполненные обязательства по поставке Товара принимаются Заказчиком по акту приемки Товара по форме, установленной Заказчиком.

6.3.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п.6.2. настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контрактом на предмет соответствия поставленного Товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контрактом и передает Поставщику подписанный со своей стороны акт приемки товара или мотивированный отказ от его подписания..

6.3.4. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки Товара Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то:

в случае выявления недопоставки Товара Поставщик обязан осуществить допоставку Товара за свой счет и своими силами в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения претензии Заказчика об этом;

в случае обнаружения Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение 1 (одного) календарного дня со дня получения претензии Заказчика своими силами и за свой счет произвести замену некачественного Товара на Товар надлежащего качества.

6.4. Подписанный между Заказчиком и Поставщиком акт приемки товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного товара.

6.5. Претензии по качеству поставленного товара (если такой недостаток товара невозможно было выявить в момент проверки в соответствии с п. 6.3.3. настоящего Контракта, в целях не нарушения гигиены и стерильности поставленного товара) принимаются Поставщиком в течение срока годности/использования Товара.

Заказчик вправе предъявить претензии к Поставщику, связанные со скрытыми недостатками Товара по качеству, если данные недостатки Товара обнаружены в течение срока годности/использования Товара при соблюдении Заказчиком условий хранения Товара.

6.6.Претензия по качеству Товара оформляются в письменной форме в течение трех рабочих дней с момента их возникновения. Поставщик обязан в течение двух рабочих дней с момента получения претензии заменить некачественный товар на соответствующий требованиям Договора.

6.7. В случае невозможности замены некачественного Товара, на качественный, если такие недостатки не возможно было выявить в ходе приёмки товара и товар уже был оплачен Заказчиком, Поставщик обязан возвратить Заказчику стоимость некачественного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента истечения сроков, предусмотренных п. 6.6. настоящего Контракта.

6.8. Товар, получивший при загрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения (затрудняющие ее использование по прямому назначению), считается не поставленным.

6.9. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара по Контракту Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

6.10. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара по Контракту.

7. ВЫБОРОЧНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА

7.1. Заказчик имеет право осуществлять выборочную проверку поставляемого Товара.

7.2. Для проведения проверки Товара Заказчик направляет Поставщику запрос о предоставлении образцов каждой серии Товара для проведения анализа независимыми профильными экспертными организациями по контролю качества лекарственных средств. Забор образцов производится в 3-х кратном количестве упаковок Товара, необходимых для проведения одного анализа. Расходы, связанные с предоставлением образцов, несет Поставщик.

7.3. Выбор независимых профильных экспертных организаций по контролю качества лекарственных средств осуществляется Заказчиком.

7.4. Проверка Товара проводится за счет средств Заказчика.

7.5. Если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует условиям Контракта, не соответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки Товара, и цена Контракта остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

Расходы по проведению проверки Товара в случае, если по результатам выборочной проверки Товара определяется, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несет Поставщик.

При этом Заказчик имеет право потребовать замены всего поставленного Товара или проведения проверки каждой поставляемой единицы Товара за счет Поставщика.

7.6. Заказчик в соответствии с пунктом 4 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе предъявить в отношении Товара требования, связанные с недостатками Товара, если они обнаружены в течение срока годности Товара.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями) выданным(ыми) уполномоченным органом.

8.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен соответствовать требованиям Приложения №2 к настоящему Контракту «Технические характеристики товара». Срок годности Товара подтверждается инструкцией по медицинскому применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на первичной упаковке Товара (за исключением первичной упаковки лекарственных растительных препаратов) и на вторичной (потребительской) упаковке.

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе, в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество Товара, не более чем на тридцать процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара, не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на тридцать процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта уменьшают цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары.

9.2. При исполнении контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ, по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10. Ответственность сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

10.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

10.6. В случае просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены контракта.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

10.10. Стороны Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Уплата Сторонами неустойки (штрафов, пени) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Контракту.

10.11. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Заказчику документах, несет Поставщик.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Контракт вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части осуществления расчетов по Контракту и ответственности Сторон, предусмотренной разделом 10 Контракта, - до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

12. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

• платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;
• платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
• а также не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

15. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

15.1. Все споры, возникающие из Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

15.2. Все споры, возникающие из Контракта, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат передаче на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

15.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

15.4. Претензия должна быть составлена в письменной форме и направлена одной Стороной другой Стороне по адресу Стороны-адресата, установленному Контрактом, с использованием курьерской доставки с отметкой о вручении либо с использованием почтовой связи заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении. Момент получения претензии Стороной-адресатом определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

15.5. Сторона должна дать в письменной форме ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения претензии.

15.6. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

15.7. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

15.8. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

15.9. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

15.10. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. По всем вопросам, неурегулированным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.2. При исполнении Контракта не допускается:

16.2.1. При исполнении контракта, Электронного контракта, замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено ограничение, предусмотренное подпунктом б) пункта 2 части 4 статьи 14 Закона о контрактной системе №44-ФЗ, не допускается в случаях, если контракт предусматривает поставку товара российского происхождения.

16.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.

16.4. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием:

• курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении,
• либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта,
• либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 17 Контракта,
• либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 17 Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

16.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Контракта и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

16.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. Усиленная электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.

16.7. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

• Приложение № 1 – Спецификация;
• Приложение № 2 – Технические характеристики;
• Приложение № 3 - Заявка на поставку товара (форма);
• Приложение № 4 - Акт приема-передачи товара (форма).

17. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение N 1 к Контракту

от "__" _____ 202_ г. N

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

(подписано усиленной электронной подписью)

Приложение №2 к Контракту №

от "__" _____ 202_ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

(подписано усиленной электронной подписью)

Приложение № 3 к Контракту

от «__» ______ 20__ г. № ___

ЗАЯВКА от «__» ____ 20__ г. НА ПОСТАВКУ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ (ФОРМА)

С ________________ (контракт от «__» ____ 20__ г. № ___)

Заказчик _______ (полное наименование)

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка товара осуществляется в течение ___ рабочих дней с момента получения заявки

Адрес поставки:

Время поставки:

Контактная информация:

Дополнительные условия поставки/получения (выборки) Товара: ________ (указываются при наличии)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Контракту

от «__» ______ 20__ г. № ___

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПО КОНТРАКТУ (ФОРМА)

от «__» ______ 20__ № _______

«Поставщик» __________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице _____________, действующего на основании _____________, с одной стороны, и «Заказчик» ____________ (полностью наименование Заказчика) в лице _____________, действующего на основании __________ (устав, положение, доверенность), с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

1. Поставщик поставил Товар в соответствии со Спецификацией (приложение N 1 к Контракту) в установленные сроки:

1.1. Наименование Товара:

1.2. Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП (ПЕ):

1.3. Количество лекарственных форм в первичной упаковке;

1.4. Количество первичных упаковок во вторичной (потребительской)

упаковке;

1.5. Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской)

упаковке;

1.6. Количество поставленного товара в единицах измерения ЕСКЛП (ПЕ):

1.7. Количество поставленных вторичных (потребительских) упаковок:

1.8. Цена за вторичную (потребительскую) упаковку _________ (сумма

прописью) руб. _____ коп.

1.9. В том числе: - НДС ____% ________ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается

НДС)

- оптовая надбавка _______ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если

применяется)

1.10. Серия Товара _________________

1.11. ОКПД 2 ____________

1.12. Срок годности Товара: _________________

1.13. Информация из протокола согласования цен поставки Товара,

включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных

препаратов если применяется)

1.13.1. Зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная

производителем лекарственного препарата, _______ (сумма прописью) руб. ___

коп.

1.13.2. Фактическая отпускная цена, установленная производителем

лекарственного препарата (без НДС), руб.

1.13.3. Суммарный размер фактических оптовых надбавок,

установленных организациями оптовой торговли, ________ (сумма прописью)

руб. ___ коп.

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку

годности.

2. К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

2.1. Товарная накладная от «__» ______ 202_ г. № _____

2.2. Счет-фактура от «__» _______ 202__ г. № _____

2.3. Копия(ии) регистрационного(ых) удостоверения(ий) лекарственного(ых) препарата(ов) от «__» ______ 202__ г. № ___

2.4. Протокол согласования цен поставки Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, составленный по форме в соответствии с законодательством Российской Федерации (при поставке Товара, включенного в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов)

- Посмотреть таблицу с данными

сумма прописью ↑

Для исполнителя с общим режимом налогообложения ↑

сумма прописью ↑

условие в части НДС не включается в контракт в случае выбора Заказчиком цены за право заключения контракта ↑

Включается, если Поставщик является плательщиком НДС. ↑

Перечень документов может быть дополнен, в том числе с учетом специфики Товара ↑

В случае отсутствия лекарственного препарата в ЕСКПЛ - в столбце 7 «Единица измерения Товара в соответствии с ЕСКЛП» указывается единица измерения, указанная в заявке победителя, с которым заключается Контракт. В случае, если в ЕКСЛП будет указана единица измерения «усл. ед», Заказчик будет понимать под ней единицу измерения, которая была взята за основу при расчете начальной (максимальной) цены контракта и описании объекта закупки по данной позиции. ↑