Тендер - Поставка этилового спирта, раствор для наружного применения и/или приготовления лекарственных форм №270963739

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

№1._ООЗ_Спирт_2024

Приложение № 1

к извещению о закупке

Описание объекта закупки

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Основное описание.

Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара: Этиловый спирт для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% (далее – Товар).

Код ОКПД2 20.14.74.000 – Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80%.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств. Упаковка товара не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее января 2024 года.

В цену Товара включены транспортные, таможенные и иные расходы, связанные с поставкой, доставкой, разгрузкой Товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой Товара, расходы на ремонт и техническое освидетельствование баллонов.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТ, СанПиН, принятым для данного вида Товара.

Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, Технической характеристике поставляемого Товара (техническому заданию), условиями Контракта. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставленный Товар должен сопровождаться документами, в соответствии с законодательством РФ необходимыми для его правильной эксплуатации, а также подтверждающими его соответствие характеристикам закупаемого Товара. Должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

- сертификат соответствия (сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, паспорт или удостоверение о качестве и безопасности Товара.

В случае если Товар не подлежит сертификации, то при поставке Товара должно быть предоставлено письмо (или его копия, заверенная участником закупок) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

• Описание (требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам) приобретаемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки.

Поставка Товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента передачи заявки Поставщику. Заявка может быть передана по электронной почте или по телефону Поставщика, с обязательным подтверждением о получении и взятии в работу заявки Поставщиком по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика.

Условия приемки товара.

Приемка Товара производится от 1 – 2 (Одного до двух) мест на территории Заказчика, по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 9, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное), с учетом перерыва на обед с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут (время местное) и режима работы Заказчика в предпраздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Высота разгрузочной платформы транспортных средств для доставки Товара в баллонах должна соответствовать высоте капитальных бетонных подтоварников складских помещений Заказчика (130см) с целью обеспечения безопасности проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поставщик должен произвести выгрузку поставляемого Товара на разгрузочную платформу Заказчика своими силами и средствами.

Поставщик формирует документ о приемке в ЕИС. Датой приемки Товара является дата подписания в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение в процессе перевозки и хранении. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товаров. Товар должен быть упакован так, чтобы при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу потребителя и сохраняли свои потребительские свойства.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок определяется в соответствии с действующими нормами и правилами, но не может быть менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 17.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000007

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Новосибирская обл, Новосибирск г, проспект Академика Лаврентьева, дом 9

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.45 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Закона № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием соответствующего сертификата в случае если Товар подлежит обязательной сертификации либо декларацией о соответствии в случае если подтверждение соответствия Товара осуществляется в форме принятия декларации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Гарантийный срок определяется в соответствии с действующими нормами и правилами, но не может быть менее 12 (Двенадцати) месяцев

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 №2. НМЦК_Спирт_2024

Проект контракта

1 №3. Проект_Контракт_Спирт_2024

Описание объекта закупки

1 №1. ООЗ_Спирт_2024

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 №4 Требование к заявке

Дополнительная информация и документы

1 №0. Извещение_Спирт_2024

№0._Извещение_Спирт_2024

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН)

УТВЕРЖДЕНО

приказом НИОХ СО РАН

от ___________ № ______

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения, которые являются неотъемлемой частью извещения о закупке:

«Описание объекта закупки» Приложение № 1;

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» Приложение № 2;

«Проект контракта» Приложение № 3;

«Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению» Приложение № 4.

Рекомендуемые формы:

Рекомендуемая форма информации об участнике Приложение № 5;

Рекомендуемая форма декларации участника Приложение № 6.

№3._Проект_Контракт_Спирт_2024

Приложение № 3

к извещению о закупке

ПРОЕКТ

Контракт № ________

на поставку товара для нужд НИОХ СО РАН

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Багрянской Елены Григорьевны, действующей на основании Устава, и __________________________________________________________ (сокращенно ___________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующе___ на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) электронный аукцион (протокол _______№ ______от _____) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить спиртовой раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм (этиловый спирт для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%) (далее – Товар), количество, общая и единичная стоимость, характеристика которого установлены в Описании Товара (Приложение № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида товара, устанавливающих требования к качеству такого вида товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Поставка Товара осуществляется на условиях выборки объема Товара исходя из потребностей Заказчика. Контракт прекращается выборкой Заказчиком всего предусмотренного Контрактом объема Товара или прекращением срока поставки – исходя из того, что наступит раньше. Заказчик вправе не осуществлять выборку всего предусмотренного Контрактом объема Товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______ (_________________) рублей ___ копеек.,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС - _____ % (___ процентов), _______ (___) рублей ___ копеек (далее - цена Контракта).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (субсидия на выполнение государственного задания и (или) средства от приносящей доход деятельности).

2.2. Цена Контракта является твердой, установлена на весь период действия Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы и иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

Заказчик оплачивает цену Товара путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 13 настоящего Контракта.

2.3. Оплата производится Заказчиком после поставки партии Товара в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания усиленной электронной подписью лицом, имеющим право действовать от имени Заказчика, документа о приемке и размещения его в единой информационной системе.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.4. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии банка Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчетный счет Заказчика.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (Десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (Десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

2.7. При заключении Контракта Заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется в соответствии с п.2 Приложения №1 к Контракту.

Поставщик обязан поставить Товар Заказчику по наименованиям, в объеме, ассортименте и количестве согласно заявке Заказчика. Заказчик вправе отказать в приемке Товара, поставленного Поставщиком не в соответствии с заявкой.

Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии со своей потребностью в Товаре.

Заявка Заказчика на поставку партии Товара направляется по следующему адресу электронной почты Поставщика: __________@__________ и при необходимости по телефону +7-(_____)-___-__-__.

Заказчик оставляет за собой право не выбирать все задекларированное количество Товаров в течение срока действия Контракта.

3.2. Разгрузка Товара в месте поставки производится силами и средствами Поставщика.

3.3. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен:

- передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.1 Контракта;

- направить с использованием единой информационной системы Заказчику товарную (товарно-транспортную) накладную, счет-фактуру (в случаях, установленных законодательством).

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным. Оформление сопроводительных документов, относящихся к Товару, товарная (товарно-транспортная) накладная и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактура (в случаях, установленных законодательством) осуществляется Поставщиком в соответствии с описанием Товара отдельно по каждой спецификации с обязательным указанием в сопроводительных документах кроме номера и даты Контракта, номера спецификации к Контракту.

3.4. Период поставки Товара: в соответствии с п. 2.1 Приложения №1 к Контракту.

4. Порядок приемки поставляемого Товара

4.1. При исполнении Контракта Поставщик в день поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную Федеральным законом о контрактной системе, и документы, которые считаются его неотъемлемой частью (счёт, товарная накладная/универсальный передаточный документ, счёт-фактура (счет-фактура предоставляется в случаях, предусмотренных Налоговым кодексом РФ), а также сертификаты (декларации о соответствии) в случае их необходимости для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 4.1 Контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае непередачи документов, указанных в пункте 4.1, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

4.3. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в установленном порядке.

4.4. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.5. Датой приемки Товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

4.6. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.

4.7. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, технических паспортов и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Приемка поставленного Товара в части соответствия его количества, качества, объема требованиям, установленным Контрактом, производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке (размещения в ЕИС).

4.9. При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.

4.10. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию) Поставщик обязан безвозмездно заменить Товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком, если иной порядок и срок не установлен в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

4.11. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.13. Проверка соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениям к нему, проводится Заказчиком своими силами путем создания приемочной комиссии и/или проведения экспертизы (экспертиза экспресс-анализа) качества Товара из любой партии, поставленной Поставщиком по заявке Заказчика в соответствии с требованиями статьи 41 Федерального закона о контрактной системе.

Заказчик также вправе проводить проверку соответствия качества Товара путем передачи образцов Товара в любую лабораторию, включенную в перечень испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном порядке на техническую компетентность и независимость (далее аккредитованные лаборатории).

В целях проверки качества поставленного Товара Заказчик из любой партии Товара осуществляет выборку образцов Товара, которые направляются на экспертизу в аккредитованную лабораторию. При этом Заказчик осуществляет выборку образцов Товара на сумму не более 2% (Двух процентов) от объема поставленного в партии Товара, но не менее 1 (Одной) упаковки любого Товара из перечня, поставленного согласно Заявке Заказчика.

О направлении Товара в аккредитованную лабораторию Заказчик сообщает Поставщику и информирует о количестве Товара, направленном для проведения экспертизы и проверки соответствия качеству. Поставщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней обязуется за свой счет поставить соответствующий Товар дополнительно в количестве равном количеству, переданному в аккредитованную лабораторию.

4.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.5 Контракта.

4.16. Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке в единой информационной системе.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.1 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.1.8. Не отказывать в приемке Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

5.1.9. По соглашению с Поставщиком изменить условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.10. Направить часть поставляемого Товара в аккредитованную лабораторию для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.13 Контракта.

5.1.11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.1.12. После возникновения права требования от Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием уплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.1.13. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока для уплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.1.14. Удержать с согласия Поставщика из подлежащей оплате по настоящему Контракту цены сумму неустойки (штрафа, пени).

5.1.15. Принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.1.16. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об уплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.1.17. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик вправе обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта, обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.13 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства, отступления от условий Контракта, или иные их недостатки, должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом.

5.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке-передаче товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.1 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.1 Контракта, по итогам исполнения Контракта. Непередача указанных документов считается существенным нарушением Контракта Поставщиком.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара, его упаковки, условий транспортировки и хранения требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (Одного) календарного дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (Одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (Одного) календарного дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения, изменении адресов подразделений, факсов, телефонов и адресов электронной почты, указанных в разделе 13, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении реквизитов правильными реквизитами Поставщика будут считаться данные, указанные в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчика в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал контрактных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам (договорам).

5.5.4. В отношении Поставщика - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием соответствующего сертификата в случае если Товар подлежит обязательной сертификации либо декларацией о соответствии в случае если подтверждение соответствия Товара осуществляется в форме принятия декларации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение №1 к Контракту), должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Срок годности на поставленный по Контракту Товар регулируется законодательством Российской Федерации, если более длительный срок не указан в Описании объекта закупки (Приложение №1 к Контракту).

Требование обеспечения гарантийных обязательств не устанавливается.

6.3. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено документами, указанными в п.1.6 Описании объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту). Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

6.4.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.4.2. Поставляемый Товар должен иметь упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении.

6.4.3. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, а также с проведением в связи с этим повторного контроля органами сертификации и контроля, осуществляются за счет Поставщика.

6.4.4. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан изъять Товар ненадлежащего качества, а также возместить за свой счет, в полном объеме Товаром надлежащего качества, без учета использованного количества Товара.

Срок исполнения претензии: 5 (Пять) рабочих дней с момента ее предъявления Заказчиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % (Одного) процента цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пяти тысяч) рублей 00 копеек и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одной тысячи) рублей 00 копеек, и составляет ______ рублей ____ копеек.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пять тысяч) рублей 00 копеек, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и определяется в следующем порядке:

а) в случае если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. Общая сумма начисленных неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. Заказчик вправе произвести удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести удержание суммы начисленной неустойки (штрафа, пеней) из суммы обеспечения исполнения Контракта, а также вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Такая пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 (Одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по Контракту.

7.13. Заказчик освобождается от уплаты пеней за просрочку обязательств по оплате цены Контракта в случае несвоевременного поступления субсидий из Федерального бюджета.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе Поставщиком, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

8.2. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий 3 (Три) рабочих дня со дня ее поступления, если Федеральным законом о контрактной системе не установлено иное.

8.3. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе в реестрах независимых гарантий;

2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе;

3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки.

8.4. В случае отказа в принятии независимой гарантии Заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, при которых Заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию, путем указания таких причин в протоколах определения Поставщиков.

8.5. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.6. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5% цены Контракта, что составляет _______________ (_______) рублей __ копеек.

В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на 25 % (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, которая на 25 % (Двадцать пять) и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере:

а) превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, но не менее чем 10 % (Десять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона), что составляет _______________ (_______) рублей __ копейки;

б) предоставления информации, подтверждающей добросовестность такого участника с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (Трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % (Двадцать процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке.

Согласно части 8.1 статьи 96 Закона о контрактной системе, Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 названного закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (Трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании Заказчиком информации, предусмотренной указанной частью, недостоверной Контракт с таким участником не заключается, и он признается в соответствии с настоящим Федеральным законом, уклонившимся от заключения Контракта.

8.7. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта.

8.8. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

8.9. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 7 Контракта.

8.10. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежит возврату Поставщику Заказчиком. При этом срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать 30 (Тридцать дней) с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать 15 (Пятнадцать дней) с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.11. В случае если Поставщиком является казенное учреждение, раздел 8 Контракта исключается.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт заключён в электронной форме и вступает в силу в соответствии с положениями статьи 51 Закона о контрактной системе.

Контракт действует (срок действия настоящего Контракта) с даты заключения Контракта по 31 декабря 2024 года, а в отношении взаиморасчетов, гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств.

9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- Контракт может быть изменен в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе по соглашению Сторон. Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Соглашение об изменении условий контракта заключается с использованием единой информационной системы с последующим оформлением в письменном виде. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств при нарушении Поставщиком условий настоящего Контракта.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

9.6. В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик. Такое поступление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем заключения соглашения о расторжении с использованием единой информационной системы.

9.8. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают Акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём Товара, фактически поставленного Поставщиком Заказчику.

9.9. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.

9.10. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации об отсутствии Поставщика по адресу, указанному в Контракте датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты размещения информации в единой информационной системе. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

Описание объекта закупки (Приложение № 1);

Спецификация (Приложение № 2).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «__» __________ 202__ г. № ___

Описание объекта закупки

Основное описание.

Наименование (обозначение) и количество поставляемого товара: Этиловый спирт для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95% (далее – Товар).

Код ОКПД2 20.14.74.000 – Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80%.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств. Упаковка товара не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – не ранее января 2024 года.

В цену Товара включены транспортные, таможенные и иные расходы, связанные с поставкой, доставкой, разгрузкой Товара, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с поставкой Товара, расходы на ремонт и техническое освидетельствование баллонов.

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТ, СанПиН, принятым для данного вида Товара.

Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида товара, Технической характеристике поставляемого Товара (техническому заданию), условиями Контракта. Поставщик гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность Товара, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставленный Товар должен сопровождаться документами, в соответствии с законодательством РФ необходимыми для его правильной эксплуатации, а также подтверждающими его соответствие характеристикам закупаемого Товара. Должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

- сертификат соответствия (сертификат качества), выданный официальным сертификационным органом РФ, паспорт или удостоверение о качестве и безопасности Товара.

В случае если Товар не подлежит сертификации, то при поставке Товара должно быть предоставлено письмо (или его копия, заверенная участником закупок) от организации, уполномоченной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, свидетельствующее, что данный Товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

• Описание (требования к функциональным, качественным и техническим характеристикам) приобретаемого Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к условиям поставки.

Поставка Товара осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента передачи заявки Поставщику. Заявка может быть передана по электронной почте или по телефону Поставщика, с обязательным подтверждением о получении и взятии в работу заявки Поставщиком по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика.

Условия приемки товара.

Приемка Товара производится от 1 – 2 (Одного до двух) мест на территории Заказчика, по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 9, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное), с учетом перерыва на обед с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут (время местное) и режима работы Заказчика в предпраздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Высота разгрузочной платформы транспортных средств для доставки Товара в баллонах должна соответствовать высоте капитальных бетонных подтоварников складских помещений Заказчика (130см) с целью обеспечения безопасности проведения погрузочно-разгрузочных работ. Поставщик должен произвести выгрузку поставляемого Товара на разгрузочную платформу Заказчика своими силами и средствами.

Поставщик формирует документ о приемке в ЕИС. Датой приемки Товара является дата подписания в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение в процессе перевозки и хранении. Упаковка товаров должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товаров. Товар должен быть упакован так, чтобы при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу потребителя и сохраняли свои потребительские свойства.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок определяется в соответствии с действующими нормами и правилами, но не может быть менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты передачи Товара Заказчику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от « » _____________ 202_ г. № ______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными№4_Требование_к_заявке

Приложение № 4

к извещению о закупке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению

Информация и документы об участнике закупки.

полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

(Информация участником аукциона может быть представлена по рекомендованной форме в настоящем извещении об электронном аукционе);

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
• декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1-7 пункта 4.1 извещения об электронном аукционе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

(Декларация может быть представлена по рекомендованной форме в настоящей документации об электронном аукционе).

• копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);
• надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
• декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);
• декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 настоящего Федерального закона (если участник закупки является такой организацией);
• декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона;
• документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;
• декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки.

характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона 44 ФЗ;

документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

предложение участника закупки о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона);

информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки.

информация о товаре, предусмотренная п. п. 2.1 и 2.2, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом п. п. 2.1, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 43, не допускается.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Приложение № 5

к извещению о закупке

Рекомендуемая форма информации об участнике

Оформляется на бланке организации

Информация об участнике

_______________________________________

(указать наименование объекта закупки)

Заполняется участником аукциона

- Посмотреть таблицу с данными

_________________________ ___________________ ______________________

(должность) (подпись ) (Ф.И.О.)

_____________________

(дата)

Приложение № 6

к извещению о закупке

Рекомендуемая форма декларации участника

Оформляется на бланке организации

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии

с пунктом 13 документации об электронном аукционе

_______________________________________________________________________________ подтверждает свое

(указывается наименование участника закупки)

соответствие требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-5, 7, 7.1, 9, 10, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является иностранным агентом;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

9) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

______________________________ _________________ __________________

_________________________ ___________________ ______________________

(должность) (подпись) ( Ф.И.О.)

_____________________

(дата)

Приложения (при наличии)

М.П. юридического лица

(ИП ставит печать при ее наличии)

№2._НМЦК_Спирт_2024

Приложение № 2

к извещению о закупке

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

на поставку товара для нужд НИОХ СО РАН

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

НИОХ СО РАН в целях осуществления предусмотренной уставом деятельности необходимо осуществить закупку Этилового спирта, раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм в количестве, предусмотренном Описанием объекта закупки. В соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием данных, полученных из коммерческих предложений действующих на рынке поставщиков.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена контракта на поставку этилового спирта рассчитана в рублях РФ исходя из суммы произведений средних значений цен за единицу Товара и количества единиц Товара и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 45 копеек.

Ведущий инженер НИОХ СО РАН

А.В. Володина дата обоснования НМЦК 01.04.2024 года.