Тендер - Поставка эмали для НФ АО \"ССК\" (№13/6009) №289929038

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Форма_коммерческого_предложения - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Лот № 13/6009: Поставка эмали для НФ АО \"ССК\" Для корректной работы необходимо включить поддержку JavaScript в Ваше браузере.

АО «Сибирская Сервисная Компания» объявляет о проведении тендера по выбору Поставщика для организации обеспечения региональных подразделений АО «ССК» Товарами / Услугами по лоту «Поставка эмали для НФ АО \"ССК\"» и приглашает к участию в тендере все заинтересованные организации и индивидуальных предпринимателей.

К настоящему Приглашению на тендер прилагается типовая форма договора, техническая документация, перечень номенклатуры предполагаемый к поставке/оказанию услуг и условия поставки.

Чтобы претендовать на победу в данном тендере, Участник должен пройти процедуру регистрации и корпоративной авторизации.

Контактная информация по лоту:

• Для обращения по техническим вопросам лота – Нефтеюганский филиал, Материально-техническое обеспечение, Трушина Анастасия Андреевна, Старший специалист, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвн.148, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• Для обращения по организационным вопросам проведения тендера по данному лоту – Исполнительный аппарат, Тендерное управление, Мурзакаева Ирина Викторовна, Ведущий специалист, тел.: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвн. 609, e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Техническая документация по лоту:

• Скачать "Пакет документов по лоту" одним файлом
• Запрос на участие: скачать >>>
• Форма коммерческого предложения: скачать >>>
• Типовой договор: скачать >>>
• Управленние (отдел): Материально-техническое обеспечение

• Номенклатура лота: (Для участия в тендере по Лоту необходимо в личном кабинете указать номенклатуру данного Лота.) Продукция вспомогательная Материалы строительные

Программа проведения тендера:

Общие сведения о тендере

Организатор тендера, АО «ССК» приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в тендере на поставку товаров / услуг согласно приложенного лота.

Срок проведения тендера – с 31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 по 11.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (время местное)

Правовой статус тендера

Данный тендер не является конкурсом, и его проведение не регулируется законодательством Российской Федерации и не накладывает на Организатора какие либо гражданско-правовые обязательства.

Представленная тендерная документация является приглашением на тендер и должна рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим.

Заключенный по результатам тендера Договор фиксирует все достигнутые Сторонами договоренности.

Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным тендером.

Тендер проводится в следующем порядке:

Предоставление предложений проводится Участниками в течение всего срока проведения тендера с 31.01.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 по 11.02.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00 (время местное);

Оценка Предложений и выбор лучшего предложения осуществляется тендерным комитетом Организатора по окончании срока предоставления тендерных предложений;

Подписание Договора осуществляется после утверждения результатов тендера;

О результатах тендера уведомляется победитель, уведомление осуществляется однократно по окончании процедуры тендера;

Инструкции по подготовке Предложений

Участник должен подготовить полный пакет документов в соответствии с требованиями, означенными ниже.

Участник имеет право подать несколько Предложений на лот. Предложение может включать как поставку по всей номенклатуре лота, так и по её части. Предложение оформляется Участником на базе прилагаемого к настоящему Объявлению Перечня номенклатуры путём указания единичных цен и изготовителей товаров по выбранной Участником номенклатуре.

Предметом оценки является:

• Качество товара/услуг указанных Участником тендера.
• Статус участника (Производитель/Дилер/Посредник).
• Полнота охвата представленной Организатором номенклатуры МТР.
• Соответствие предлагаемой номенклатуры ИТТ, опросному листу либо чертежным и каталожным номерам товара заявленного на тендер.
• Оптимальность цен.
• Наличие разрешительной документации (при необходимости) на использование предлагаемого товара/услуги на территории РФ и на ОПО.
• Предлагаемые условия оплаты.

Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Все переданные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в объявлении о проведении тендера.

Все потенциальные участники тендера незамедлительно уведомляются об этом путём размещения информации на сайте Организатора в сети Интернет.

Требования к Участникам

Участвовать в данном тендере может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях осуществлять указанную деятельность.

Чтобы претендовать на победу в данном тендере, Участник должен отвечать следующим требованиям:

• Участник должен пройти процедуру регистрации и корпоративной авторизации;
• Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом реализации аналогичных проектов (не менее 3-х лет), иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;
• Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);
• Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

Состав тендерного предложения:

Перечень номенклатуры с указанием цены за единицу и изготовителя товара с подписью руководителя и печатью организации.

Указанная форма носит обязательный характер заполняется в форме и предоставляется в отсканированном виде (либо на бумажном носителе в офис АО «ССК» или его филиала). Никакие изменения форм документов без предварительного письменного согласия Организатора не допускаются.

Перечень документов, предоставляемых участниками тендера:

Перечень документов, которые участники тендера должны передать в отсканированном виде, либо на бумажном носителе: Обратите внимание на нумерацию пункта.

• Анкета контрагента (с печатью и подписью руководителя) с подтверждением согласия на обработку персональных данных;
• Устав со всеми зарегистрированными изменениями, срок полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
• Учредительный договор, состав акционеров, участников юридического лица;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
• Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за тридцать дней до даты авторизации;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• Документ, удостоверяющий полномочия лица, подписывающего документы (договор) от имени контрагента (решение акционеров или учредителей, приказ о назначении руководителя на должность либо доверенность)
• Паспортные данные генерального директора или председателя совета директоров (первое лицо предприятия или компании);
• Бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2) на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
• Референц-лист с указанием дат (год), сумм поставок и наименований контрагентов за прошлый и текущий год, контактного лица и телефона;
• Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям;

Прочие положения

Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного тендера.

Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

С компанией, победившей в тендере, заключается Договор после проведения процедуры авторизации.

С уважением, управление МТО АО «Сибирская Сервисная Компания». ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗОПАСНОСТЬ КАРЬЕРА ПРЕСС-ЦЕНТР ТЕНДЕРЫ КОНТАКТЫ ПОИСК АО «Сибирская Сервисная Компания» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1 Разработка Торговой Площадки © ООО «КОСА»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть25 г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть| Запрос_на_участие ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Уважаемые господа!

НФ АО «Сибирская Сервисная Компания» рассматривает возможность Вашего участия в тендере на Поставка эмали для НФ АО "ССК" и предлагает Вам предоставить в наш адрес коммерческое предложение по форме Приложения №1 и необходимые документы в указанные сроки.

Количество по данному лоту является плановым на 2025 год и может быть изменено.

Покупатель – АО «Сибирская Сервисная Компания»

Грузополучатель: Нефтеюганский филиал

(базис поставки указан в форме коммерческого предложения).

Данный лот является делимым, т.е. процедура по данному тендеру предусматривает возможность выбора нескольких победителей.

Коммерческие предложения оцениваются по критериям, отраженным в тендерной документации.

При подготовке ответа обязательно учитывать:

Цены указываются с учетом всех налогов, сборов и пошлин (в том числе таможенных), транспортных расходов до Грузополучателя, упаковки, тары и др. расходов;

Приоритетный срок оплаты Товара – в течение▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть календарных дней с момента фактического поступления Товара и предоставления оригинала счета-фактуры (данное условие имеет обязательный характер, но в исключительных случаях может быть изменено при оформлении конкретной спецификации на основании результатов тендера).

С коммерческим предложением предоставляется (при необходимости откорректировать):

Спецификация, по необходимости, поставки с перечислением поставляемого оборудования, ЗИП, металлоконструкций, механического и энергетического оборудования с попозиционной разбивкой и указанием:
наименования,
типов, марок (моделей),
количества,
стоимости ТМЦ,

Техническое описание или «Техническое задание» с указанием:
- марок (моделей) по необходимости;
- технико-технологических характеристик закупаемых ТМЦ/услуг;
- производителей, по необходимости,
- установленного основного и вспомогательного механического и энергетического оборудования,
- перечня технической и разрешительной документации (паспорта, инструкции, руководства, каталоги, ИТК, методические указания и т.д.);

Чертежи (схемы) общего вида и детализации, с указанием всех типоразмеров и спецификаций;

Копии документов:
Сертификаты соответствия Госстандарта РФ;
Свидетельства взрывозащищенности электрооборудования;

Для участия в тендере необходимо пройти регистрацию на торговой площадке АО «ССК» http://tp.sibserv.com, а также подтвердить участие в авторизации.

По вопросам условий и порядка проведения тендера Вы можете обращаться к: Ведущему специалисту ТУ АО «ССК»- Мурзакаевой Ирине Викторовне, тел:(3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвн.609,

E-mail: MurzakaevaIV@nf/sibserv.com

По техническим вопросам можете обратиться к:

Ведущему специалисту СБР: Сибагатуллину Тимуру Флоридовичу (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьвн.367, E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

АО «ССК» оставляет за собой право не принимать к рассмотрению предложения, поступившие позже установленного срока.

* Обращаем Ваше внимание, что данная процедура выбора поставщика не является торгами в форме конкурса в значении ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ.

Данное письмо не является офертой и не влечет обязательства АО «ССК» по заключению договора.

При отсутствии авторизации или не предоставление полного комплекта требуемых, согласно тендерной документации, документов организация может быть исключена из тендерной процедуры выбора поставщика ТМЦ/услуг.

АО «ССК» не берет на себя обязательство письменно уведомлять всех участников о результатах выбора коммерческих предложений.

Приложения:

Письмо о подаче заявки на участие в тендерной процедуре

Форма коммерческого предложения;

Форма технического предложения;

Техническое задание, опросные листы и т.д. (при необходимости)

Начальник ОМТО п/п А.М. Гильмияров

Типовой_договор

Приложение №18

к Распоряжению от 23.10.2024 № ССК-ИА▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьР

Договор поставки (ТМЦ) № _________

- Посмотреть таблицу с данными

______ «_______________________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и

Акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания» (АО «ССК»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар, а Покупатель – принимать и оплачивать поставляемый Товар в порядке и на условиях настоящего Договора. Поставщик гарантирует, что является добросовестным собственником Товара и обязуется поставить Товар Покупателю свободным от прав третьих лиц, залогов и иных обременений.

Количество, ассортимент, качество, сроки, цена, условия поставки приобретаемого Товара устанавливаются Сторонами в каждом конкретном случае поставки дополнительно и фиксируются в Спецификациях, подписанных Сторонами. Спецификации являются неотъемлемой частью Договора и оформляются в соответствии с формой, указанной в Приложении № 1 к Договору.

Список уполномоченных лиц Покупателя и Поставщика указан в Приложениях № 2 и № 3 к Договору. (* Прим. Прилагаются в случае подписания Договоров/Спецификаций Филиалами АО «ССК»).

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Сумма Договора складывается из стоимости поставленного на основании соответствующих Спецификаций Товара, включает НДС, исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ.

Стоимость Товара, указанная в Спецификации, является неизменной до момента исполнения Спецификации Поставщиком.

Стоимость Товара, согласованная в подписанной Сторонами Спецификации, фиксируется на весь период действия Договора и не подлежит изменению при заключении последующих Спецификаций на аналогичный Товар в течение срока действия Договора.

• Покупатель вправе не принимать к учету и не оплачивать Поставщику Товар, поставленный без Спецификации, надлежащим образом оформленной и подписанной уполномоченными представителями Сторон.

Цена на поставляемый Товар является фиксированной, устанавливается в рублях РФ и включает в себя стоимость Товара, НДС, маркировку, упаковку, оформление всего объема необходимой сопроводительной и правоустанавливающей документации, расходы по страхованию, хранению и транспортировке Товара до места передачи Товара Покупателю.

• Цена Товара включает в себя все налоги, пошлины и сборы и указывается в Спецификации относительно каждого определенного в ней вида Товара.
• Оплата Товара производится на основании следующих документов:

1) Подписанная с обеих Сторон Спецификация на приобретение Товара;

2) Товарная накладная (ТОРГ-12) с подписью и печатью Поставщика и Покупателя с обязательным указанием номера Договора и Спецификации, либо Универсальный передаточный документ (УПД) с обязательным указанием номера Договора и Спецификации;

3) Документ, подтверждающий приемку Товара по комплектности и качеству;

4) Счет-фактура с обязательным указанием номера Договора и Спецификации
(за исключением случая предоставления Поставщиком УПД);

5) Акт приема-передачи оказанных услуг (в случае, если поставка Товара сопровождается его установкой, пуско-наладочными и иными дополнительными работами);

6) При отгрузке Товара железнодорожным транспортом - копия ж/д квитанции, при отгрузке автомобильным транспортом – товарно-транспортная накладная по форме
№ 1-Т и транспортная накладная по форме, указанной в Приложении № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200;

7) Копия паспорта качества на отгруженную партию Товара.

Наименование Товара во всех предоставляемых отгрузочных и транспортных документах должно быть указано в полном соответствии со Спецификацией.

• Покупатель имеет право не оплачивать поставленный Товар в случае не поступления ему от Поставщика оригинала счета-фактуры или УПД на соответствующую партию Товара, либо поступления оригинала, оформленного Поставщиком с нарушением правил ст. 169 НК РФ и условий, указанных в настоящем Договоре, до предоставления Поставщиком документов, оформленных в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ. При этом Покупатель освобождается от ответственности за просрочку оплаты Товара, предусмотренной настоящим Договором и/или действующим законодательством за период устранения Поставщиком недостатков в документах и предоставления их Покупателю.
• Покупатель осуществляет оплату Товара на основании оригинала счета-фактуры Поставщика, оформленного на основании подписанной Сторонами накладной (акта приема-передачи) либо УПД. Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в указанном им банке платежным поручением банку, обслуживающему расчетный счет Покупателя. Оплата Товара осуществляется в соответствии с условиями, указанными в Спецификации к данному Договору. Срок оплаты Товара – не ранее 120 (ста двадцати) календарных дней и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического поступления Товара и получения Покупателем от Поставщика оригиналов документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Договора (данное условие имеет обязательный характер, но в исключительных случаях может быть изменено при оформлении конкретной Спецификации на основании результатов тендера).
• Наличие в распоряжении Покупателя к моменту платежа определенных в п. 2.5 Договора документов является достаточным и обязательным условием для исполнения Покупателем обязательства по оплате. Просрочка предоставления указанных документов соответствующим образом передвигает срок исполнения Покупателем обязательства по оплате на более поздний период.
• Моментом исполнения обязательств Покупателя по оплате полученного Товара признается дата списания соответствующей денежной суммы с расчетного счета Покупателя в обслуживающем банке на основании платежного поручения.
• Поставщик и Покупатель не реже чем 1 раз в квартал проводят сверки расчетов. Покупатель направляет Поставщику акт сверки расчетов в двух экземплярах, который Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения обязан рассмотреть, подписать, скрепить печатью и возвратить один экземпляр Покупателю. Поставщик подписывает и направляет Покупателю в те же сроки акт сверки вместе со своими разногласиями.
• Перечисление аванса (предварительной оплаты) по настоящему Договору рассматривается Сторонами как предоставление коммерческого кредита (в рублях РФ, не зависимо от валюты цены Товара и порядка оплаты по Договору). В случае если Поставщик не исполняет в установленный настоящим Договором и/или Спецификацией /Дополнительным соглашением срок обязательство по поставке Товара, предварительно оплаченного Покупателем, Поставщик обязан оплатить Покупателю проценты за пользование коммерческим кредитом (суммой предварительной оплаты), в соответствии со ст. 823 ГК РФ, в размере 0,1 % за каждый день пользования суммой предварительной оплаты с момента получения денежных средств до момента надлежащего исполнения обязательства по поставке Товара или возврата суммы предварительной оплаты Покупателю. С учетом изложенного, установленные в настоящем пункте Договора проценты не являются мерой ответственности за нарушение обязательства по поставке Товара, и должны рассматриваться как плата за коммерческий кредит. Покупатель вправе удержать проценты за пользование коммерческим кредитом (суммой предварительной оплаты) начисленные в размере, установленном настоящим пунктом, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ. С момента удержания Покупателем процентов за пользование коммерческим кредитом (суммой предварительной оплаты) прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму начисленных процентов за пользование коммерческим кредитом.

2.12. Поставщик, в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Покупателя, что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога на добавленную стоимость (НДС), обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

1) Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами;

2) Отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Поставщика в соответствии с законодательством и внутренними документами Поставщика;

3) Документы, подлежащие подписанию со стороны Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные, УПД и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), собственноручно подписываются уполномоченными лицами;

4) Привлекаемые Поставщиком для исполнения Договора третьи лица являются производителями Товара. Поставщик заверяет и гарантирует, что третьими лицами, у которых Поставщик приобрел Товар, НДС в бюджетную систему РФ выплачен.

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Поставщика имеют существенное значение для Покупателя.

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ в полном объеме возместить Покупателю имущественные потери, возникшие в результате отказа налоговыми органами Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Покупателем в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные Покупателем на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Покупателю в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Покупателя возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Имущественные потери подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя.

Нарушение Поставщиком указанных заверений или неисполнение гарантий, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от Договора путем письменного уведомления, при этом Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Покупателя от Договора. Отказ от Договора по этому основанию не лишает Покупателя права на возмещение убытков или взыскания неустойки.

Стороны обязуются добросовестно осуществлять направленные на соблюдение гарантий и заверений по настоящему Договору все необходимые действия, меры, включая, но не ограничиваясь, сбор необходимой информации и сведений, оформление необходимых документов, их необходимое предоставление компетентным государственным органам, Покупателю, привлеченным к исполнению договора третьим лицам, иным заинтересованным лицам и т.д. и т.п., в результате которых неблагоприятные последствия для другой Стороны полностью исключаются.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

Поставщик обязуется за свой счет доставить Товар по адресу, указанному в Спецификации. Товар, доставленный Поставщиком хотя бы и в распоряжение Покупателя, но в адрес, отличающийся от согласованного в Спецификации, считается поставленным с нарушением условий Договора, принимается Покупателем на ответственное хранение, оплате не подлежит. Поставщик обязан, получив соответствующее уведомление Покупателя, осуществить перевозку Товара в надлежащий адрес поставки – в сроки, указанные Покупателем в уведомлении.

Перед поставкой химических реагентов Поставщик обязан направлять образцы каждой партии Товара в лабораторию буровых растворов г. Нефтеюганска. Сроки проведения лабораторных исследований входят в сроки поставки, указанные в соответствующей Спецификации.

Если Товар по вине Поставщика доставлен не по адресу, указанному в Спецификации, Поставщик несет все расходы, связанные с его доставкой в пункт назначения, включая хранение, погрузку/разгрузку Товара и т.п.; если Товар доставлен не по адресу по вине Покупателя, Покупатель возмещает документально подтвержденные затраты Поставщика по повторной доставке заказанного Товара по их фактической стоимости.

Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, считается дата приемки Покупателем Товара, указанная в товарной накладной (ТОРГ-12) (либо в УПД), если иное не указано в Спецификации.

Срок поставки, указанный в Спецификации, является существенным условием Договора. Если сроки поставки Товаров не могут быть соблюдены, Поставщик обязан немедленно известить Покупателя о самой ранней и возможной дате поставки Товаров и согласовать этот срок с Покупателем. Если новая дата поставки Товаров не была согласована с Покупателем в письменной форме, Покупатель имеет право отказаться от Товара, поставленного с нарушением сроков поставки, потребовать от Поставщика возврата уплаченных за просроченную поставку Товара денежных сумм и предъявить штрафные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора.

Досрочная поставка указанного в Спецификации Товара, возможна только после письменного согласования с уполномоченным представителем Покупателя.

3.6. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты, Товар не находится в залоге у Поставщика в соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса РФ.

3.7. Товар поставляется Поставщиком только в количестве, указанном в Спецификации. При поставке несогласованного количества Товара Покупатель вправе отказаться от оплаты излишка Товара.

3.8. Поставщик гарантирует, что Товары, поставляемые Покупателю по Спецификации, будут новыми (изготовлены не ранее 6 месяцев с момента оформления Спецификации), изготовлены качественно и из первоклассных материалов, и будут соответствовать указанным в Спецификации основным техническим условиям, касающимся количества, стандартов качества и описания; что дизайн, конструкция и качество Товаров будут во всех отношениях соответствовать действующим законам и правилам, а также образцам, предоставленным Поставщиком и письменно одобренным Покупателем; а также что Товары будут пригодны для целей, для которых они приобретаются Покупателем, и будут иметь торговое качество и не содержать дефектов.

3.9. Поставка Товара в адрес Покупателя или иного грузополучателя (по письменному указанию Покупателя) автомобильным, ж/дорожным, иным видом транспорта производится по реквизитам, указанным Сторонами в Спецификации.

Если иное не предусмотрено соответствующей Спецификацией, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты отгрузки Поставщик уведомляет Покупателя электронным сообщением на официальный адрес Покупателя по Договору о готовности Товара к отгрузке.

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя/Грузополучателя (контактное лицо и адрес электронной почты указаны в графе «Контактные данные исполнителя Покупателя по договору» каждой Спецификации) о факте отгрузки Товара, не позднее 24 часов с момента отгрузки. А также сообщить Покупателю письменно (телеграфом, электронным сообщением на официальный адрес Покупателя по Договору) следующую информацию: дату отгрузки, номера транспортных документов, номер товарной накладной (либо УПД), номер счета-фактуры, наименование Товара и количество, номера контейнеров, вагонов и номера пломб, а в случае отгрузки автомобильным транспортом – номера автомобилей и контактные данные экспедиторов. Кроме того, Поставщик направляет на официальный электронный адрес Покупателя по Договору копии следующих документов: счет-фактуру, товарную накладную (либо УПД), товарно-транспортную накладную, ж/д квитанцию, сертификаты качества, паспорта, тех. условия эксплуатации и др. документы.

3.10. Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней со дня отгрузки Товара в установленном законодательством порядке направляет Покупателю оригиналы счета-фактуры, товарной накладной (либо УПД), с обязательным указанием номера, реквизитов Договора и Спецификации.

3.11. На каждую Спецификацию Поставщиком оформляется отдельный счет-фактура. Не допускается включение в счет-фактуру перечня Товаров из разных Спецификаций. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

3.12. Акты приема-передачи, счета-фактуры и накладные на оплату Товара (либо УПД), поставленного по Спецификации, подписанной от лица филиала Покупателя, выставляются Поставщиком в адрес данного филиала Покупателя.

3.13. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента фактической приемки Товара Покупателем на основании накладной (либо УПД), если иное не установлено в Спецификации.

3.14. Сроки поставки, включая сроки поставок отдельных партий Товара, место поставки (передачи Товара), а также сроки возврата тары (если Товар передается в возвратной таре) определяются в Спецификациях.

3.15. Поставщик обязан передать Покупателю Товар надлежащего качества в ассортименте, количестве и комплектации согласно требованиям настоящего Договора, Спецификации, паспортным и техническим характеристикам Товара.

3.16. Товар передается Покупателю в исправной оригинальной упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Товар отгружается в упаковке и таре, соответствующей техническим требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», если иные требования не предусмотрены Спецификацией и/или приложениями к настоящему Договору (для Товаров, поставляемых в Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, отдаленные районы). Упаковка и тара должны обеспечивать сохранность Товара при многократной перевалке, сепарации Товара, хранении на складе, а также при перевозке железнодорожным, речным, авиационным, морским и иными видами транспорта. Цена невозвратной тары и/или упаковки входит в цену поставляемого Товара. Товары, поставляемые по разным Спецификациям, должны быть упакованы и промаркированы отдельно с обязательным указанием номера Спецификации. В каждом письменном сообщении о Товаре, транспортной накладной, коносаменте и счете/счете-фактуре (либо УПД), должен быть указан номер соответствующей Спецификации и конечный пункт назначения Товаров.

3.17. При передаче Товара от Поставщика к Покупателю со склада Поставщика, Поставщик уведомляет Покупателя о готовности к передаче Товара, при этом Товар должен быть передан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня уведомления. При этом погрузка Товара на транспортное средство Покупателя производится силами Поставщика.

3.17.1. При приемке Товара на складе Поставщика Покупатель осуществляет внешний осмотр и проверяет соответствие поставленного Товара по количеству мест, указанных в накладных, ассортименту и целостность упаковки. По результатам данной проверки Покупатель подписывает накладные (либо УПД) или составляет акт о расхождении по количеству.

3.17.2. В случае отказа от приемки Товара Покупатель обязан во всех экземплярах накладной (либо в УПД) сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика (уполномоченного представителя Покупателя).

3.18. При осуществлении приемки Товара, Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить его количество при необходимости (нарушение заводской упаковки, тары, целостности контейнера, его пломбы) потребовать от представителей перевозчика составление коммерческого акта.

3.18.1. В течение 5 (пяти) дней с момента приемки Товара по количеству Покупатель проверяет качество и комплектность Товара.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, отдаленных районах и других районах досрочного завоза приемка Товара производственно-технического назначения по качеству производится не позднее 30 (тридцати) дней с момента поступления его на склад Покупателя.

3.19. Если при приемке Товара Покупателем будет обнаружена недостача, несоответствие качества, комплектности маркировки, тары и (или) упаковки Товара условиям настоящего Договора, данным, указанным в Спецификации, транспортных и (или) сопроводительных документах, приемка приостанавливается и Товар принимается Покупателем на ответственное хранение.

3.19.1. В адрес Поставщика в течение 24 (двадцати четырех) часов направляется письменное уведомление или уведомление на электронный адрес, указанный в Спецификации к Договору.

3.19.2. Для составления соответствующих Актов о недостаче и (или) о фактическом качестве и комплектности полученного Товара, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения письменного уведомления Покупателя или уведомления, направленного на электронный адрес, указанный в Спецификации к Договору.

3.19.3. Если в указанный срок, Поставщик не направит своего представителя в адрес Покупателя, приемка Товара по количеству, качеству, комплектности может быть произведена, а акт (акты) о недостаче и (или) фактическом качестве и комплектности Товара составлен Покупателем самостоятельно и такой акт(акты) будет являться обязательным для Сторон.

3.20. Для приемки Товара по качеству, комплектности, может быть привлечена независимая компетентная экспертная организация либо филиал ТПП РФ в регионе нахождения места приемки (доставки) Товара. Расходы по привлечению представителя такой организации несет Поставщик в том случае, если будет установлено несоответствие поставленного Товара по качеству, комплектности документации на Товар, условиям настоящего Договора и Спецификации.

3.21. Поставщик, допустивший недопоставку Товара либо его части, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в срок не более 20 (двадцати) дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. Направление указанного требования Покупателем, не является выражением его согласия на перенос срока поставки Товара либо его части. Требование Покупателя может быть направлено электронным сообщением на официальный адрес Поставщика по Договору с последующим письменным подтверждением.

3.22. При превышении количества поставленного Товара либо его несоответствии ассортименту и количеству, установленному в Спецификации, возврат излишне переданного Товара осуществляется за счет Поставщика, если не имеется согласия Покупателя на прием излишков. При этом подписанная Покупателем накладная (либо УПД), не является выражением его согласия на прием излишков.

3.23. Обязательство Поставщика по передаче Покупателю партии Товара считается исполненным с момента фактической передачи Товара Покупателю в полном объеме и подписания уполномоченными лицами обеих Сторон последней накладной (либо последнего УПД).

3.24. При выставлении счетов-фактур и иных документов по настоящему Договору Поставщик в обязательном порядке:

- в строке Покупатель, наименование Покупателя указывает – Акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания», в строке «Грузополучатель» – наименование филиала Акционерного общества «Сибирская Сервисная Компания» или реквизиты специализированного предприятия, оказывающего услуги по приемке и хранению грузов с указанием, для какого филиала осуществляется поставка Товара;

- указывает дату и номер Договора и Спецификации, в рамках которой осуществляется данная поставка Товара;

- оригиналы бухгалтерских документов направляет в адрес филиала – получателя Товара на имя контактного лица, указанного в Спецификации.

3.25. В случае если поставка Товара сопровождается его установкой, пуско-наладочными и иными дополнительными работами (далее – «работы»), перечень работ, технические и иные требования к ним, сроки выполнения работ указываются в Спецификации.

3.25.1. Если стоимость работ включена в цену Товара, датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. Стороны после выполнения всех предусмотренных заданием работ подписывают акт сдачи-приемки работ.

3.25.2. С момента подписания акта сдачи-приемки работы считаются выполненными Поставщиком. При наличии недостатков акт сдачи-приемки работ подписывается после их устранения, либо выполнения работ заново.

3.26. Поставщик, по требованию Покупателя, обязуется обеспечить доступ представителей Покупателя к местам производства, либо предпродажных испытаний Товара, а также всей сопутствующей сопроводительной документации, на предмет проверки соответствия требованиям Договора и Спецификации.

3.27. При отгрузке продукции железнодорожным транспортом Поставщик обязан:

3.27.1. Обеспечить наличие в системе ЭТРАН необходимой информации для отправки (возврата) порожних вагонов и освобождения подъездных путей Покупателя (Грузополучателя). Железнодорожный тариф на возврат порожнего вагона оплачивает Поставщик. В случае если Поставщиком к моменту сдачи Покупателем (Грузополучателем) вагона на станцию не обеспечено оформление необходимой информации в системе ЭТРАН на возврат, Поставщик обязан возместить Покупателю все связанные с этим затраты (убытки) в полном объеме, включая, но не ограничиваясь, требования третьих лиц (собственники ж/д тупиков, подъездных путей и т.д.), простои вагонов, штрафные санкции и т.д., а также иные документально подтвержденные расходы Покупателя.

3.27.2. Рассмотреть претензию Покупателя о возмещении расходов, предусмотренных пунктом 3.27.1. настоящего Договора, и в случае наличия обоснованных возражений уведомить о них Покупателя не позднее 5 дней с момента получения претензии. При отсутствии письменных возражений Поставщика в установленный срок, претензия Покупателя считается принятой, а Поставщик теряет право ссылаться на обстоятельства, о которых не известил Покупателя в установленный срок. Претензия подлежит оплате в полном объеме.

3.28. В случае, если для обычного применения Товара требуется программное обеспечение (далее - ПО), Поставщик обязан вместе с Товаром и в счет его цены предоставить Покупателю неисключительное право на использование такого ПО, передать в распоряжение Покупателя необходимое число экземпляров ПО, включая всю необходимую документацию, принять все меры для обеспечения беспрепятственного использования ПО Покупателем. Покупатель использует ПО в целях применения Товара. Указанное право использования ПО предоставляется Покупателю бессрочно, если иное не указано в Спецификации. Вознаграждение за предоставление права использования ПО, последних версий ПО, документации, необходимых для эксплуатации Товара, включено в цену Товара. Покупатель вправе использовать ПО, осуществлять действия, необходимые для функционирования ПО и Товара, в т.ч. осуществлять хранение ПО, вносить изменения, необходимые для исправления ошибок и нормального функционирования ПО, предоставлять доступ к использованию ПО и документации в объеме, необходимом для эксплуатации Товара своим работникам, контрагентам. Покупатель не предоставляет Правообладателю и/или Поставщику отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности после передачи прав на использование ПО.

3.29. При поставке Товаров, подлежащих прослеживаемости (в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110), Поставщик обязан соблюдать требования, предусмотренные Положением о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021
№ 1108 (пп. «в», «г» п.13), в частности, Поставщик обязан отражать в счете-фактуре или УПД
(в том числе в корректировочных) следующие реквизиты прослеживаемости Товаров:

- регистрационный номер партии Товара (РНПТ);

- количественную единицу измерения Товара, используемую в целях осуществления прослеживаемости и определяемую по Общероссийскому классификатору единиц измерения;

- количество Товара в указанной единице измерения.

При этом такие счет-фактуры, в том числе корректировочные, или УПД должны быть оформлены Поставщиком исключительно в электронном виде и переданы Покупателю по телекоммуникационным каналам связи без использования шифровальных средств.

КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ

Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и API заводов-изготовителей и подтверждаться сертификатами качества таможенного союза, паспортом качества, выданным заводом-изготовителем. Вместе с Товаром поставляются его принадлежности, и передается относящаяся к нему вся необходимая техническая и разрешительная документация, включая паспорт на продукцию завода изготовителя, сертификат качества, сертификат/декларация таможенного союза о соответствии, сертификат соответствия Госстандарта РФ, Разрешение на применение Госгортехнадзора РФ, каталог ЗиПа на оборудование, входящее в комплектность Товара, инструкцию, технические условия эксплуатации, сертификат качества, гарантийные обязательства заводов – изготовителей и т.п.).

Сертификат (паспорт) качества направляется Покупателю в электронном виде одновременно с отгрузочными и/или товаросопроводительными документами в день отгрузки Товара, с последующим предоставлением оригиналов.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (изготовлен не ранее 6 (шести) месяцев с момента оформления Спецификации), ранее не находился в эксплуатации, не подвергался ремонту и консервации.

В случае поставки Товара импортного производства Поставщик в обязательном порядке уведомляет Покупателя о наличии или отсутствии на данный вид Товара российских сертификатов качества и предоставляет копии документов, подтверждающих надлежащим образом оформленную таможенную очистку Товара и выпуск его в свободное обращение на таможенной территории РФ.

При поставке химических реагентов:

4.1.4.1. В обязанности Поставщика входит проверка качества Товара, передаваемого Покупателю (испытание, анализ, осмотр и т.п.), при этом Поставщик обязан вместе с поставляемым Товаром предоставить Покупателю доказательства осуществления проверки качества Товара (соответствующее техническое заключение, акты и пр.).

4.1.4.2. Перед отгрузкой Товара Поставщик обязан произвести отбор контрольных образцов (арбитражных проб) поставляемого Товара. Срок хранения арбитражных проб -
6 месяцев.

4.1.4.3. По результатам отбора проб (образцов) составляется акт отбора образцов,
в котором указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего акт, сведения о лицах (представителях), присутствовавших при отборе проб (образцов), использованные методики отбора проб (образцов), иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов). Указанный акт предоставляется Заказчику при поставке Товара.

4.1.4.4. Проверка качества Товара (испытание образцов) производится Поставщиком в своей лаборатории или лаборатории третьих лиц, с которыми у Поставщика заключены соответствующие договоры. При этом применяемое лабораторное оборудование должно быть поверено и/или аттестовано в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.1.4.5. Покупатель вправе направить своего представителя на место отгрузки Товара в целях предварительной проверки качества Товара, осуществления контроля за качеством погрузки Товара, а Поставщик обязуется обеспечить представителя Покупателя необходимыми условиями для осуществления такого контроля. В случае, если представителем Покупателя будут выявлены нарушения требований качества, количества, маркировки, упаковки, погрузки продукции, Поставщик по требованию Покупателя обязуется незамедлительно устранить все нарушения, в противном случае Покупатель вправе отказаться от поставки Товара,
не соответствующего условиям настоящего Договора и Спецификации. В этом случае поставка считается невыполненной, и Поставщик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. Окончательная приемка Товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя (Грузополучателя). В целях контроля за функционированием системы обеспечения качества Поставщика (производственных мощностей Поставщика) и его поставщиков (производителей Товара), Покупатель оставляет за собой право проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты производственных процессов на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков (производителей Товара). Расходы на проведение технического аудита несет Покупатель.

• При обнаружении производственных дефектов Товара в процессе эксплуатации при условии, что данные дефекты не могли быть установлены Покупателем при приемке Товара от Поставщика, Покупатель обязан составить акт об обнаружении скрытых дефектов, незамедлительно известить Поставщика о выявленных дефектах с приложением подробного перечня указанных дефектов и соответствующих актов.
• Вскрытие оборудования, аппаратуры для установления причин дефектов без представителя Поставщика, Изготовителя, без их согласия на это, не допускается в период Гарантийного срока.
• Срок предъявления от Покупателя к Поставщику претензий по качеству Товара, учитывая нахождение производственных объектов Покупателя в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях составляет не менее 90 (девяноста) дней с момента передачи Товара, но не более Гарантийного срока на поставленный Товар.
• Гарантийный срок на поставленный Товар указывается в техническом паспорте, талоне Покупателя, ином документе, устанавливающем обязанности завода – изготовителя и/или Поставщика по гарантийному обслуживанию Товара.
• Если начало гарантийного срока определяется с момента продажи Товара первому Покупателю, Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате первой продажи.
• Гарантийный срок на все поставляемые Поставщиком Товары, устанавливается в соответствующей Спецификации, но составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, а для химических реагентов 24 (двадцать четыре) месяца.

В отношении скрытых и внутренних дефектов претензии могут быть предъявлены в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня, когда такой скрытый дефект мог быть обнаружен или в соответствии с техническими условиями на Товар.

• • Если на Товар установлен гарантийный срок эксплуатации (технически сложный Товар), Покупатель вправе предъявить к Поставщику претензии по качеству в пределах всего установленного соответствующим документом гарантийного срока эксплуатации.
• Поставщик за свой счет обязуется устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 20 (двадцати) дней от даты передачи Товара Покупателю, если дефекты были обнаружены в момент передачи Товара, или в течение 30 (тридцати) дней с момента получения уведомления об обнаружении производственных дефектов Товара в процессе его эксплуатации.
• Устранение недостатков, поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя.
• В целях сокращения сроков замены Товара, устранения недостатков, либо допоставки Товара, претензия по качеству передается сначала электронным сообщением на официальный адрес Поставщика по Договору, а впоследствии заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку.
• Замена Товара осуществляется при наличии аналогичного Товара на складе Поставщика. При отсутствии аналогичного Товара на складе Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии на официальный электронный адрес Поставщика по Договору и согласовывает с Покупателем возможность поставки Товара сразу же после его поступления на склад (согласовывает изменение срока замены Товара).
• В случае несогласия Покупателя с указанными Поставщиком сроками замены Товара, последний в случае соответствующего требования Покупателя обязан в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения отказа Покупателя возвратить денежные средства за поставленный Товар ненадлежащего качества.
• По письменному обращению Покупателя Поставщик обязан оформить, за счет Покупателя, страхование Товаров от определенных рисков, указанных Покупателем, и, по требованию Покупателя, представить доказательство того, что такое страхование заключено и соответствует условиям Покупателя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае, если Товар не будет поставлен в сроки, установленные в Спецификации, либо не будет поставлен, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в следующем порядке:

- единовременная штрафная неустойка в размере 1 % от стоимости Товара, поставка которого была просрочена, за нарушение сроков поставки до 5 дней (включительно),

- 0,1% от стоимости Товара, поставка которого была просрочена, начиная с шестого дня и за каждый последующий день нарушения сроков.

Покупатель имеет право начислять неустойку в размере, установленном настоящим пунктом, до момента расторжения Договора.

Покупатель вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим пунктом, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

С момента удержания Покупателем неустойки прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму начисленной неустойки.

• В случае, если Поставщик поставляет Товар ненадлежащего качества и/или некомплектный Товар и/или Товар несоответствующий ассортименту, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в следующем порядке:

- единовременная штрафная неустойка в размере 1 % от стоимости Товара за просрочку поставки Товара (поставку товара ненадлежащего качества и/или комплектности и/или не соответствующего ассортименту) на срок до 5 дней (включительно),

- 0,1% от стоимости Товара, начиная с шестого дня просрочки поставки Товара (поставку товара ненадлежащего качества и/или комплектности и/или не соответствующего ассортименту), за каждый день просрочки поставки.

Покупатель имеет право начислять неустойку, в размере, установленном настоящим пунктом, до момента расторжения Договора.

Покупатель вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим пунктом, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

С момента удержания Покупателем неустойки прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму начисленной неустойки.

• В случае, если по вине Поставщика сроки оказания услуг по шеф-монтажным и пуско-наладочным работам будут увеличены, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в следующем порядке:

- единовременная штрафная неустойка в размере 1% от стоимости Товара в случае увеличения сроков оказания услуг по шеф-монтажным и пуско-наладочным работам на срок до 5 дней (включительно),

- 0,1% от стоимости Товара, начиная с шестого дня увеличения срока оказания услуг по шеф-монтажным и пуско-наладочным работам, за каждый календарный день просрочки.

Покупатель имеет право начислять неустойку, в размере, установленном настоящим пунктом, до момента расторжения Договора.

Покупатель вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим пунктом, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

С момента удержания Покупателем неустойки прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму начисленной неустойки.

• В случае, если Поставщик нарушит сроки устранения выявленных недостатков и/или замены некачественного Товара (в том числе в течение гарантийного срока), Покупатель имеет право взыскать с Поставщика неустойку в следующем порядке:

- единовременная штрафная неустойка в размере 1 % от стоимости Товара за нарушение сроков до 5 дней (включительно),

- 0,1 % от стоимости Товара, начиная с шестого дня и за каждый последующий день нарушения сроков.

Покупатель имеет право начислять неустойку, в размере, установленном настоящим пунктом, до момента расторжения Договора.

Покупатель вправе удержать неустойку, начисленную в размере, установленном настоящим пунктом, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

С момента удержания Покупателем неустойки прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму начисленной неустойки.

• Если при нарушении Поставщиком условий настоящего Договора или применимого законодательства, Покупатель понесет убытки, данные убытки подлежат возмещению Поставщиком в полной сумме сверх неустойки (пени и/или штрафа) в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 394 ГК РФ. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.
• При просрочке оплаты поставленного Товара Поставщик имеет право взыскать с Покупателя проценты за пользование денежными средствами в размере 0,02% от неоплаченной суммы, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от стоимости поставленного Товара, оплата которого была просрочена.
• Поставщик обязан в случае отправления грузов железнодорожным транспортом компенсировать Покупателю расходы, связанные с зачисткой вагонов после выгрузки грузов и от остатков ранее перевозимых грузов в момент поступления на основании подтверждающих документов Покупателя.
• Сотрудникам Покупателя не разрешается, а Поставщик уведомлен о том, что сотрудникам Покупателя не разрешается принимать любые подарки (что включает, но не ограничивается, ссуды, развлечения или другие существенные знаки внимания) от Поставщика, и/или склонять Поставщика к подаркам или знакам внимания любого рода и стоимости. Поставщик соглашается немедленно сообщить руководству Покупателя о любом случае подобного поведения сотрудника Покупателя.
• Ни при каких обстоятельствах Покупатель не будет нести ответственность перед Поставщиком за косвенные убытки, понесенные второй Стороной в связи с исполнением настоящего Договора или любой Спецификации, включая случаи упущенной выгоды, простоя, потери бизнеса и т.п.
• Поставщик гарантирует возмещение всех дополнительных затрат Покупателя, подтвержденных документально, возникших в связи с просрочкой поставки, включая возможные доставки авиатранспортом.
• Поставщик при нахождении на территории объектов Покупателя обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками, работниками субподрядных организаций, в т.ч. привлеченным персоналом в качестве третьего лица.

Поставщик обязан обеспечить в отношении персонала Поставщика и персонала привлеченных им третьих лиц соблюдение запрета на любой промысел (и иную деятельность) в Районе выполнения работ, не связанный с предметом Договора, и на ввоз в Район выполнения работ, а также хранение, употребление, распространение, изготовление, ношение, использование в Районе выполнения работ алкоголя, наркотических, наркосодержащих и иных одурманивающих веществ, животных, оружия, взрывчатых веществ и установить строгий контроль над выполнением этих условий.

По каждому выявленному случаю нарушения указанного выше запрета Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей, при этом при групповом нарушении под одним выявленным случаем понимается запрещенное Договором действие, совершенное одним лицом. В случае нарушений правил пожарной безопасности, а также случаев нахождения в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, случаев провоза, хранения, распространения, изготовления, ношения, использования, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и иных одурманивающих веществ, провоза, хранения, изготовления, ношения, использования, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов персоналом Поставщика или привлеченных им третьих лиц, которые повлекли причинение ущерба Покупателю, или послужили основанием для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора, без возмещения Поставщику убытков, причиненных прекращением Договора. Основанием для предъявления претензий Покупателем относительно употребления алкоголя, наркотических веществ в месте производства работ является двухсторонний акт, подписанный представителями Покупателя и Поставщика, акт добровольного медицинского освидетельствования, подписанный медицинским работником Покупателя, либо акт об отказе работника Поставщика или привлеченных им третьих лиц от добровольного медицинского освидетельствования на предмет алкогольного (иного опьянения), подписанный Покупателем.

При отказе Поставщика от подписания акта или неявке для его подписания, акт составляется и подписывается Покупателем в одностороннем порядке.

Персонал Поставщика и привлеченных им третьих лиц обязан предъявлять к досмотру свои личные вещи, провозимые в Место производства работ/оказания услуг. Отказ от досмотра является основанием для отказа соответствующему лицу в допуске на Место производство работ/оказания услуг.

Покупатель вправе удержать размер штрафа, установленный в настоящем пункте, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

• Поставщик обязан соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны труда, окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной безопасности. Поставщик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления; а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Поставщика окружающей природной среде или ее компонентам. При поставке (перевозке) опасных грузов автомобильным транспортом осуществлять соблюдение действующих законодательных требований, правил, нормативов и стандартов в части безопасности.
• Поставщик гарантирует компенсацию Покупателю всех убытков, возникших у Покупателя в связи с поставкой некачественного Товара.
• Стороны договорились, что положения статьи 317.1. ГК РФ к условиям настоящего Договора не применяются.
• В случае возникновения простоев у Покупателя, по причине нарушения срока поставки и/или поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара и/или Товара несоответствующего ассортименту, а также ввиду нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору в период гарантийного срока на поставленный Товар, Поставщик возмещает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей за каждый час простоя Покупателя. Покупатель вправе удержать размер штрафа, установленный в настоящем пункте, из суммы, подлежащей уплате за поставку Товара/оказание услуг/производство работ.

Стороны установили, что «Простой» («непроизводительное время») – это время, когда персонал и/или оборудование Покупателя, а также его Субподрядчиков не работали по причинам, зависящим от Поставщика, а также время, потраченное на ликвидацию аварии, осложнения или иного инцидента, допущенного по вине Поставщика и повлекшего причинение Покупателю убытков

Покупатель направляет уведомления о простое (на электронный адрес Поставщика, указанный в соответствующей Спецификации) с вызовом представителя Поставщика (в соответствии с п. 3.19.2 Договора).

После окончания простоя, Покупатель направляет двусторонний Акт о простое на электронный адрес Поставщика, данный Акт подписывается уполномоченным представителем Поставщика и направляется последним на электронный адрес Покупателя не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком. Таким образом, доказательством простоя является двухсторонний Акт о простое, а в случае отказа Поставщика от подписания Акта о простое или неполучении Покупателем ответа Поставщика - подписанный Покупателем односторонний Акт от простое.

Убытки, причиненные простоем, в случае если они не покрываются штрафом установленным настоящим пунктом, возмещаются сверх данного штрафа.

• Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара в соответствии с техническими требованиями Покупателя и условиями настоящего Договора. При обнаружении Покупателем несоответствия упаковки Товара техническим требованиям и условиям Договора, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 0,9% от стоимости соответствующей партии Товара.
• В случае не своевременного предоставления Поставщиком документов согласно
  п. 4.1., п. 4.1.1. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки такого предоставления, до момента предоставления Поставщиком всех необходимых документов.
• За выявленные и зафиксированные документально факты нарушений Поставщиком норм действующего законодательства РФ, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, в том числе внутренние регламенты и инструкции, исполнение которых обязательно на объектах Покупателя, Поставщик обязан компенсировать Покупателю все уплаченные последним штрафные санкции и возместить убытки. А в случаях, приведших к инцидентам (пожар, авария, несчастный случай и т.д.) на объектах Покупателя, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей вне зависимости от их материальных последствий и возмещает убытки в полном объеме сверх неустойки.

5.19. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ, Поставщик заверяет и гарантирует, что все документы, предоставляемые Покупателю, являются подлинными, содержащаяся в них информация соответствует действительности, Поставщик проверил все документы на предмет подлинности до передачи их Покупателю. В случае обнаружения представителями Покупателя, что предоставленные документы поддельные, либо указанная в них информация не соответствует действительности, Поставщик оплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Сто тысяч) рублей за каждый документ.

Покупатель вправе удовлетворить требования к Поставщику о возмещении указанного в настоящем пункте штрафа путем удержания в одностороннем внесудебном порядке суммы штрафа из подлежащих к оплате Поставщику сумм по настоящему Договору, направив соответствующее уведомление Поставщику. С момента удержания прекращается обязательство Покупателя по оплате поставленного Товара на сумму удержания.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны подтверждают понимание важности вопроса о сохранности сведений конфиденциального характера (далее – Конфиденциальная информация), и соглашаются принять на себя следующие обязательства:

К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Получающей стороной от Раскрывающей стороны, в соответствии с предметом настоящего Договора, в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.

Получающая сторона не будет разглашать полученную ею от Раскрывающей стороны Конфиденциальную информацию какому-либо другому лицу, предприятию, организации в течение 3-х лет с даты заключения настоящего Договора, а в отношении секрета производства – до прекращения действия исключительного права Раскрывающей стороны на секрет производства и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.

Получающая сторона будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Получающая сторона соблюдала бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.

Применительно к настоящему Договору к третьим лицам не относятся: дочерние и материнские общества Получающей стороны. При этом Получающая сторона обязана потребовать от дочернего и материнского обществ, дочерних обществ материнского общества, которым будет предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

Конфиденциальная информация не будет считаться таковой и Получающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих пунктов:

Уже известна Получающей стороне.

Является или становится публично известной в результате неправильного, небрежного или намеренного действия Раскрывающей стороны.

Легально получена от третьей стороны без ограничения и без нарушения настоящего Договора.

Представлена третьей стороне Раскрывающей стороной без аналогичного ограничения на права третьей стороны.

Независимо разработана Получающей стороной, при условии, что лицо или лица, разработавшие ее, не имели доступа к Конфиденциальной информации.

Разрешена к выпуску письменным разрешением Раскрывающей стороны.

Раскрыта органам государственной власти и местного самоуправления, а также иным государственным органам, по их мотивированному запросу, в соответствии с действующим законодательством. При этом Получающая сторона вправе потребовать от органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, которым предоставлена Конфиденциальная информация, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности.

Получающая сторона несет полную ответственность перед Раскрывающей стороной за убытки, которые могут возникнуть в результате разглашения Конфиденциальной информации, произошедшей по вине Получающей стороны и в нарушение условий настоящего Договора, в том числе, Получающая сторона несёт безусловную ответственность за действия всех своих сотрудников, а также сотрудников своих дочерних и материнского обществ, приведшие к разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам, даже в случае увольнения таких сотрудников к моменту разглашения Конфиденциальной информации.

В случае разглашения Конфиденциальной информации третьим лицам Получающей стороной без письменного разрешения Раскрывающей стороны на такое разглашение, Получающая сторона обязуется возместить Раскрывающей стороне убытки, понесённые в результате такого разглашения Конфиденциальной информации.

• Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования настоящего Договора без предварительного согласия другой Стороны, за исключением своих дочерних и материнского обществ. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон, в соответствии с действующим гражданским законодательством, реорганизуемая или ликвидируемая Сторона должна принять все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации.

Получающая сторона обязана незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Конфиденциальной информации третьими лицами.

• В случае разглашения конфиденциальной информации третьим лицам, виновная Сторона, помимо убытков, уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот тысяч) рублей за каждый такой факт.

6.6. Поставщик, в случае передачи ему персональных данных сотрудников Покупателя, обязан обрабатывать данные сведения в полном соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», сохранять их конфиденциальность, принимать требуемые законодательством организационные и технические меры по их защите, нести ответственность за нарушение обязательств по конфиденциальности, независимо от того, стало ли нарушение конфиденциальности результатом умышленных действий Поставщика или произошло по его неосторожности, удалять персональные данные по истечении оговоренного срока хранения или по достижении цели обработки. Руководствуясь абз. 4 ч. 1 ст. 88 ТК РФ, Покупатель предупреждает Поставщика о том, что получаемые Поставщиком персональные данные работников Покупателя могут быть использованы только в тех целях, для которых они были сообщены.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются обстоятельства (события), возникшие после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, находящиеся вне разумного контроля Стороны, и которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (далее – События Форс-мажора).

В частности, к Событиям Форс-мажора относятся, включая, но не ограничиваясь, следующие события: войны (объявленные или необъявленные) или иные военные действия; мятежи; восстания; террористические акты, гражданские беспорядки, национальные или отраслевые забастовки; эпидемии; стихийные бедствия, удар молнии, землетрясение, пожар; принятие государственными, муниципальными органами запретительных (ограничительных, предупредительных, карантинных) мер, в том числе вследствие наступления вышеуказанных обстоятельств, а также в целях их недопущения; национализация и другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. К Событиям Форс-мажора не относятся, включая, но не ограничиваясь: беспорядки, местные забастовки, локауты и любые другие производственные споры или действия со стороны, между или среди работников какой-либо Стороны; финансовая несостоятельность Стороны, ее подрядчиков или субподрядчиков, допущенное ею (ими) неисполнение или задержка в исполнении, отсутствие необходимых денежных средств, любые изменения в законодательстве, а также связанные с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ограничительные меры, принимаемые государственными и муниципальными органами.

7.2. В случае наступления События Форс-мажора, Сторона, подвергшаяся его воздействию, не позднее 72 (семидесяти двух) часов с момента наступления События Форс-мажора, в связи с которым для этой Стороны стало невозможным исполнение Договора, либо его части, в письменной форме уведомляет другую Сторону о Событии Форс-мажора и о его последствиях, с предоставлением:

(а) описания События Форс-мажора и его характера;

(б) подтверждения Торгово-промышленной палаты РФ или иного уполномоченного органа РФ о наступлении События Форс-мажора (не требуется для общеизвестных фактов);

(в) доказательств того, каким образом Сторона была лишена возможности исполнять свои обязательства;

(г) информации о том, какой Товар не может быть поставлен или какие работы (части работ) не смогут быть выполнены в срок ввиду События Форс-мажора и о влиянии на исполнение Договора в целом;

(д) указания на срок задержки исполнения обязательств в связи с Событием Форс-мажора.

О прекращении События Форс-мажора Сторона обязана также уведомить другую Сторону в указанный выше в настоящем пункте срок. Если Сторона в указанный срок не сообщит другой Стороне о наступлении и (или) прекращении Событий Форс-мажора, она лишается права ссылаться на него как на основание, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательств по Договору, за исключением случая, когда Событие Форс-мажора препятствовало отправлению такой Стороной такого сообщения.

7.3. В случае, если указанное в уведомлении событие очевидно не является Событием Форс-мажора, другая Сторона вправе уведомить контрагента о своем несогласии с предложенной оценкой ситуации и при необходимости провести переговоры с целью выяснения дальнейшей возможности исполнения Договора.

7.4. При наступлении События Форс-мажора, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов и/или сроков исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

При наступлении События Форс-мажора срок выполнения обязательства, затронутого Событием Форс-мажора, отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Событие Форс-мажора и его последствия, если Стороны не договорятся об ином. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства по Договору вследствие События Форс-мажора, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за невыполнение иных ее обязательств, не затронутых Событием Форс-мажора.

Каждая из Сторон должна приложить все разумные усилия для смягчения влияния и уменьшения неблагоприятных последствий наступления Событий Форс-мажора на выполнение своих обязательств по Договору.

7.5. Каждая Сторона должна сама нести все прямые и косвенные финансовые последствия наступления События Форс-мажора, и Покупатель не обязан выплачивать какую-либо дополнительную компенсацию или производить какой-либо платеж Поставщику в связи с приостановкой или изменением порядка выполнения Поставщиком обязательств по Договору по причине События Форс-мажора.

7.6. Если Стороны не договорятся об ином, Договор может быть в одностороннем порядке расторгнут полностью либо в части:

а) Покупателем, если поставка Товара или завершение работ, по мнению Покупателя, являются невозможными в связи с Событием Форс-мажора, или, если вследствие просрочки, возникшей в связи с Событием Форс-мажора, Покупатель утратил интерес к Договору, или

б) любой из Сторон, если Событие Форс-мажора продолжает действовать более 1 (одного) календарного месяца и повлияло на большую часть обязательства по Договору как подтверждено Стороной, ссылающейся на такое Событие Форс-мажора, путем направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения Договора.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с Событием Форс-мажора авансы, выплаченные Покупателем Поставщику, подлежат возврату Покупателю в объеме, не покрытом поставленным Товаром выполненными или надлежащим образом и принятыми работами/услугами в 15-дневный срок с даты получения уведомления о расторжении Договора.

Неиспользованные материалы и оборудование, переданные Покупателем Поставщику для исполнения Договора, а также результат незавершенных работ (при наличии), по требованию Покупателя подлежат передаче Покупателю.

7.8. Покупатель ни при каких обстоятельствах не обязан возмещать Поставщику какие-либо иные расходы, потери или убытки в период действия События Форс-мажора, иных указанных в настоящем разделе Договора (п.7.1-7.7) событий, их последствий, а также в связи с расторжением Договора.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения, изменения, прекращения, недействительности Договора (далее – споры), подлежат разрешению в порядке, установленном Договором. Установленные Договором сроки и порядок досудебного урегулирования споров являются обязательными для соблюдения Сторонами.

8.2. Стороны пришли к соглашению об установлении следующего претензионного порядка урегулирования споров:

8.2.1. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с исполнением, изменением, прекращением, недействительностью Договора, обязана направить другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с указанием требования и обстоятельств, на которых основано требование (далее – претензия).

8.2.2. К претензии должны быть приложены копии обосновывающих документов, отсутствующих у другой Стороны.

8.2.3. Претензия направляется способом и по адресу, которые установлены Договором для направления юридически значимых сообщений, в том числе может быть направлена на официальный электронный адрес Стороны по Договору.

8.2.4. В случае возврата претензии с отметкой почтовой (курьерской) службы об истечении срока хранения или отсутствии адресата по указанному адресу, или отказе адресата, или о выбытии организации, либо невозможности вручения претензии адресату по иной зависящей от него причине, претензия считается полученной с даты прибытия письма в место вручения согласно отчету об отслеживании отправления по почтовому идентификатору с сайта Почта России либо аналогичным сведениям (документам) курьерской службы.

8.2.4.1. В случае направления претензии на официальный электронный адрес Стороны по Договору, она считается полученной в день её направления.

8.2.5. Срок рассмотрения претензии и направления ответа о результатах ее рассмотрения составляет 10 (десять) календарных дней со дня получения. Порядок направления ответа о результатах рассмотрения претензии аналогичен порядку направления претензии.

8.2.6. Сторона - получатель претензии вправе запросить у другой Стороны сведения (документы), относящиеся к предмету спора (существу требования). В этом случае течение срока рассмотрения претензии приостанавливается до даты предоставления запрашиваемых сведений (документов). При реализации данного права Стороны обязаны руководствоваться принципом добросовестности участников гражданских правоотношений и не допускать злоупотребления правом. В случае неполучения затребованных сведений (документов) по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления запроса, претензия рассматривается Стороной на основании имеющихся у нее сведений (документов).

8.2.7. Оставление претензии без ответа не допускается.

8.3. Сторона вправе передать спор на разрешение арбитражного суда после получения отказа другой Стороны в удовлетворении претензии или в случае если после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора претензия не удовлетворена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения, если иной срок удовлетворения не будет согласован Сторонами при досудебном урегулировании спора.

8.4. Неурегулированные в претензионном порядке споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения филиала Покупателя, в отношении которого исполнялся Договор, в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания, указанной выше, и действует по _________202_ г., а в части исполнения обязательств Сторонами, до полного их завершения.

Срок действия настоящего Договора может быть продлен путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору.

• Настоящий Договор может быть прекращен Покупателем с соблюдением условий ст.523 ГК РФ, путем письменного уведомления Поставщика, не менее чем за 10 (десять) дней до даты предстоящего расторжения.
• Поставщик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и/или расторгнуть его, за исключением случаев, предусмотренных ст. 523 ГК РФ.

9.3.1. В случае уступки Поставщиком своих прав и/или обязанностей по настоящему Договору третьим лицам, Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере стоимости уступаемых прав или обязанностей, за каждый такой случай, либо штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (выбор вида штрафа остается на усмотрение Покупателя). При этом Покупатель имеет право произвести удержание штрафа из суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставку Товара/оказание услуг/производство работ. С момента удержания Покупателем штрафа прекращается обязательство Покупателя по оплате Товара/оказание услуг/производство работ на сумму данного штрафа.

• Покупатель и Поставщик признают, что переговорные возможности Сторон были равными, и Стороны имели возможности изменить условия Договора.
• Настоящий Договор поглощает, и отменяет всю предшествующую переписку как письменную, так и полученную в электронном виде.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также любые договорённости между Сторонами, влекущие за собой новые обстоятельства, которые вытекают из настоящего Договора, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Договору.

• В случае направления оригинала Договора (дополнительного соглашения/Спецификации к нему) Покупателем в адрес Поставщика, Поставщик обязуется подписать полученные оригиналы документов и вернуть в адрес Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.
• Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

9.8. Настоящий Договор, приложения, дополнительные соглашения к нему могут быть заключены путем подписания усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон с использованием системы ЭДО.

Порядок электронного обмена иными документами, связанными с исполнением настоящего Договора, определяется отдельным заключенным между Сторонами Соглашением об электронном документообороте.

• Приложения к Договору, являющиеся неотъемлемой его частью:

Приложение № 1. Форма Спецификации

Приложение № 2. Список уполномоченных лиц Поставщика

Приложение № 3. Список уполномоченных лиц Покупателя

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки _________________

от _________

ФОРМА

Спецификация № __

г. __________________ от _________

_____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____, с одной стороны, и Акционерное общество «Сибирская Сервисная Компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, согласовали настоящую Спецификацию к Договору поставки № ___от ____ (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

На основании Договора поставки «Поставщик» поставляет, а «Покупатель» принимает и оплачивает следующий Товар:

- Посмотреть таблицу с данными

1. Общая стоимость Товара по настоящей Спецификации составляет:

2. Предприятие изготовитель:

3. Качество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать: (указать ГОСТу, ТУ, API и т.п.)

4. Порядок и срок оплаты Товара:

4.1.

4.2.

При этом сроки оплаты начинают течь с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического поступления Товара и получения Покупателем от Поставщика оригиналов документов, указанных в пункте 2.5 Договора.

4.3. Поставщик предоставляет Покупателю банковскую гарантию №____ от _______ на сумму предоставляемого Покупателем аванса, до момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара. (данный пункт необходимо включать в Спецификации при предоставлении аванса за поставляемый Товар Поставщику. Решение о предоставлении банковской гарантии и/или договора поручительства принимается на ЦТК).

5. Условия поставки Товара:

5.1. В случае доставки автотранспортом до склада Покупателя:

5.2. В случае доставки ж.д. транспортом до станции назначения:

6. Транспортные расходы включены в стоимость Товара.

7. Срок поставки Товара: Указывается срок поставки. При этом необходимым условием данного пункта, является: досрочная поставка указанного в настоящей Спецификации Товара, возможна только после письменного согласования с уполномоченным представителем Покупателя.

8. Срок и условия выполнения работ по монтажу (шеф-монтажу), пуско-наладке (данный пункт необходимо включать в Спецификацию в случае, если данные работы будут предусмотрены Договором):

9. Особые условия поставки: Товары изготовлены не ранее 6 месяцев с момента оформления Спецификации.

* В случае, если Товар поставляется с учетом Толеранса:

Допускается отклонение по фактическому количеству поставляемого Товара (Толеранс) в пределах +5%/-3% от согласованного количества. Расчеты при этом производятся за фактически поставленный Товар.

* указываются и другие особые требования в рамках Поставки по Спецификации.

10. Официальные электронные адреса Сторон для направления корреспонденции:

- Покупатель: * указать официальный электронный адрес Филиала Покупателя.

- Поставщик: * указать электронный адрес Поставщика.

Стороны гарантируют и подтверждают, что они предпримут максимальные меры к тому, чтобы не допустить к указанным электронным адресам лиц без полномочий. Все неблагоприятные последствия допуска неуполномоченных на то лиц, Стороны относят на свой риск.

11. Адрес местонахождения Покупателя:

* указывается соответствующий адрес Филиала Покупателя.

12. Контактные данные исполнителя Покупателя по Договору:

* указываются e-mail, телефон и ФИО контактного лица Покупателя

13. Настоящая Спецификация вступает в силу с момента подписания ее Сторонами.

14. Настоящая Спецификация составлена в двух одинаковых экземплярах, по одному экземпляру в адрес каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.

15. Если какие-то положения настоящей Спецификации противоречат положениям Договора – действует настоящая Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

К договору поставки _________________

от _________

Список уполномоченных лиц

Фамилии, образцы подписей должностных лиц Поставщика, которым предоставлено право подписывать первичные учетные документы (счета-фактуры, акты приема-передачи, накладные и др.), а также Спецификации, дополнительные соглашения к Договору

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: Поставщик:

Акционерное общество

«Сибирская Сервисная Компания»

_______________________

____________м.п. ____________м.п.

Приложение № 3

К договору поставки _________________

от _________

Список уполномоченных лиц

Фамилии, образцы подписей должностных лиц Покупателя, которым предоставлено право подписывать следующие документы (Спецификации, акты приема-передачи, дополнительные соглашения к Договору)

- Посмотреть таблицу с данными

Покупатель: Поставщик:

Акционерное общество

«Сибирская Сервисная Компания»

_______________________

____________м.п. ____________м.п.