Тендер - Поставка электрокорунда для Волгодонского филиала АО "АТМ №273249200

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• проект.docx
• извещение.docx

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 10, этаж 2, каб. 1

Контактное лицо: Кольцов А.А.

Контактный телефон/факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-10-86,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1: проект договора.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

г._________ «___»_________20__г.

Акционерное общество «Атомтрубопроводмонтаж» (АО «АТМ»), именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Директора Волгодонского филиала АО «АТМ» Кольцова Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 24 от 02 февраля 2024 г., с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _____________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор поставки (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По Договору Поставщик принимает на себя обязательство и безусловно гарантирует осуществить в пользу Покупателя поставку электрокорунда для Волгодонского филиала АО "АТМ"_ (далее – Товар) на условиях и в сроки, согласно Приложению № 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора (здесь и далее – Спецификация), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке, определенном Договором.

1.2. Наименование, номенклатура, количество, качество Товара и сроки его поставки определяются Спецификацией.

Иные положения и обязательства Сторон определяются Договором, а также Типовыми условиями договора поставки, утвержденными приказом АО «АТМ» от 14.07.2022 № АТМ-161-О (в редакции приказов АО «АТМ» от 09.06.2023 № АТМ-107-О «О внесении изменений в Типовые условия договора поставки», от 28.03.2024 №АТМ-078-О «О внесении изменений в Типовые условия договора поставки») (далее – Типовые условия), являющимися неотъемлемой частью Договора. Типовые условия размещены на сайте АО «АТМ» по адресу: https://atom-tm.ru/korporativnaya-informaciya/raskrytie-informacii/.

1.3. Условия п.п. 1.1 – 1.2 Договора, по смыслу п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), п. 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными», Стороны считают существенными условиями Договора, а их возможное нарушение, в соответствии со ст. 421, 431.2, 432, 450, 450.1 ГК РФ, признается существенным нарушением Договора.

1.4. Руководствуясь ст. 421, гл.гл. 30 ГК РФ, Стороны определяют правовую природу Договора в качестве договора поставки.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Восемьсот тридцать восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

2.2. Цена Договора, является твердой, включает в себя стоимость Товара, компенсацию всех издержек Поставщика (в том числе, но не ограничиваясь: стоимость тары, упаковки, маркировки; расходы, связанные с исполнением Договора - упаковку, доставку, разгрузку Товара, вывоз упаковочного материала, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, стоимость приобретения Поставщиком прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие третьим лицам и материальных носителей, в которых выражены результаты исполнения Договора (при применимости)).

2.3. Расчеты в рамках Договора осуществляются в следующем порядке:

- 100% оплата по факту.

Оплата цены Договора осуществляется в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) на основании документов, указанных в п.п. 3.5, 3.8 Договора.

В случае если Договор предусматривает предоплату Покупатель производит предоплату по Договору на условиях коммерческого кредита. За пользование коммерческим кредитом Поставщик обязуется уплатить Покупателю проценты только при допущенной Поставщиком просрочке исполнения своих обязательств по поставке. Начисление процентов производится с даты, следующей за датой поставки Товара по условиям Договора по дату фактической поставки Товара и подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) Покупателем включительно. Проценты начисляются на сумму предоставленного коммерческого кредита из расчета размера ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, действующей на период предоставления коммерческого кредита. Проценты за пользование коммерческим кредитом уплачиваются разовым платежом в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) на основании счета Покупателя. Проценты за пользование коммерческим кредитом могут быть удержаны Покупателем из суммы, подлежащей уплате Поставщику в порядке п. 2.6 Договора.

Стороны определили, что в соответствии со ст.ст. 327.1, 328 ГК РФ исполнение Покупателем обязательств по оплате обусловлено безусловным встречным исполнением Поставщиком своих обязательств по представлению вышеуказанных документов, а также совершению действий, предусмотренных разделами 3, 4 Договора. Покупатель вправе отказаться от оплаты по Договору, если установленные Договором основания для приемки и (или) отчетные документы не переданы.

2.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме по банковским реквизитам Поставщика. Расчеты по Договору могут быть также осуществлены по банковским реквизитам третьего лица, в этом случае данные реквизиты и указание третьего лица необходимо оформить дополнительным соглашением к Договору или письменным обращением Поставщика за подписью надлежаще уполномоченного лица.

Датой платежа и моментом исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Покупателя. Валютой платежа является рубль Российской Федерации.

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

Если цена Договора определена в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день осуществления платежа Покупателем.

Стороны исчерпывающе подтверждают свое согласие с тем, что если какая-либо сумма, подлежащая уплате со стороны Покупателя по Договору не может быть уплачена банком Покупателя и/или не может быть получена банком Поставщика в долларах США и/или Евро по причине действия мер ограничительного характера иностранных государств по смыслу расширительного толкования (в том числе, в результате экономических и политических санкций, введенных в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов), то Покупатель вправе без получения дополнительного согласования с Поставщиком исполнить свои обязательства в рамках Договора в рублях Российской Федерации по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день оплаты, либо с использованием иной альтернативной валюты по согласованию с Поставщиком.

При этом, во избежание сомнений, все обязательства Покупателя по Договору остаются выраженными в валюте, предусмотренной условиями Договора.

2.5. Ежеквартально (в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом) Стороны подписывают Акт сверки взаимных расчетов по форме Приложения № 3 к Типовым условиям. Акт сверки расчетов составляет Поставщик в двух экземплярах и направляет в адрес Покупателя. Надлежаще оформленный экземпляр Акта сверки подлежит возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Покупателем.

После исполнения своих обязательств по Договору Стороны обязуются провести сверку расчетов и подписать Акт сверки расчетов Акт сверки расчетов составляется и направляется Поставщиком в порядке, указанном в п. 2.5. Договора.

2.6. Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате в одностороннем порядке зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику (по Договору или возникших на основании иных договоров/сделок), в том числе, но не ограничиваясь требования об уплате неустойки, штрафа, убытков, процентов за пользование коммерческим кредитом.

2.7. Товар, передаваемый по Договору, не считается находящимся в залоге у Поставщика, а положения п. 1 ст. 334.1, п.п. 1, 5 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ не применяются.

3. Поставка товара и СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ документация

3.1. Поставка Товара должна быть безусловно осуществлена Поставщиком в сроки, определенные Договором и Спецификацией.

3.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с общепринятыми нормами отгрузки, существом обязательства и обычаями делового оборота.

3.3. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Договора и Спецификации.

3.4. Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, отраслевыми стандартами качества и безопасности, а также быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется.

3.5. Качество Товара подтверждается представлением (оформлением) документов, подтверждающих его качество, а именно:

- документами о сертификации Товара (оригиналы сертификатов качества, сертификатов (или деклараций) соответствия (если сертификация товара предусмотрена законодательством Российской Федерации).

- Актом входного контроля без замечаний (положительный акт) по форме, утвержденной Покупателем.

3.6. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

3.7. Датой поставки Товара считается дата его приемки Покупателем, указанная в товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ), оформляемая на основании документов, указанных в п.п. 3.5, 3.8 Договора.

3.8. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- документы о сертификации Товара (оригиналы сертификатов качества, сертификатов (или деклараций) соответствия, сертификатов пожарной безопасности и т.д.);

- технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке (если он требуется по условиям Договора);

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода (если он требуется по условиям Договора);

- счет, выставленный Покупателю;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) в 2-х экз.;

- счет-фактура в 1-м экз. (при оформлении товарной накладной по форме ТОРГ-12).

3.9. Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки Товара соответствующего назначения. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

3.10. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировке до Покупателя.

3.11. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходит к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) на основании документов, указанных в п.п. 3.5, 3.8 Договора.

4. Порядок приемки Товара

4.1. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится на складе Покупателя в одностороннем порядке в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для Сторон правилами, а также по товаросопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность поставляемого Товара (технический паспорт, сертификат (в случае обязательной сертификации), удостоверение о качестве, счет - фактура, спецификация и т.п.).

4.2. Покупатель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Товара на склад Покупателя в одностороннем порядке обязуется осуществить приемку и оформить Акт входного контроля.

Обязательство Поставщика по поставке Товара надлежащего качества является исполненным с момента оформления Акта входного контроля без замечаний (положительный акт).

В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, количеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, а также условиям Договора, или в случае отсутствия упаковочного листа или каких-либо данных в упаковочном листе (при невозможности идентифицировать Товар по причине отсутствия иных сопроводительных документов) Покупатель в одностороннем порядке оформляет отрицательный Акт входного контроля (с выявленными замечаниями) и принимает такой Товар на ответственное хранение с оформлением в одностороннем порядке в произвольной форме Акта ответственного хранения и предъявляет Поставщику требование об устранении выявленных недостатков.

При оформлении Покупателем отрицательного Акта входного контроля (с выявленными замечаниями) товарная накладная по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ) Покупателем не подписывается и право собственности на Товар и риск его случайной гибели к Покупателю не переходит.

Поставщик в срок не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня с даты получения соответствующего требования Покупателя устраняет выявленные недостатки. Устранение выявленных недостатков осуществляется силами и за счет Поставщика (его иждивением).

Расходы по ответственному хранению Товара с выявленными замечаниями относятся к расходам Поставщика, составляют 0,08% от цены Товара в отношении которого допущены соответствующие нарушения за каждый день хранения и подлежат компенсации Поставщиком, в том числе в порядке п. 2.6 Договора (на выбор Покупателя).

4.3. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которой просрочена более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, с обязательным письменным уведомлением Поставщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты одностороннего отказа от Договора. В этом случае, Поставщик обязуется возвратить Покупателю по его письменному требованию денежные средства, перечисленные за Товар, в течение 3 (трех) рабочих дней с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренном ст. 395 ГК РФ со дня их получения.

5. Гарантийные обязательства

и ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ

5.1. Поставщик, руководствуясь положениями п.п. 1, 2 ст. 431.2, ст.ст. 469, 470 ГК РФ, гарантирует:

- наличие права собственности на Товар как в момент заключения Договора, так и в момент поставки Товара Покупателю;

- соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, отраслевым стандартам качества и безопасности, а также пригодность для целей, для которых товар такого рода обычно используется;

- новый характер Товара (не бывший в эксплуатации);

- замену Товара с выявленными недостатками на Товар надлежащего качества при предъявлении Покупателем соответствующего требования;

- соответствие поставляемого Товара требованиям Договорам, а также возможность его использования по целевому назначению;

- отсутствие дефектов в Товаре, связанных с его изготовлением, сборкой, конструкцией, использованием компонентов, деталей, программного обеспечения, материалов и прочего.

5.2. Гарантия на Товар составляет 12 (Двенадцать) месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты поставки Товара (даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (или УПД – универсальный передаточный документ)).

5.3. Обязательства Поставщика в течение гарантийного срока:

При выявлении скрытых недостатков Товара Покупателем оформляется Акт о скрытых недостатках Товара в произвольной форме в рамках мероприятий по комиссионному расследованию причин несоответствия продукции установленным требованиям, однако не позднее окончания гарантийного срока, указанного в п. 5.2 Договора.

Скрытыми недостатками для целей Договора Сторонами признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе изготовления (использования) Товара или его длительного хранения. Срок для предъявления требования по скрытым недостаткам составляет 2 (Два) года с даты поставки Товара.

Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты (несоответствия)/скрытые недостатки Товара в срок, установленный Покупателем. Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если в установленный выше срок Поставщик не устраняет выявленные недостатки или не приступает к их устранению, Покупатель руководствуется положениями Договора и ст. 475 ГК РФ.

5.4. Поставщик обязан своими силами и за свой счет (своим иждивением) осуществить вывоз Товара ненадлежащего качества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя.

6. ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При определении правовой природы неустойки в рамках Договора Стороны руководствуясь ст. 421 ГК РФ, п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», позицией изложенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 06.01.1998 № 5310/97 по делу № А53-27/1145/97-С3, определяют, что неустойка в рамках Договора является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, мерой ответственности, а также средством возмещения потерь кредитора, связанных с нарушением должником своих обязательств.

С учетом изложенного, Сторонами презюмируется соразмерность закреплённой суммы неустойки последствиям нарушения обязательства по Договору, неустойка сама по себе и её размер не является способом обогащения кредитора, а представляет собой меру ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства, средство возмещения потерь кредитора и направлена на восстановление нарушенного права. Размер неустойки, во исполнение п. 8.2 Договора является свободно определенным, равноценным и не направленным на ущемление прав должника, а при её определении, а равно начислении и взыскании, Сторонами презюмируется отсутствие факта злоупотребления при ее начислении, характер и длительность допущенных нарушений (прогрессивная шкала неустойки) и Стороны выражают своё полное и безоговорочное согласие с её размером.

6.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, а равно не устранении нарушений, выявленных Покупателем на стадии приемки Товара (п. 4.2 Договора), Поставщик выплачивает Покупателю штрафную неустойку в размере:

- 0,1% от цены Товара в отношении которого допущены соответствующие нарушения за каждый день в течение 1-й календарной недели 1-го месяца просрочки;

- 0,2% от цены Товара в отношении которого допущены соответствующие нарушения за каждый день в период со 2-й по 4-ю календарные недели 1-го месяца просрочки;

- 0,3% от цены Товара в отношении которого допущены соответствующие нарушения за каждый день в течение 2-го и последующих месяцев просрочки;

Предел штрафной неустойки в рамках настоящего пункта составляет 35% от цены Товара в отношении которого допущены соответствующие нарушения.

При нарушении Поставщиком своих обязательств по Договору, Покупатель в одностороннем порядке осуществляет удержание штрафной неустойки из суммы, подлежащей оплате Покупателем в пользу Поставщика по Договору в соответствии с п. 2.6 Договора.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты цены Договора, Покупатель выплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере:

- 0,1% от цены просроченного платежа за каждый день в течение 1-й календарной недели 1-го месяца просрочки;

- 0,2% от цены просроченного платежа за каждый день в период со 2-й по 4-ю календарные недели 1-го месяца просрочки;

- 0,3% от цены просроченного платежа за каждый день в течение 2-го и последующих месяцев просрочки.

Предел штрафной неустойки в рамках настоящего пункта составляет 35% от цены просроченного платежа.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Данный раздел Договора и отдельные его положения включаются в Договор в зависимости от применимости, о чем Стороны делают соответствующую оговорку – «применимо/неприменимо».

7.1. Неприменимо.

Поставщик обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору (кроме гарантийных), обеспечение возврата аванса (при наличии аванса), обеспечение исполнения гарантийных обязательств.

7.2. Неприменимо.

Обеспечение исполнения обязательств по Договору, обеспечение возврата аванса, обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено в виде:

7.2.1. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта. При этом гарантия должна сопровождаться инструкцией банка-гаранта по системе SWIFT в банк Бенефициара об авизовании Бенефициару сообщения о факте выдачи данной банковской гарантии с указанием основных ее реквизитов (банк-гарант, номер, дата выдачи, сумма, срок действия, бенефициар, принципал, договор, по которому предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательства и т.д.) и подтверждением полномочий лица, подписавшего данную гарантию.

7.2.2. Безотзывной банковской гарантии, переданной по системе SWIFT в банк Бенефициара, с инструкцией авизовать данную гарантию Бенефициару. При данном виде предоставления банковской гарантии полномочия лица, подписавшего данную гарантию, считаются подтвержденными.

7.2.3. Безотзывной банковской гарантии на бланке банка-гаранта, подписанной уполномоченным лицом банка-гаранта, с печатью банка-гаранта.

7.2.4. Договора поручительства с подписью уполномоченного лица Поручителя и печатью Поручителя.

7.2.5. В форме денежных средств путем их перечисления Покупателю (обеспечительный взнос).

7.2.6. Независимой гарантии.

7.3. Неприменимо.

Вид обеспечения исполнения обязательств по Договору, обеспечения возврата аванса, обеспечения исполнения гарантийных обязательств из указанных в настоящем пункте видов определяется Поставщиком самостоятельно.

7.4. Неприменимо.

Банковская гарантия/договор поручительства/независимая гарантия должны содержать указание на Договор, исполнение которого они обеспечивают, в том числе на Стороны Договора, предмет Договора, цену и дату Договора, либо ссылку на итоговый протокол процедуры закупки, на основании которого данный Договор заключается.

Банковская гарантия/договор поручительства/независимая гарантия должны содержать указание на согласие Гаранта/Поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по выданной банковской гарантии/поручительству/независимой гарантии.

До предоставления оригиналов обеспечения текст банковской гарантии/договора поручительства/независимой гарантии и Банк-гарант/Поручитель/Гарант, а также любые изменения к банковским гарантиям/договорам поручительства/независимым гарантиям, должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с Покупателем.

7.5. Неприменимо.

В случае, если обеспечение исполнения обязательств Договора не было предоставлено Поставщиком до заключения Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора в размере 5% от цены Договора.

Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

Срок действия обеспечения исполнения Договора (в виде поручительства) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

Срок действия обеспечения исполнения Договора (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять срок выполнения всех обязательств Поставщиком, кроме гарантийных обязательств, плюс 60 дней.

7.6. Неприменимо.

В случае, если обеспечение возврата авансового платежа не было предоставлено Поставщиком до заключения настоящего Договора, Поставщик обязан в срок не более 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора предоставить Покупателю обеспечение возврата авансового платежа в размере авансового платежа.

Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде безотзывной банковской гарантии) должен составлять установленный Договором срок поставки Товара Поставщиком, плюс 60 дней.

Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в виде поручительства) должен составлять установленный Договором срок поставки Товара Поставщиком, плюс 60 дней.

Срок действия обеспечения возврата авансового платежа (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должен составлять установленный Договором срок поставки Товара Поставщиком, плюс 60 дней.

7.7. Неприменимо.

Поставщик обязан в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты поставки первой единицы Товара предоставить Покупателю обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% от цены Договора.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств (в виде безотзывной банковской гарантии) должно быть действительно до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, плюс 60 дней. Поставщик несет все расходы по получению обеспечения исполнения Договора.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств (в виде поручительства) должно быть действительно до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, плюс 60 дней.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств (в форме денежных средств путем их перечисления Покупателю) должно быть действительно до даты полного исполнения гарантийных обязательств Поставщиком, плюс 60 дней

7.8. Неприменимо.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки.

Обеспечение договора, заключенного на торгах или по результатам иной конкурентной процедуры закупки (независимо от вида конкурентной процедуры) предоставляется в соответствии с документацией (условиями проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

Положения пункта 7.5 Договора применяются в части, не противоречащей положениям документации (условиям проведения) торгов или иной конкурентной процедуры закупки.

7.9. Неприменимо.

Требования к обеспечению и к лицу его предоставляющему

7.9.1. Лицо, обеспечивающее исполнение Договора (поручитель, банк-гарант) (далее в пределах настоящей статьи - "гарант"), должно соответствовать требованиям, размещенным на официальном сайте закупок атомной отрасли: www.zakupki.rosatom.ru в разделе "Документы"/"Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли"/"Требования к поручителям и гарантам, банкам-партнерам, опорным банкам.

7.9.2. К обеспечению в обязательном порядке прилагаются следующие документы:

заверенные нотариусом или уполномоченным лицом гаранта копии действующих учредительных документов гаранта;

заверенная уполномоченным лицом гаранта копия решения (выписки из протокола) уполномоченного органа управления гаранта об избрании единоличного исполнительного органа гаранта (в случае если обеспечение подписано единоличным исполнительным органом гаранта);

подлинник или копия доверенности, заверенная нотариусом или лицом ее выдавшим. В случае если в доверенности право подписи предоставлено под условием (при наличии решений кредитных комитетов, структурных подразделений гаранта и т.п.), к доверенности должны быть приложены документальные подтверждения выполнения всех указанных условий (копии перечисленных в доверенности документов, заверенных нотариусом или выдавшим лицом) или письмо лица, выдавшего доверенность, о том, что предоставление обеспечения осуществляется в соответствии с условиями, перечисленными в доверенности;

подлинник (или нотариально заверенная копия) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) гаранта (представляется Покупателю не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом).

7.9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке обоснованно уменьшить перечень документов, предусмотренный пунктом 7.9.2. Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

7.9.4. Принимая во внимание возможное сокращение перечня согласно пункту 7.9.3, при отсутствии документов, перечисленных пунктом 7.9.2. Договора или при предоставлении Поставщиком документов, не соответствующих требованиям, изложенным в пункте 7.8.2, Покупатель вправе отказаться принимать обеспечение.

7.9.5. В случае если до истечения срока действия Договора по каким-либо причинам обеспечение прекратило свое действие или гарант перестал соответствовать требованиям, установленным пунктом 7.8.1, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления указанных событий, предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение на тех же условиях и в том же размере.

Банковские гарантии/Договоры поручительства/Независимые гарантии должны содержать условие, что любые споры по ним разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.9.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по предоставлению (замене) обеспечения является основанием для приостановления Покупателем установленных Договором обязательств по оплате (при просрочке предоставления обеспечения обязательства по оплате переносятся на срок, соразмерный такой просрочке).

В случае если просрочка предоставления обеспечения составляет более десяти (10) рабочих дней Покупатель вправе требовать расторжения Договора и возврата Поставщиком всех полученных от Покупателя денежных средств (авансовых платежей).

7.9.7. Платеж по обеспечению должен быть осуществлен гарантом в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения гарантом соответствующего письменного требования бенефициара - Покупателя, указывающего на факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по договору с приложением заверенных бенефициаром - Покупателем копий договора, доверенности лица, подписавшего требование, и платежного поручения, подтверждающего выплату аванса (если предусмотрен договором). Данный абзац применяется, если предусмотрено обеспечение в форме банковской гарантии.

7.9.8. Обеспечение возвращается Поставщику Покупателем:

- в форме денежных средств, перечисленных Покупателю, - в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока действия обеспечения.

- в форме банковской гарантии - не позднее, чем через 30 (Тридцать) дней после даты истечения срока действия банковской гарантии.

Обеспечение в форме поручительства не возвращается.

7.10. Неприменимо.

В отношении курса иностранной валюты (валюты Договора) по отношению к российскому рублю, применяемого при осуществлении гарантом в пользу Покупателя платежа по независимой гарантии по обеспечению исполнения обязательств по Договору (кроме гарантийных), обеспечение возврата аванса (при наличии аванса), обеспечение исполнения гарантийных обязательств, Стороны отдельно определили следующий порядок:

- Поставщик гарантирует, что в случае предъявления требования о выплате суммы обеспечения по независимой гарантии, платеж должен осуществляться в российских рублях по курсу иностранной валюты (валюты Договора) по отношению к российскому рублю, примененному на дату выдачи независимой гарантии;

- Поставщик гарантирует что в случае несоответствия курса иностранной валюты (валюты Договора) по отношению к российскому рублю, примененному на дату выдачи независимой гарантии и курса иностранной валюты (валюты Договора) по отношению к российскому рублю, примененному на дату осуществления Покупателем в пользу Поставщика выплаты авансового платежа в соответствии с разделом 2 Договора, Поставщик в соответствии с требованиями ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить Покупателю имущественные потери в размере разницы курсов иностранной валюты (валюты Договора) по отношению к российскому рублю. Возмещение имущественных потерь осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования Покупателя или может быть осуществлено в соответствии с п. 2.6 Договора.

8. Срок действия Договора,

порядок его ИЗМЕНЕНИЯ И расторжения

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на правоотношения Сторон в рамках Договора, начиная с 24.04.2024 года. [1]

8.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в случаях, установленных Договором.

8.4. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, в том числе, но не ограничиваясь в случае предоставления Поставщиком недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, безосновательного приостановления исполнения Договора, а также при нарушении сроков поставки Товара на срок свыше 30 (Тридцати) календарных дней, Покупатель, в порядке ст. 431.2, 450.1 ГК РФ, имеет право во внесудебном порядке отказаться от Договора с предварительным уведомлением Поставщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты одностороннего отказа от Договора.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Все условия Договора, по смыслу ст. 421 ГК РФ, являются свободно определенными Сторонами, с соблюдением права Поставщика на применение положений ст.ст. 435, 438, 443 ГК РФ. Договор, по смыслу ст. 428 ГК РФ, не является договором присоединения. Заключение Договора, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, означает надлежащее ознакомление, полное и безоговорочное согласие Поставщика с Договором и Типовыми условиями (а само заключение Договора, равнозначно подписанию Сторонами Типовых условий, как неотъемлемой части Договора).

9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

Договор может быть заключен Сторонами, путем обмена подписанными документами посредством электронной почты или факсимильной связи. Договор и все документы, связанные с его исполнением, подписанные и переданные посредством электронной почты или посредством факсимильной связи, по смыслу ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеют юридическую силу и равнозначны по силе с оригиналами передаваемых документов (до их передачи другой стороне).

9.4. Договор вступает в силу (является заключенным) с даты его подписания Сторонами. При возникновении противоречий в определении даты вступления Договора в силу (заключения Договора) приоритет отдается дате, указанной в преамбуле Договора на первой странице.

В случае возникновения противоречий в применении и толковании условий Договора и приложений к нему, а равно при наличии коллизий в их условиях – в части предмета Договора приоритет в юридической силе отдается условиям Спецификации, в части сроков и порядка исполнения обязательств по приемке Товара, условий о качестве и гарантийных сроках, цены Договора и порядка оплаты (расчетов), ответственности Сторон, заверениях Сторон и интеллектуальной собственности, обстоятельствах непреодолимой силы приоритет в юридической силе отдается условиям Договора и Типовых условий. В остальных случаях толкование условий Договора и соответствующих приложений осуществляется в порядке ст. 431 ГК РФ.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.6. Договор имеет следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Техническое задание;

Приложение № 3: Типовые условия (размещены на сайте АО «АТМ» по адресу: https://atom-tm.ru/korporativnaya-informaciya/raskrytie-informacii/);

Приложение № 4: Акт входного контроля.

10. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №237151516 ООО Корт объявляет тендер: № 93083. СУГи	Конкурс #237151516	21 000	5 дней 20.01.2023 28.06.2024
Тендер №274093849 Закупка в области: Неметаллы; Реактивы химические общелабораторного назначения; Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки	Анализ цен #274093849	148 816 127	4 дня 05.06.2024 26.06.2024
Тендер №274553253 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" объявляет тендер: Химические реактивы и стандартные образцы для филиала в САО	Запрос котировок #274553253	202 543	5 дней 12.06.2024 27.06.2024
Тендер №274599957 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Поставка МТР (фреон, трубка полимерная термоусаживающая) в рамках потребности Управления Связи Куйбышевского РПУ ООО «ИК СИБИНТЕК».	Запрос предложений #274599957	См. док.	4 дня 13.06.2024 26.06.2024
Тендер №274631181 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ДРАГМЕТ" объявляет тендер: Катализатор для процесса Клауса	Запрос предложений #274631181	См. док.	2 дня 13.06.2024 24.06.2024

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273248728 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 " объявляет тендер: Приобретение кислорода медицинского газообразного (с результатом)	Запрос котировок #273248728	185 328	срок истек 23.05.2024 31.05.2024
Тендер №273248192 Хозяйственные товары(деохлор) (с результатом)	Запрос предложений #273248192	45 000	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273247546 Поставка канцелярских товаров (с результатом)	Электронный аукцион #273247546	57 005 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 23.05.2024 31.05.2024
Тендер №273247122 Поставка адгезионной дорожной добавки для нужд МУП "Дорожное специализированное хозяйство города Пугачева" (План график)	Не определен #273247122	378 750	191 день 01.01.2024 31.12.2024
Тендер №273247116 Поставка эмали термостойкой (с результатом)	Запрос котировок #273247116	8 370	срок истек 23.05.2024 30.05.2024

Тендеры из региона г. Москва

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №273249196 на поставку проката листового и профильного, стальных трубопроводов	Конкурс #273249196	См. док.	срок истек 23.05.2024 05.06.2024
Тендер №273249179 ТИТАН2 ИК ИЧТАШ ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ - АО "ТИТАН2" объявляет тендер: Право заключения контракта на поставку запорных клапанов для сооружения энергоблоков № 1, 2 АЭС «Аккую». Лот № AKU-24-011м (с результатом)	Единственный поставщик #273249179	283 449 779	срок истек 23.05.2024 29.05.2024
Тендер №273249176 ПАО МТС объявляет тендер: Барные стулья – Б/У, исправно (2 шт) МОЛ	Электронный аукцион #273249176	12 423	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273249172 ПАО МТС объявляет тендер: Комплект мебели для бара – Б/У, исправно (18 шт) МОЛ	Электронный аукцион #273249172	190 764	срок истек 23.05.2024 30.05.2024
Тендер №273249166 Оказание услуг организационно-технического сопровождения подключения спутниковых телефонов к подвижной спутниковой радиосвязи сети Иридиум для нужд филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Востсиблеспроект» (с результатом)	Электронный аукцион #273249166	1 174 500 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 11 745	срок истек 23.05.2024 31.05.2024