Тендер - Поставка добавки для битумной эмульсии. №293227479

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть79 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):в соответствии с Приложением «Проект договора» к извещению о проведении запроса котировок.
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 07.03.2025 по 17.03.2025Место предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Порядок предоставления документации:Документация о закупке доступна для скачивания и ознакомления в Единой Информационной Системе (адрес в сети интернет: https://zakupki.gov.ru), а также на ЭТП «ТОРГИ 223» (адрес в сети интернет: https://torgi223.ru/)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:07.03.2025Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:в соответствии с извещением о запросе котировок.
Подведение итоговМесто подведения итогов:г. Тюмень, ул. Республики, 143, к.2.Дата подведения итогов:17.03.2025Порядок подведения итогов:в соответствии с извещением о запросе котировок. Приложение_№_5_-_Обоснование_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_6_-_Описание_объекта_закупкиxx

Приложение № 6 – Описание предмета закупки

к извещению о проведении запроса котировок

Описание предмета закупки на поставку добавки для битумной эмульсии

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_4_-_Проект_договораxx

Приложение № 4 - Проект договора

к извещению о проведении запроса котировок

Договор №______

на поставку добавки для битумной эмульсии

г. Тюмень «_____»______________ 2025 г.

Акционерное общество «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (АО «ТОДЭП»), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального директора Зинчука Юрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего (ая) на основании___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам ____________, объявленного Извещением от «___»_________ 20___г. №________, на основании протокола от «___»_________ 20__ г. № _______, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить поставку добавки для битумной эмульсии (код ОКПД2 – 20.41.20.120) (далее – Товар) в соответствии с Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору) и спецификациями (приложения №№2,3,4,5 к Договору), в том числе надлежащим образом оказать услуги по доставке Товара, а Покупатель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его показатели и количество определяются Описанием предмета закупки (приложение № 1 к Договору) и спецификациями (приложения №№2,3,4,5 к Договору).

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена настоящего Договора составляет _______________ (___________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС по ставке ____ %.

Если поставщик в силу положений налогового законодательства РФ освобождён от обязанности по уплате НДС, в Договор включается информация об указанном факте путём замены формулировки "в т.ч. НДС по ставке ____ %" на формулировку: "НДС не облагается".

В случае, если у поставщика изменяется применяемая им ставка НДС (при её наличии), указанная в абз. 1 настоящего пункта Договора, размер денежного обязательства (цена договора) покупателя по оплате товара остается без изменения и НДС по новой ставке, предусмотренной ст. 164 НК РФ, включается в цену Договора и подлежит указанию поставщиком в счёте-фактуре.

В случае возникновения (изменения) у поставщика обязанности по уплате НДС по действующей ставке (при её наличии), он обязан уведомить об этом покупателя в срок не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения такой обязанности, о чём сторонами заключается дополнительное соглашения к настоящему Договору.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, накладные и транспортные расходы (включая доставку до склада грузополучателя), налоги, пошлины, прочие сборы, которые Поставщик должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. осуществить доставку Товара до Места доставки в строгом соответствии с условиями Договора в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.3. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.4. представлять по требованию Покупателя информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.1.5. незамедлительно информировать Покупателя обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;

3.1.6. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.7. направить представителя от Поставщика (технолога) для оказания консультации по применению добавки (товара) по требованию Покупателя в адрес, указанный Покупателем в уведомлении. При этом представитель Поставщика (технолог) должен прибыть не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем уведомления о вызове представителя Поставщика (технолога). Уведомление о вызове представителя Поставщика (технолога) направляется Покупателем на электронную почту Поставщика: __________ (указывается победителем закупки на этапе заключения договора);

3.1.8. предоставлять консультацию по применению товара до достижения Покупателем требуемых результатов по приготовлению битумной эмульсии в течение всего срока действия договора.

В случае если будет установлено, что битумная эмульсия не соответствует требуемому качеству по причине несоответствия товара, Поставщик обязан заменить ненадлежащий товар на товар надлежащего качества;

3.1.9. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Покупателя предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;

3.2.2. требовать от Покупателя своевременной оплаты за поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

3.3. Покупатель обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.

3.4. Покупатель вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Договора.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в рабочее время Грузополучателя с 08:30 до 12:00 часов и с 13:00 до 17:00 часов (за исключением выходных и праздничных дней) с доставкой товара до складов Грузополучателей, находящихся по адресу:

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Производственная д.28 (ДРСУ-1 АО «ТОДЭП»),

Россия, Тюменская область, г.Ялуторовск, 450 м по правой стороне автодороги Ялуторовск-аэродром от пересечения с 2,9 км автодороги Ялуторовск-Ярково (ДРСУ-3 АО «ТОДЭП»),

Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Техническая 8 (ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»),

Россия, Тюменская область, г. Тобольск, БСИ -2 квартал 1, №3, база ДРСУ-6 АО «ТОДЭП»,

(далее – Место доставки).

Грузополучателями по настоящему договору являются:

ДРСУ-1 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 24;

ДРСУ-3 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 65;

ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Ишим ул. Техническая, д. 8.

ДРСУ-6 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Тобольск, БСИ -2, квартал 1, № 3.

Поставка товара осуществляется с момента заключения настоящего договора и до 31.10.2025г. на основании Заявки грузополучателя в соответствии с Приложением №6 к договору. Заявки, направленные Грузополучателем по электронной почте, приравниваются к заявке, поданной в письменной форме. Заявка подается на электронный адрес, указанный Поставщиком: _____________ (заполняется победителем закупки при заключении договора).

Под партией Товара в Договоре понимается количество (объем) Товара, отгруженного единовременно Покупателю

Срок поставки отдельной партии Товара не может быть более 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику заявки (если иной срок поставки не предусмотрен заявкой Покупателя, но измененный Покупателем срок не может быть менее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику заявки).

Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара, определенную в заявке. В случае неполучения письменного согласия Покупателя досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право по своему выбору:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

5.2. Поставщик обязан не позднее чем за 1 (один) рабочий день до поставки, уведомить Покупателя о точном времени и дате поставки по средствам телефонной связи или электронной почты.

Контактные телефоны ответственных за подачу заявок:

ДРСУ-1 АО «ТОДЭП» - __________;

ДРСУ-3 АО «ТОДЭП» - __________;

ДРСУ-5 АО «ТОДЭП» - __________;

ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» - __________.

5.3. Передача Товара подтверждается подписанием транспортной накладной (товарно-транспортной накладной) между Грузополучателем и Поставщиком в двух экземплярах в день передачи товара.

5.4. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) Сертификат соответствия, паспорт безопасности химической продукции (копию);

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке (паспорт);

в) транспортные накладные (товарно-транспортные накладные). В случае если транспортная накладная (товарно-транспортная накладная) содержит указание на лиц неопределенных настоящим договором в качестве Стороны по настоящему договору, Поставщик обязан до начала отгрузки предоставить Покупателю документы основания привлечения указанных лиц к исполнению настоящего договора, в случае не предоставления данных документов Товар не подлежит приемке и Поставщик считается нарушившим срок поставки Товара.

5.5 Поставщик гарантирует правильное оформление отгрузочных документов на товар в соответствии с действующим законодательством РФ, условиями Договора. Отсутствие каких-либо документов, указанных в пункте 5.4. Договора, либо ненадлежащее их оформление, является основанием для мотивированного отказа Покупателя от приемки и оплаты Товара.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка Товара осуществляется Покупателем и включает в себя следующее:

а) проверку поставленного Товара на соответствие Описанию предмета закупки (приложение № 1 к Договору) и спецификациям (приложения №№2,3,4,5 к Договору);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) Товара: сертификата соответствия, паспорта безопасности химической продукции;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке (паспорта);

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Покупатель подписывают УПД или товарную накладную.

6.2. Приемка Товара по количеству и комплектности производится Покупателем в момент передачи Товара Поставщиком, по качеству в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком документов, подтверждающих исполнение обязательств по настоящему договору, Покупателю путем направления их на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (оригиналы документов передаются Покупателю любым способом, обеспечивающим получения их Покупателем). Документом о приемке является УПД или товарная накладная.

6.3. В случае выявления несоответствия качества и/или количества Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему Покупатель направляет уведомление о вызове представителя Поставщика по факсу (или по телефону, по электронной почте).

6.4. Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя сообщить о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 3 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

6.5. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным в настоящем разделе.

6.6. В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора.

6.7. В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

6.8. Акты, подписанные только Покупателем, направляется Поставщику заказной почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении.

6.9. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Покупатель подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.2 Договора.

6.10. Со дня подписания документа о приемке Покупателем все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

Со дня подписания документа о приемке Покупателем все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Покупателю.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Договору, соответствует требованиям Описания предмета закупки (приложение № 1 к Договору).

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение недостатков, связанных с дефектами производства, устранение недостатков посредством замены некачественного товара и (или) товара, не соответствующего условиям настоящего договора.

7.3. На момент поставки товара Покупателю остаточный срок годности должен составлять не менее 12 месяцев.

7.4. Претензии, связанные с несоответствием Товара по качеству могут быть заявлены Покупателем в течение срока годности.

7.5. В случае выявления поставки некачественного Товара Поставщик обязуется произвести замену данного Товара на Товар надлежащего качества в течение 10 (десяти) дней со дня предъявления Покупателем соответствующего письменного уведомления с указанием несоответствий или недостатков (если в таком уведомлении не установлен иной срок).

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Покупателя на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.

8.2. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Покупателем после представления Поставщиком Покупателю следующих документов:

а) счета на оплату;

б) товарной накладной и счета-фактуры, или УПД, подписанных Поставщиком.

8.3. На всех документах, указанных в настоящем договоре, в случаях, если это предусмотрено действующим законодательством, обязательно должны быть указаны наименование Покупателя, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.

8.4. Оплата за Товар производится Покупателем на основании счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Покупателем документа о приемке (товарной накладной или УПД).

9. Обеспечение исполнения Договора

9.1. Поставщик до заключения Договора обязан предоставить Покупателю обеспечение исполнения настоящего Договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Договора и составляет __________.

9.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора может обеспечиваться предоставлением банковской (независимой) гарантии или внесением денежных средств на счет Покупателя, указанный в настоящем разделе Договора. Способ обеспечения исполнения настоящего Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

9.3. Покупатель в качестве обеспечения исполнения договора принимает банковскую гарантию, выданную банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Срок действия банковской (независимой) гарантии должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на 30 (тридцать) календарных дней.

9.4. В случае выбора Поставщика способа обеспечения исполнения настоящего Договора в виде внесения денежных средств, обеспечение исполнения настоящего Договора вносится Поставщиком по указанным ниже банковским реквизитам:

Получатель: АО «Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие» (АО «ТОДЭП»).

Юридический /почтовый адрес:

625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, корп.2

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9726 ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банковские реквизиты:

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.5. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Покупателем соответствующего письменного требования с указанием банковских реквизитов Поставщика, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему Договору.

9.6. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора, возвращаются Покупателем по реквизитам, указанным Поставщиком в письменном требовании.

9.7. Покупатель вправе не возвращать обеспечение по настоящему договору в случае:

• Одностороннего отказа Покупателя от исполнения договора (п. 11.4 настоящего договора).
• Неоднократной (два и более раз за весь период действия договора) просрочки поставки товара.
• Однократной просрочки поставки товара более чем на 10 календарных дней.
• Неоднократной (два и более раз за весь период действия договора) поставки товара без сертификата соответствия;
• Неоднократной (два и более раз за весь период действия договора) поставки товара несоответствующего по качеству и описанию предмета закупки (приложению №1 к договору).
• Удержание по обеспечению исполнения Договора:

В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, покупатель вправе предъявить поставщику неустойку (штраф, пени) и удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) из средств обеспечения исполнения Договора, либо удержать в полном объёме средства из указанного обеспечения при наличии оснований для одностороннего расторжения Договора, либо одностороннего отказа от его исполнения.

9.8.1. Удержание обеспечения осуществляется в следующем порядке:

1) в случае, если обеспечение исполнения договора предоставлено в виде денежных средств на счет Покупателя:

Покупатель направляет на электронную почту Поставщика___________ (адрес электронной почты указывается Победителем закупки) претензию с требованием об оплате суммы неустойки (штрафа, пени).

Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления претензии Покупателем обязан направить на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (оригинал направляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тюмень, ул. Республики, дом 143/2) ответ на претензию о согласии на оплату суммы неустойки (штрафа, пени), либо о согласии на удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из суммы, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора.

При согласии Поставщика на оплату неустойки, такая оплата осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания срока направления ответа на претензию, указанного в третьем абзаце настоящего подпункта.

В случае неполучения ответа, либо отказа Поставщика от оплаты или удержания суммы неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, представленных в качестве обеспечения договора, равно отсутствие факта оплаты со стороны Поставщика в срок, установленный четвертым абзацем настоящего подпункта, Покупатель удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) посредством взыскания денежных средств из суммы, представленной в качестве обеспечения договора.

2) в случае, если обеспечение исполнения договора предоставлено в виде банковской (независимой) гарантии:

Покупатель направляет на электронную почту Поставщика___________ (адрес электронной почты указывается Победителем закупки) претензию с требованием об оплате суммы неустойки (штрафа, пени).

Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления претензии Покупателем обязан направить на электронную почту: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (оригинал направляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тюмень, ул. Республики, дом 143/2) ответ на претензию о согласии на оплату суммы неустойки (штрафа, пени).

При согласии Поставщика на оплату неустойки (штрафа, пени), такая оплата осуществляется в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания срока направления ответа на претензию, указанного в третьем абзаце настоящего подпункта.

В случае неполучения ответа Покупателем на претензию, либо отказа Поставщика от оплаты суммы неустойки (штрафа, пени), равно отсутствие факта оплаты суммы неустойки (штрафа, пени) со стороны Поставщика в срок, установленный четвертым абзацем настоящего подпункта, Покупатель удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) посредством взыскания денежных средств по банковской (независимой) гарантии.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Покупателем за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

10.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупателем Поставщик вправе выставить Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки предусмотренной настоящим Договором оплаты.

10.3. За несвоевременную поставку Товара по настоящему договору Покупатель имеет право взыскать с Поставщика за каждый день просрочки поставки неустойку в размере 0,1 % от стоимости Товара, поставленного с нарушением срока поставки Товара и/или не поставленного Товара.

10.4. В случае нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 1% от цены договора.

10.5. Неустойка уплачивается Поставщиком за каждый день, начиная со дня обнаружения Покупателем/Грузополучателем недостатков переданного Товара до дня, когда требование об устранении недостатков Товара или о замене Товара исполнено.

10.5. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной стороной не освобождает ее от исполнения принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.

11. Срок действия Договора, изменение и расторжение Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 марта 2026 года, а в части принятых Сторонами обязательств по настоящему Договору – до полного и надлежащего их исполнения.

11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

Покупатель вправе, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, заключать дополнительные соглашения к договору по соглашению сторон в отношении изменения существенных условий договора (цена, объемы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон и пр.).

11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный заказчиком разумный срок;

- неоднократного (два и более раза в течение срока поставки товара) или существенного (более десяти дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

- если в ходе его исполнения установлено, что Поставщик не соответствует установленным в закупочной документации требованиям (в т.ч. требованиям к Товару), либо представил недостоверные сведения, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.

11.5. Решение Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 3 (три) дня с даты направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора посредством электронной почты, путем направления на электронную почту Поставщика: _________________ (указывается Победителем закупки).

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Договора.

12.2. Все убытки, понесенные Покупателем при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.

13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим Договором, совершаются сторонами в письменной форме и должны быть доставлены нарочно или направлены почтой, электронной почтой, факсимильной связью, по адресам/номерам телефонов, указанным в разделе 17 настоящего Договора. При направлении Грузополучателем заявки в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора по факсимильной связи или по электронной почте, последующее предоставление ее в письменной форме в оригинале не требуется.

14.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны.

14.3. Любое извещение или уведомление, направленное электронной почтой или факсимильной связью считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после отправки.

14.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения.

15. Антикоррупционная оговорка

• Стороны берут на себя обязательства по соблюдению антикоррупционного законодательства РФ.
• Стороны в своей деятельности воздерживаются от любых коррупционных действий.
• Стороны берут на себя обязательства в недельный срок информировать друг друга о выявлении фактов несоблюдения антикоррупционных обязательств в своей деятельности. В случае несоблюдения срока предоставления соответствующей информации и либо подтверждения факта нарушения антикоррупционных обязательств одной стороной другая сторона вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков.
• Стороны подтверждают свой отказ от какого-либо стимулирования работников другой стороны, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечения выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.
• Стороны гарантируют осуществление надлежащее разбирательство по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и применение мер по устранению выявленных нарушений антикоррупционного законодательства.
• Стороны гарантируют конфиденциальность исполнения антикоррупционной оговорки и отсутствии негативных последствий для обратившихся с сообщениями о фактах нарушений.

16. Дополнительные условия и заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2. Обязательства по Договору считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами УПД или товарной накладной по завершающей поставке.

16.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения обращения, претензии одной из Сторон Договора не может превышать 20 (двадцать) дней. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области.

16.4. Покупатель вправе утверждать состав комиссий, необходимых для приемки и экспертизы результатов поставки товара, с участием представителей Покупателя, иных лиц, путем издания соответствующего правового акта, назначать своих представителей, уполномоченных действовать от лица Покупателя, в том числе, для осуществления функций по контролю за исполнением обязательств по Договору.

16.5. Документы, подтверждающие исполнение обязательств Сторон по Договору, подписываются лицами, имеющими право действовать от имени Сторон без доверенности в соответствии с требованиями закона Российской Федерации, либо их представителями на основании надлежащим образом оформленной доверенности в соответствии с требованиями главы 10 Гражданского кодекса РФ, приказа, или иного правого акта. В доверенностях, приказах и правовых актах, указанных в настоящем пункте Договора, должны быть конкретно поименованы полномочия, предоставленные лицу, в противном случае никакое лицо не может считаться уполномоченным для подписания конкретного документа, и Стороны договорились, что обязаны проверять полномочия лиц и не могут в вопросе полномочий ссылаться на наименование или статус должности такого лица. Акты сверки и иные финансовые документы подписываются лицами, имеющими право действовать без доверенности на основании закона РФ, и главными бухгалтерами.

16.6. По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи представителей Покупателя в товарных накладных, универсальных передаточных документах, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе, не влекут обязанности Покупателя по оплате Товара.

Другие документы, не указанные в настоящем пункте Договора, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты Товара по настоящему Договору.

16.7. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, за подписью уполномоченных лиц.

16.8. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Описание предмета закупки;

Приложение № 2 – спецификация №1;

Приложение № 3 – спецификация №2;

Приложение № 4 – спецификация №3;

Приложение № 5 – спецификация №4;

Приложение № 6 - Заявка на поставку товара по Договору (форма).

Приложение №7 – Стандартная оговорка о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента.

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Описание предмета закупки

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Спецификация №1

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель: ДРСУ-1 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Дальняя, д. 24.

Место доставки товара – склад Грузополучателя. Адрес склада: Россия, Тюменская область, г. Тюмень, Производственная д.28 (ДРСУ-1 АО «ТОДЭП»).

- Посмотреть таблицу с данными

*наименование может быть изменено участником закупки, победившим в торгах в соответствии с паспортом на товар

**один из вариантов указывается участником закупки, победителем торгов, с которым заключается настоящий договор

Приложение №3

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Спецификация №2

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель: ДРСУ-3 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Ворошилова, д. 65.

Место доставки товара – склад Грузополучателя. Адрес склада: Россия, Тюменская область, г.Ялуторовск, 450 м по правой стороне автодороги Ялуторовск-аэродром от пересечения с 2,9 км автодороги Ялуторовск-Ярково (ДРСУ-3 АО «ТОДЭП»).

- Посмотреть таблицу с данными

*наименование может быть изменено участником закупки, победившим в торгах в соответствии с паспортом на товар

**один из вариантов указывается участником закупки, победителем торгов, с которым заключается настоящий договор

Приложение №4

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Спецификация №3

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель: ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Ишим ул. Техническая, д. 8.

Место доставки товара – склад Грузополучателя. Адрес склада: Россия, Тюменская область, г. Ишим, ул. Техническая 8 (ДРСУ-5 АО «ТОДЭП»).

- Посмотреть таблицу с данными

*наименование может быть изменено участником закупки, победившим в торгах в соответствии с паспортом на товар

**один из вариантов указывается участником закупки, победителем торгов, с которым заключается настоящий договор

Приложение №5

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Спецификация №4

- Посмотреть таблицу с данными

Грузополучатель: ДРСУ-6 АО «ТОДЭП»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Тюменская обл., г. Тобольск, БСИ -2, квартал 1, № 3.

Место доставки товара – склад Грузополучателя. Адрес склада: Россия, Тюменская область, г. Тобольск, БСИ -2 квартал 1, №3, база ДРСУ-6 АО «ТОДЭП».

- Посмотреть таблицу с данными

*наименование может быть изменено участником закупки, победившим в торгах в соответствии с паспортом на товар

**один из вариантов указывается участником закупки, победителем торгов, с которым заключается настоящий договор

Приложение №6

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Заявка* №____

на поставку товара по Договору

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой просим Вас в соответствии с условиями Договора от ___.____.20___г. №______ поставить в срок до ___.___.20___г. следующий товар:

Таблица **

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес доставки:

_____________________ ________________

Подпись Расшифровка

* оформляется на фирменном бланке Грузополучателя

** таблица оформляется на основе описания предмета закупки с соблюдением формы и разделов таблиц

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №7

к Договору от «__» ______ 20__г. №_______

Стандартная оговорка

о возмещении убытков от налоговых претензий, связанных с недобросовестностью контрагента

Подрядчик (исполнитель, поставщик) в порядке ст. 431.2 ГК РФ заверяет Заказчика (покупателя), что при заключении и исполнении настоящего Договора не преследует цель неуплаты (неполной уплаты) и (или) зачета (возврата) суммы налога, обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего Договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению Договора передано в соответствии с условиями настоящего Договора или закона и гарантирует достоверность следующих обстоятельств:

1) Подрядчик (исполнитель, поставщик) не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего Договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете/ налоговой отчетности, любыми способами.

2) отсутствуют какие-либо ограничения полномочий лиц, подписывающих настоящий Договор со стороны Подрядчика (исполнителя, поставщика) в соответствии с законодательством и внутренними документами Подрядчика (исполнителя, поставщика);

3) документы, подлежащие подписанию со стороны Подрядчика (исполнителя, поставщика) в ходе исполнения настоящего Договора (счета-фактуры, товарные накладные и любые иные финансовые и/или первичные бухгалтерские документы), подписываются уполномоченными лицами;

Все предусмотренные настоящим Договором заверения об обстоятельствах Подрядчика (исполнителя, поставщика) имеют существенное значение для Заказчика (покупателя). При недостоверности данных заверений об обстоятельствах, а равно при ненадлежащем исполнении Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) требований действующего законодательства РФ, в том числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, Подрядчик (исполнитель, поставщик) обязан в полном объеме возместить Заказчику(покупателю) причиненные убытки, в том числе возникшие в результате отказа налоговыми органами Заказчику (покупателю) в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначисления налоговыми органами налогов, начисления пеней, наложения штрафов, включая, но не ограничиваясь:

- суммы налогов, пеней и штрафов, подлежащие уплате Заказчиком (покупателем) в бюджетную систему РФ на основании вступивших в силу решений налоговых органов;

- суммы НДС, неполученные Заказчиком (покупателем) на основании вступивших в силу решений налоговых органов об отказе в возмещении НДС из бюджета;

- суммы налогов, пеней и штрафов по требованиям, предъявленным налоговым органом Заказчику (покупателю) в судебном порядке, при условии наличия вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого на Заказчика (покупателя) возлагается обязанность уплаты соответствующих сумм.

Убытки подлежат возмещению Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Подрядчиком (исполнителем, поставщиком) соответствующего требования Заказчика (покупателя).

- Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_о_проведении_запроса_котировок_№_ОМТО-22_25 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

- Посмотреть таблицу с данными

(АО «ТОДЭП»)

- Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Тюмень, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

- Посмотреть таблицу с данными

II. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

2.1. В настоящей Закупке может принять участие любое юр. лицо или несколько юр. лиц, выступающих на стороне одного участника Закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любое физ. лицо или несколько физ. лиц, выступающих на стороне одного участника Закупки, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника Закупки, за исключением юр. (физ.) лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Участник Закупки вправе подать заявку на участие в Закупке на любой лот (заявки на несколько лотов или все лоты). В отношении каждого лота участник вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в Закупке.

2.2. Участник Закупки вправе выступать в отношениях с Заказчиком, связанных с проведением Закупки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), как непосредственно, так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

2.3. Участник Закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора по результатам настоящей Закупки, а также соответствовать следующим обязательным требованиям:

соответствие участника Закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся объектом Закупки, в т.ч. обладание необходимыми лицензиями или свидетельствами (разрешениями, аккредитациями, членствами и т.п.), подтверждающими право на поставку товара (выполнение работы, оказание услуги);

непроведение ликвидации участника Закупки – юр. лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника Закупки – юр. лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника Закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в Закупке;

отсутствие у участника Закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника Закупки, по данным бух. отчётности за последний отчётный период.
Участник Закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в настоящей Закупке не принято;

отсутствие между участником Закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются обстоятельства, при которых руководитель Заказчика (лицо его заменяющее) или должностные лица Заказчика, являющиеся членами закупочной комиссии (в т.ч. её председатель), решения которых прямо или косвенно оказывающие (способные оказать) влияние на объективность результатов конкретной процедуры закупки, являются индивидуальными предпринимателями, подавшими заявки на участие в такой процедуре закупки, состоят в штате организаций, подавших указанные заявки, являются участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами, должниками, либо состоят в браке с физ. лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хоз. общества (директором, ген. директором, управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного органа хоз. общества, руководителем (директором, ген. директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юр. лиц – участников закупки, с физ. лицами, в т.ч. зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, участниками закупки, либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физ. лиц, либо состоят в браке и (или) являются близкими родственниками иных лиц, аффилированных с руководителем Заказчика (лицом его заменяющим), членом закупочной комиссии Заказчика;

отсутствие у участника Закупки – физ. лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юр. лица – участника Закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РФ (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физ. лиц наказания в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённым видом деятельности, которые связаны с поставкой товара (выполнением работы, оказанием услуги), являющихся объектом настоящей Закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие у участника Закупки – юр. лица в течении 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в Закупке фактов привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;

обладание участником Закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие в предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), далее также – РНП, информации об участнике Закупки, в т.ч. информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника Закупки – юр. лица;

отсутствие у участника Закупки фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) договоров, заключённых с АО «ТОДЭП» в течении 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в настоящей Закупке;

отсутствие у участника Закупки фактов одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора или его расторжения Заказчиком в одностороннем порядке, по причине виновных действий (бездействия) такого участника Закупки, в течении 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в настоящей Закупке;

отсутствие у участника Закупки фактов уклонения от заключения договора с Заказчиком по результатам участия первого в конкурентных закупочных процедурах, осуществляемых Заказчиком, равно отказ участника от заключения договора по результатам таких процедур в течении 2 (двух) лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре;

участник Закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юр. лица или в составе учредителей унитарного юр. лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юр. лицо или через несколько юр. лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупочной процедуры не является иностранным агентом.

2.4. При осуществлении Заказчиком закупочной процедуры, участниками которой могут быть исключительно СМСП, требования к участникам такой процедуры Закупки, предусмотренные в пп. 10 – пп. 12 п. 2.3 настоящего раздела Извещения не устанавливаются.

2.5. При проведении Закупки Заказчик вправе проверять достоверность сведений и документов, представленных участником такой Закупки, в подтверждение своего соответствия требованиям к участникам установленных настоящим разделом Извещения.

2.6. Участник Закупки самостоятельно несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Закупке, участием в Закупке и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами.

РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

3.1. Котировочная заявка (в т.ч. все содержавшиеся в ней документы, сведения) заполняется на русском языке. При описании условий и предложений в заявке участником Закупки должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов (при их наличии).

Сведения и информация, содержащиеся в заявках участников Закупки должны быть конкретными и однозначными, и не допускать какой-либо неопределённости или двусмысленности толкования такой информации (сведений).

В случае наличия противоречий между содержанием заявки участника Закупки и информации, указанной им на ЭТП, приоритетом обладает заявка участника Закупки, поданная в порядке, предусмотренном настоящим Извещением и подписанная электронной цифровой подписью такого участника Закупки.

Электронная подпись в котировочной заявке в форме электронного документа является равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

электронная подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.

Моментом проверки являются действия закупочной комиссии Заказчика при получении данного электронного документа, направленные на определение соответствия такого документа, установленным в настоящем Извещении требованиям.

3.2. Порядок подготовки и оформления участниками Закупки заявки в электронном виде регулируются настоящим Извещением, регламентом Оператора ЭТП в части, не противоречащей настоящему Извещению, и следующими основными требованиями:

заявка и все прилагаемые к ней документы должны подаваться в электронном виде с использованием функционала ЭТП, на которой Заказчиком объявлена настоящая процедура Закупки;

каждый документ (архив документов) в составе заявки (кроме документов, выданных третьими лицами (не участником Закупки)) должен быть подписан участником Закупки или лицом уполномоченным на их подписание и скреплён печатью такого участника (при наличии);

при подаче заявки через ЭТП участник Закупки предоставляет электронную копию требуемых настоящим Извещением документов – файлы, содержащие изображение документов, полученное путём оцифровки, полностью воспроизводящий информацию подлинника;

все документы, требуемые условиями настоящего Извещения, должны быть представлены в доступном и удобном для прочтения (редактирования) формате (предпочтительно в формате pdf – для правоустанавливающих документов, excel – для таблиц и графиков, word – для иных видов документов);

каждый документ должен быть представлен в виде отдельного файла, поименованного так, чтобы из его названия было понятно, какой документ в нём прикреплён и не иметь защиты от открытия такого файла, копирования его содержимого или его печати;

в документах заявки, заполняемых по формам (таблицам), приведённым в настоящем Извещении, изменения не допускаются, кроме дополнения их требуемой Заказчиком информацией, при этом заполнению подлежат все графы форм (таблиц), за исключением случаев, прямо регламентированных настоящим Извещением.
Причина отсутствия информации, обязательной к указанию в отдельных графах таблиц (форм) Извещения должна быть объяснена участником Закупки в содержании таких граф таблиц (форм) или в информационном письме за подписью уполномоченного представителя участника Закупки, прилагаемого к заявке;

заявка должна быть выполнена машинописным способом. Исправления в тексте заявки не допускаются. Содержание всех документов в составе заявки должно быть легко читаемым. Документ, представленный в нечитаемом виде, Заказчиком не рассматривается и считается непредставленным;

фактом подачи своей заявки, участник Закупки подтверждает подлинность и достоверность всех представленных в её составе документов и сведений, а несоблюдение требований настоящего пункта Извещения, является безусловным основанием для отклонения заявки такого участника.

3.3. При подаче заявки на участие в Закупке, участник, подавший такую заявку, подтверждает факт своего надлежащего ознакомления со всей совокупностью требований и условий (положений), закреплённых в содержании настоящего Извещения и путём подачи заявки выражает своё исчерпывающее понимание и принятие таких требований и условий (положений) в полном объёме.

После окончания срока подачи заявок на участие в настоящем Запросе котировок лицо, подавшее заявку, тем самым, конклюдентно выразившее своё безоговорочное согласие со всеми условиями такой Закупки, утрачивает право ссылаться на несоответствие настоящего Извещения требованиям действующего законодательства РФ и Положения о закупке Заказчика.

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

4.1. Подача заявок на участие в настоящем Запросе котировок осуществляется лицами, аккредитованными на соответствующей ЭТП, где объявлена настоящая процедура Закупки.

4.2. Заявка на участие в настоящей закупочной процедуре состоит из совокупности документов (сведений, информации) определённых разделом V настоящего Извещения и направляется участником Закупки Оператору ЭТП в порядке, определённом Регламентом соответствующей ЭТП по форме, закреплённой Приложением № 2 к Извещению.

4.3. Участник Закупки вправе подать заявку на участие в настоящем Запросе котировок в любое время с момента размещения Извещения и до окончания срока подачи заявок на участие в такой Закупке, при этом участник настоящей Закупки вправе подать только 1 (одну) заявку на участие в такой Закупке.

4.4. В течении 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в настоящем Запросе котировок Оператор ЭТП присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику Закупки, подавшему указанную заявку, факт её получение с указанием присвоенного ей порядкового номера, в случае если указанная обязанность предусмотрена действующим законодательством РФ и Регламентом соответствующей ЭТП.

4.5. В течение 1 (одного) часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в настоящей закупочной процедуре, Оператор ЭТП обеспечивает направление Заказчику всех заявок, поданных на участие в Закупке, а также информации и документов участников настоящего Запроса котировок, предоставляемых участниками такой Закупки для получения аккредитации на ЭТП.

4.6. Участник Запроса котировок, подавший заявку на участие в такой Закупке, вправе отозвать (изменить) поданную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Закупке, направив об этом уведомление Оператору ЭТП в порядке, предусмотренном Регламентом соответствующей ЭТП.

4.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в настоящем Запросе котировок подана только 1 (одна) заявка или не подано ни одной заявки, Запрос котировок признаётся несостоявшимся с наступлением правовых обстоятельств, предусмотренных разделом VII настоящего Извещения.

РАЗДЕЛ V. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка, подаваемая на участие в настоящем Запросе котировок, должна содержать следующие документы, сведения и информацию:

5.1. Заполненная котировочная заявка в полном соответствии с приведённой Заказчиком: «Формой заявки на участие в запросе котировок» (Приложение № 2 к Извещению). Все данные, определённые Приложением № 2 к Извещению, подлежат обязательному заполнению участником Закупки, в т.ч.:

предложение о цене исполнения договора (или цене единицы ТРУ, если Заказчиком осуществляется Закупка, ценообразование которой осуществлено за единицу ТРУ (п. 5 раздела I настоящего Извещения)), при этом, предложенная в заявке цена ТРУ не должна превышать НМЦД (НМЦЕ), указанную в настоящем Извещении;
В случае проведения Заказчиком закупочной процедуры, НМЦ которой определена путём установления цены за единицу ТРУ, участником Закупки заполняется предложением о цене исключительно графа «Стоимостное значениецены исполнения Договора» таблицы «Предложение участника о цене исполнения договора» Приложения № 2 к Извещению, при этом какие-либо дополнения цены исполнения договора, посредством:
– её конкретизации стоимостными значениями путём расширения содержания Приложения № 2 к Извещению;
– приложения (представления) дополнительных документов (сведений, информации), свидетельствующих о несогласии участника Закупки с содержанием Приложения № 7 к Извещению (равно его непропорциональное изменение);
– иной конкретизации общего значение цены исполнения договора, информацией (сведениями),-
нарушающие требования положений п. 8.7 раздела VIII настоящего Извещения – не допускается и рассматривается закупочной комиссией Заказчика как несоответствие заявки на участие в Закупке;

наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юр. лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физ. лица), почтовый адрес участника, номер контактного телефона, ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника Закупки.

При подаче заявки на участие в настоящей Закупке, участник, подавший такую заявку, подтверждает факт своего надлежащего ознакомления с Извещением и выражает своё безоговорочное согласие с содержанием совокупности требований и условий (положений), закреплённых в котировочной документации (в т.ч., во всех её Приложениях (Проекте договора, Описании предмета закупки и т.д.)).

Указанное согласие предоставляется в адрес Заказчика посредством использования функционала программно-аппаратных средств ЭТП или, в случае отсутствия технической возможности ЭТП сформировать такое согласие, участник настоящей Закупки оформляет его самостоятельно в произвольной форме.

5.2. Сведения об участнике настоящей Закупки в соответствии с установленной формой, в зависимости от организационно-правовой формы участника Закупки (Приложение № 3 к Извещению).

5.3. Декларация в произвольной форме на официальном (фирменном) бланке участника Закупки (при наличии такого бланка), отражающая его соответствие каждому из поименованных в разделе II настоящего Извещения, требований, с учётом положений п. 2.4 названного раздела Извещения.

В случае проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть исключительно СМСП декларирование соответствия участника Закупки пп. 5, пп. 9 – 14 п. 2.3 раздела II Извещение, не требуется.

5.4. Предложение участника Закупки о конкретных показателях характеристик (признаков) поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) в соответствии с требованиями к таким характеристикам (признакам), указанным в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) Извещения (в т.ч. во всех прилагаемых к Приложению № 6 Извещения документах (при наличии таких приложений к Описанию предмету закупки).

Указанное «Предложение участника о характеристиках (признаках)» должно быть заполнено по форме представленной Приложением № 6 к Извещению и согласно требованиям к порядку его заполнения, установленным в Приложении № 1 (Инструкция по заполнению характеристик (признаков) предмета закупки) настоящего Извещения.

В случае предложения участником Закупки к поставке эквивалентного товара, товару, указанному в настоящем Извещении, конкретные значения показателей предлагаемого эквивалентного товара должны в полном объёме соответствовать значениям, установленным в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) Извещения и условиям Проекта договора (Приложение № 4 к Извещению).

5.5. Копии документов (лицензия; аккредитация; допуск; выписка из реестра СРО; иной документ, содержащий сведения, обеспечивающие возможность подтверждения наличия у участника Закупки специального разрешения на право осуществления конкретного вида деятельности (лицензии), в т.ч. её статуса (например, запись в реестре лицензий)), подтверждающие соответствие участника настоящей Закупки требованиям установленным действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), являющихся объектом Закупки (предоставляется при установлении такого требования в п. 10 Информационной карты настоящего Извещения).

5.6. Скан-копия банковской (независимой) гарантии, обеспечивающей своевременное подписание участником Закупки договора по её результатам и предоставление обеспечения исполнения такого договора (в случае установления требования к обеспечению договора в настоящем Извещении), при установлении Заказчиком требования к необходимости обеспечения заявки в п. 11 Информационной карты Извещения и выборе участником закупки такого способа обеспечения.

5.7. Для юридического лица:

5.7.1. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника Закупки (за исключением случаев подписания заявки лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юр. лица (руководитель));

5.7.2. Скан-копии учредительных документов участника Закупки;

5.7.3. Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника данной Закупки заключение по результатам такой Закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой Закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в настоящем Извещении), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в настоящем Извещении) является крупной сделкой;

5.8. Для физ. лица (в т.ч. ИП):

5.8.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии);

5.8.2. Паспортные данные, адрес места жительства;

5.8.3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника Закупки (за исключением случаев подписания заявки самим ИП (физ. лицом) – участником данной Закупки);

5.9. Для коллективного участника:

5.9.1. Учредительный документ (для каждого члена коллективного участника – юр. лица);

5.9.2. Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено законодательством РФ и для участника данной Закупки заключение по результатам такой Закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой Закупке (если требование об обеспечении заявок установлено Заказчиком в настоящем Извещении), обеспечения исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в настоящем Извещении) является крупной сделкой (для каждого члена коллективного участника – юр. лица);

5.9.3. Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (для каждого члена коллективного участника – ИП (физ. лица));

5.9.4. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника Закупки – соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам ГК РФ, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер коллективного участника, наделённый полномочиями по подписанию от имени всех членов заявки на участие в закупочной процедуре, договора, заключаемого по результатам настоящей Закупки, а также представлению интересов всех членов коллективного участника в отношениях с Заказчиком.

В соглашении (ином документе) должна быть установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с заключением и последующим исполнением договора.

5.10. В случае, если от имени участника Закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника Закупки, заверенную печатью участника Закупки (для юр. лиц) и подписанную руководителем участника Закупки, или уполномоченным этим руководителем лицом.

5.11. Требовать от участника Закупки предоставления документов (сведений) и информации, не предусмотренных настоящим Извещением – не допускается.

5.12. Закупочная комиссия Заказчика рассматривает котировочные заявки в форме электронного документа в соответствие с требованиями и условиями настоящего Извещения и Положения о закупке Заказчика.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

6.1. В течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за датой окончания срока подачи заявок на участие в Закупке, закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в такой Закупке, где по результатам такого рассмотрения принимает одно из следующих решений:

о признании заявки на участие в Закупке и участника такой Закупки, подавшего данную заявку, соответствующим требованиям, установленным настоящим Извещением;

о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в настоящем Извещении и об отклонении заявки по основаниям предусмотрены п. 6.2 настоящего раздела Извещения.

6.2. Заявка участника настоящей Закупки отклоняется закупочной комиссией Заказчика на любом этапе проведения процедуры Закупки вплоть до заключения договора, в случае:

несоответствия участника Закупки, требованиям, установленным в Извещении;

несоответствия заявки на участие в Закупке, а именно:
2.1) непредставление документов (сведений, информации), предусмотренных Извещением, или предоставления недостоверной информации в их содержании;
2.2) несоответствие документов (сведений, информации) требованиям и условиям, определённым Извещением;
2.3) предложения участником Закупки цены исполнения договора, превышающую установленную Извещением начальную (максимальную) цену договора (цену за единицу ТРУ);

несоответствие предлагаемого к поставке ТРУ потребности Заказчика, изложенной в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) Извещения.

6.3. Отклонение заявки на участие в настоящем Запросе котировок по основаниям, не предусмотренным п. 6.2 настоящего раздела Извещения, не допускается.

6.4. Результаты рассмотрения заявок на участие в Закупке фиксируются в протоколе подведения итогов Запроса котировок, подписываемом всеми присутствующими членами закупочной комиссии Заказчика не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

6.5. Протокол подведения итогов Закупки (далее также – Итоговый протокол) должен содержать следующую информацию:

дата подписания протокола, наименование и реквизиты Закупки

количество поданных заявок на участие в Закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

порядковые номера заявок на участие в Закупке в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников закупки.

результаты рассмотрения заявок на участие в Закупке с указанием:
– количества заявок на участие в Закупке, которые отклонены;
– оснований отклонения каждой заявки на участие в Закупке с указанием положений закупочной документации, которым не соответствуют такие заявки;

причины, по которым Закупка признана несостоявшейся (в случае признания её таковой);

иные сведения и информация, в случае необходимости их указания в указанном протоколе.

Протокол, составленный по результатам осуществления настоящей Закупки, размещается Заказчиком в ЕИС, на официальном сайте (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ) не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола членами котировочной комиссии Заказчика.

6.6. Заявке на участие в настоящей Закупке, содержащей предложение о наиболее низкой цене договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие Закупке, в которых предложена такая же цена договора.

6.7. Победителем Запроса котировок признаётся участник Закупки, подавший заявку на участие в таком Запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем Извещении и в которой указана наиболее низкая цена ТРУ, вследствие чего которой присвоен первый номер.

При предложении наиболее низкой цены ТРУ несколькими участниками Закупки победителем запроса котировок признаётся участник, заявка на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

6.8. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в Закупке, котировочная комиссия Заказчика отклонила все поданные заявки на участие в Закупке или только 1 (одна) заявка признана соответствующей всем требованиям, установленным настоящим Извещением, Запрос котировок признаётся несостоявшимся с наступлением правовых последствий, предусмотренных разделом VII настоящего Извещения.

РАЗДЕЛ VII. ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЗАКУПКИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

7.1. Конкурентная процедура закупки признаётся закупочной комиссией Заказчика несостоявшейся в случае, если по окончании срока подачи заявок:

подана только 1 (одна) заявка от одного участника Закупки или не подано ни одной заявки (с учётом отозванных участниками Закупки заявок);

закупочной комиссией Заказчика принято решение о допуске только одного участника Закупки или об отклонении всех участников Закупки, подавших заявки на участие в ней.

7.2. В случае, подачи на участие в Закупке единственной заявки, закупочная комиссия Заказчика рассматривает такую заявку в порядке, установленном настоящим Извещением, и в случае соответствия единственной поданной заявки предъявляемым Заказчиком требованиям, изложенным в настоящем Извещении, закупочная комиссия Заказчика вправе принять решение о заключении договора с таким участником в соответствии с разделом VIII настоящего Извещения, что фиксируется в итоговом протоколе, формируемом по результатам несостоявшейся закупочной процедуры и содержащим сведения предусмотренные п. 6.5 раздела VI настоящего Извещения.

7.3. Заказчик вправе продлить срок подачи заявок на участие в настоящей Закупке не менее чем на половину регламентированного Извещением срока такой подачи, если на момент окончания срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

7.4. В случае, подачи на участие в Закупке единственной заявки, закупочная комиссия Заказчика в целях удовлетворения существующей потребности в ТРУ и минимизации собственных издержек Заказчика на подготовку новой процедуры закупки вправе направить в адрес такого единственного участника запрос разъяснения содержания его заявки, путём уточнения и конкретизации её положений.

В целях исключения фактов отклонения заявок участников Закупки по избыточно формальным (орфографическим, пунктуационным и др.) основаниям, Заказчик вправе направить в адрес участника Закупки, заявка которого содержит очевидные опечатки (ошибки) запрос на разъяснение его заявки и на основании полученного ответа принять решение о соответствии (несоответствии) такой заявки требованиям Извещения и (или) потребности Заказчика.

В иных случаях, не предусмотренных настоящим пунктом Извещения, направление Заказчиком каких-либо запросов в адрес участников закупки – не допускается.

7.5. Если по результатам окончания (продления) срока подачи заявок на участие в Закупке такая Закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в Закупке не подано ни одной заявки на участие в такой Закупке или по результатам рассмотрения заявок котировочной комиссией Заказчика отклонены все поданные заявки на участие в Закупке, Заказчик вправе осуществить новую закупочную процедуру в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными Положением.

РАЗДЕЛ VIII. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор по результатам Закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам такой Закупки в полном соответствии с требованиями к порядку его заключения, предусмотренному настоящим разделом Извещения.

8.2. Лицом, с которым заключается договор по результатам Закупки является победитель Закупки (единственный её допущенный участник) или участник Закупки, занявший в ранжировании 2 (второе) место, если победитель Закупки уклонился от заключения договора, и далее участник Закупки, занявший 3 (третье) место в случае уклонения участника, занявшего 2 (второе) место (далее также – Победитель закупки).

8.3. Победитель закупки вправе привлечь к исполнению договора субпоставщиков (соисполнителей, субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено Приложением № 4 к Извещению (Проект договора) согласно гражданскому законодательству РФ, при этом ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объёма поставок (работ, услуг), требованиям договора, в т.ч. наличия у них разрешающих документов, несёт Победитель закупки.

8.4. Заключение договора с Победителем закупки (в т.ч. иным лицом, обязанным заключить договор), с которым в соответствии с настоящим Извещением заключается такой договор, по результатам проведения Закупки осуществляется в следующем порядке:

Победитель закупки в течение 1 (одного) рабочего дня следующего за днём размещения в ЕИС Итогового протокола, посредством использования официальной электронной почты Заказчика (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) направляет в его адрес заполненный со своей стороны стоимостными (предложенная цена исполнения договора с градацией на наименования, позиции (при наличии)) и нестоимостными (наименование товара, его количество и технические характеристики, страна происхождения (согласно Описанию предмета закупки и заявке Победителя закупки), место отгрузки (поставки), электронный, почтовый адрес, реквизиты Победителя закупки и др.) значениями Проект договора.
Направляемый Победителем закупки в адрес Заказчика договор должен соответствовать закупочной документации и предложению Победителя закупки, отражённому в его заявке (в части цены и качественных характеристик ТРУ и иных существенных условий);

Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола рассматривает проект договора Победителя закупки и направляет ему на подписание (размещает на ЭТП) такой проект договора без своей подписи, который составляется путём включения в его содержание цены договора, предложенной участником Закупки информации о ТРУ, предложения об условиях исполнения договора в полном объёме соответствующих требованиям закупочной документации;

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления Заказчиком проекта договора (его размещения на ЭТП) Победитель закупки направляет Заказчику (размещает на ЭТП) проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Победителя закупки, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (в случае установления Заказчиком требования в настоящем Извещении о необходимости его предоставления);

в случае наличия разногласий по содержанию проекта договора, направленному Заказчиком в соответствии с пп. 2 настоящего пункта Извещения, Победитель закупки в срок, установленный пп. 3 настоящего пункта Извещения (5 (пять) календарных дней) составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим закупочной документации и (или) своей заявке, с указанием конкретных положений данных документов.
Указанный протокол разногласий может быть направлен в адрес Заказчика (размещен на ЭТП) не более 1 (одного) раза;

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Победителем закупки протокола разногласий (его размещения на ЭТП), в полном объёме отвечающего требованиям пп. 4 настоящего пункта Извещения, Заказчик рассматривает указанный протокол разногласий и направляет Победителю закупки (размещает на ЭТП) доработанный проект договора либо повторно направляет Победителю закупки (размещает на ЭТП) проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Победителя закупки к проекту договора;
5.1) при этом, направление Победителю закупки (размещение на ЭТП) Заказчиком проекта договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания Победителя закупки осуществляется исключительно при условии, что такой Победитель закупки направил Заказчику (разместил на ЭТП) документ (протокол разногласий) в полном объёме отвечающий требованиям и условиям, закреплённым в пп. 4 настоящего пункта Извещения;
5.2) в случае несоответствия направляемого Победителем закупки документа («протокола разногласий») требованиям пп. 4 настоящего пункта Извещения, Заказчик направляет Победителю закупки (размещает на ЭТП) уведомление с указанием на такое несоответствие, без продления срока подписания договора, не позднее 1 (одного) рабочего дня следующего за днём направления такого документа Победителем закупки;

в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Заказчиком Победителю закупки (размещения на ЭТП) документов, предусмотренных пп. 5 настоящего пункта Извещения, Победитель закупки обязан направить Заказчику (разместить на ЭТП) проект договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора (в случае установления такого требования закупочной документацией);

лицо, имеющее право действовать от имени Заказчика после направления (размещения на ЭТП) Победителем закупки проекта договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Победителя закупки, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям Извещения обеспечения исполнения договора (в случае установления такого требования) в течение срока, предусмотренного п. 8.1 настоящего раздела Извещения, подписывает проект договора усиленной электронной подписью и размещает его в ЕИС в течении 3 (трёх) рабочих дней.

8.5. В случае уклонения (отказа) победителя закупочной процедуры от подписания договора Заказчик вправе потребовать подписания договора от участника закупки, занявшего в ранжировании 2 (второе) место и далее 3 (третье) место.

8.5.1. Под уклонением от заключения договора понимаются совокупность любых действий (бездействие) лица, с которым заключается договор, которые в результате не приводят к его подписанию в порядке и сроки, определённые настоящим Извещением, в частности:

непредоставление обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с установленными в Извещении условиями до подписания договора, за исключением случаев если настоящим Извещением предусмотрен иной порядок предоставления такого обеспечения;

предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие, ранее установленным в настоящем Извещении и (или) в заявке такого участника закупки;

любые иные действия (бездействие) участника, которые привели к фактическому незаключению договора в установленный настоящим Извещением срок.

8.5.2. Факт уклонения Победителя закупки (лица, обязанного подписать договор) от заключения договора фиксируется в Протоколе уклонения, который подписывается членами закупочной комиссии Заказчика и размещается в ЕИС с одновременным размещением на ЭТП не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём крайней регламентированной настоящим разделом Извещения даты подписания договора Победителем закупки (лицом, обязанным его подписать) и предоставления обеспечения исполнения такого договора (в случае установления Извещением данного требования).

8.5.3. Если в настоящей закупочной документацией была предусмотрена обязанность предоставления участником Закупки обеспечения заявки, то в случае уклонения такого участника (лица, с которым заключается договор), от заключения договора обеспечение заявки такому лицу не возвращается.

8.5.4. В случае признания Победителя закупки уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе осуществить как в отдельности, так и во взаимосвязи следующие действия (если их совокупная реализация допустима):

заключить договор с участником, предложившим такую же, как победитель закупки, цену договора, а при отсутствии такого участника – с участником, предложение о цене исполнения договора которого содержит лучшее ценовое предложение, следующее после предложенного победителем закупки, при этом такой участник закупки не вправе отказаться от заключения договора;

отказаться от заключения договора, с применением к Победителю закупки, уклонившемуся от его заключения правовых последствий, предусмотренных действующим законодательством РФ;

обратиться в суд с иском о понуждении Победителя закупки заключить договор и (или) о возмещении убытков, причинённых уклонением от его заключения;

осуществить повторную процедуры закупки в соответствии с требованиями и условиями Положения о закупке Заказчика.

8.5.5. В случае, если Победитель закупки в срок, установленный настоящим Извещением, не представил Заказчику подписанный договор и (или) надлежащее обеспечение его исполнения, такой участник закупки признаётся закупочной комиссией Заказчика уклонившимся от заключения договора с наступлением правовых последствий предусмотренных разделом XXI Положения и действующим законодательном РФ.

8.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных настоящим Извещением, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя Закупки (участника, обязанного заключить договор).

8.7. В случае проведения Заказчиком закупочной процедуры, НМЦ которой определена путём установления цены за единицу ТРУ, при снижении участником Закупки общего значения НМЦ единицы ТРУ, к ценовому предложению такого участника применяется коэффициент пропорционального снижения общей НМЦ единицы ТРУ путём пропорционального процентного снижения цены каждой позиции ТРУ Приложения № 7 к настоящему Извещению, на предложенный участником Закупки коэффициент снижения общего значения цены единицы ТРУ, определяемого на основании итогового значения цены исполнения договора, предложенного участником Закупки.

8.8. Допускается отказ Заказчика от заключения договора в следующих случаях:

выявления на этапе его заключения несоответствия Победителя закупки или его заявки требованиям Извещения по основаниям, предусмотренным п. 6.2 раздела VI настоящего Извещения;

наличия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих его заключению и исполнению;

изменения потребности Заказчика, явившейся основанием для объявления настоящей Закупки.

В случае отказа от заключения договора по основанию, указанному в пп. 1 настоящего пункта Извещения, Заказчик вправе заключить договор с участником Закупки, занявшим в ранжировании 2 (второе) место, и далее с участниками Закупки, занявшими 3 (третье) место в порядке, предусмотренном настоящим разделом Извещения.

8.9. Заказчик по согласованию с Победителем закупки вправе изменить не более чем на 50 % (пятьдесят процентов) предусмотренный договором объём ТРУ при изменении потребности в закупаемых ТРУ, на поставку (выполнение, оказание) которых заключён договор, или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ (услуг), не предусмотренных договором, но связанных с такими работами (услугами).

8.10. Заказчик вправе, если иное не установлено законодательством РФ, заключать дополнительные соглашения к договору по соглашению сторон в отношении изменения его существенных условий (цена, объёмы, сроки, условия поставки и платежей, обязательства сторон, гарантии, обеспечение, ответственность сторон и др.) в следующих случаях:

если возможность изменения условий договора была предусмотрена настоящим Извещением и (или) проектом договора (Приложение № 4 к Извещению), являющегося неотъемлемой её частью:
– при увеличении объёмов поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) не более чем на 50 % (пятьдесят процентов), с соразмерным изменением объёма ТРУ договора, но без увеличения единичных цен (расценок);
– при уменьшении объёмов поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги);
– при изменении качества поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) на равноценное или лучшее;
– при изменении сроков исполнения обязательств по договору в случае наличия форс-мажорных обстоятельств или просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по заключённому договору;
– в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Извещением и (или) договором;

если изменяемые условия не были предусмотрены в настоящем Извещении, но они не влияют на увеличение стоимости, увеличение срока, ухудшение качества результата по договору и не ухудшают экономическую эффективность Закупки;

изменения сроков исполнения договора, в части поставки дополнительного объёма поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) по решению Заказчика;

если необходимость заключения дополнительного соглашения обусловлена изменениями законодательства РФ или предписаниями органов гос. власти, органов местного самоуправления;

если в ходе исполнения договора меняются регулируемые государством цены и (или) тарифы на поставляемый товар (выполняемую работу, оказываемую услугу) в рамках договора

8.11. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае, если в ходе его исполнения установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным в закупочной документации требованиям к участникам Закупки, либо представил недостоверные сведения, которые позволили ему стать её победителем.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

9.1. Участником Закупки является любое юр. лицо или несколько юр. лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, местонахождения и места происхождения капитала либо любое физ. лицо или несколько физ. лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в т.ч. индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением юр. (физ.) лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

9.2. В случае если на стороне одного участника Закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Извещением, должно быть представлено в отношении участника Закупки, подающего заявку (коллективная заявка), с учётом распределения обязанностей между лицами, выступающими на стороне такого участника.

9.3. Участник Закупки, на стороне которого выступают несколько лиц, признаётся соответствующим требованиям раздела II настоящего Извещения, при условии соответствия каждого из лиц, выступающих на стороне одного участника Закупки, указанным требованиям.

9.4. Лица, решившие принять участие в Закупке на стороне одного участника, представляющего заявку на участие в Закупке, должны заключить между собой соглашение, не запрещённое ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и не ограничивающее конкуренцию соглашение, соответствующее нормам законодательства РФ и содержащее следующие требования:

соглашение должно быть оформлено в простой письменной форме и подписано каждым лицом, выступающим на стороне одного участника Закупки;

в соглашении должны быть определены права и обязанности сторон как в рамках участия в Закупке, так и в рамках исполнения будущего договора;

в соглашении должно быть приведено распределение объёмов, стоимости и сроков осуществления поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) между членами соглашения;

в соглашении должен быть определён представитель сторон (лидер), который в дальнейшем представляет интересы каждого члена группы во взаимоотношениях с Заказчиком, с наличием прав на подписание заявки, представление интересов и др.;

в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждого члена группы по обязательствам, связанным с участием в Закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение будущего договора;

соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению будущего договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером;

срок действия соглашения должен быть не менее срока исполнения обязательств по будущему договору и гарантийного срока на ТРУ, предусмотренные в настоящем Извещении;

с момента открытия доступа к заявкам на участие в Закупке и до момента заключения договора внесение любых изменений в соглашение не допускается, а с момента заключения договора в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

9.5. Заявка на участие в настоящей Закупке подаётся лидером группы от группы лиц, где под лидером коллективного участника понимается лицо, являющееся одним из членов коллективного участника и представляющее интересы всех членов коллективного участника в отношениях с Заказчиком.

9.6. По согласованию с Заказчиком (по его инициативе), порядок выполнения обязательств по договору, включая порядок осуществления платежей, может быть изменён.

9.7. Лица, выступающие на стороне одного участника Закупки, не вправе подавать заявки на участие в такой Закупке в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника Закупки.

9.8. В случае установления факта подачи одним участником 2 (двух) и более заявок на участие в одной Закупке, данные заявки отклоняются закупочной комиссией Заказчика.

В случае установления факта подачи лицом, выступающим на стороне одного участника Закупки, заявки на участие в Закупке в отношении того же лота самостоятельно или на стороне другого участника Закупки, Заявки всех участников Закупки, на стороне которых выступает такое лицо, и (или) заявка, поданная таким лицом самостоятельно, отклоняются закупочной комиссией Заказчика.

9.9. Договор с коллективным участником заключается с его лидером, который действует от имени всех членов коллективного участника.

9.10. При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели (например, цена договора, качество ТРУ, сроки работ и т.п.) должны быть в наличии у лидера коллективного участника.

9.11. Настоящий раздел Извещения не применяется к закупочным процедурам, осуществляемым Заказчиком только для субъектов малого и среднего предпринимательства.

РАЗДЕЛ X. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПКИ

10.1. При проведении Закупки какие-либо переговоры Заказчика (в т.ч. членов его закупочной комиссии) с участниками Закупки не допускаются в случае, если такие переговоры создают преимущественные условия для таких участников в настоящей Закупке и (или) ведут к разглашению конфиденциальных сведений.

10.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в Закупке.

Изменение объекта Закупки не допускается.

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении Запроса котировок, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течении 3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

10.3. В случае внесения изменений в настоящее Извещение, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлён таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой Закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в Запросе котировок.

10.4. Участники самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесённые в Извещение, размещённые в ЕИС, при этом, Заказчик не несёт ответственности в случае, если участник своевременно и надлежащим образом не ознакомился с изменениями, внесёнными в содержание такого Извещения, размещёнными в установленный срок.

10.5. Заказчик вправе отменить Закупку по одному и более предмету Закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в Закупке.

Решение об отмене закупочной процедуры размещается в ЕИС в день принятия такого решения.

Приложение № 1 к Извещению

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению характеристик (признаков) предмета закупки

При заключении договора на выполнение работ (оказание услуг), для выполнения (оказания) которых не будут использоваться товары (материалы), равно при наличии в содержании закупочной документации локального сметного расчёта (иных сметных документов), участнику Закупки достаточно в заявке выразить согласие на выполнение работ (оказание услуг) в порядке и на условиях, предусмотренных Извещением.

При заключении договора на поставку товара (материала), выполнение работы (оказание услуг) для выполнения (оказания) которых будет использоваться товар (материалы) участник Закупки должен руководствоваться настоящей Инструкцией и применять обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технические и функциональные параметры) в полном соответствии с обозначениями, установленными Приложением № 6 (Описание предмета закупки) Извещения.
Приложение № 6 (Описание предмета закупки) Извещения должно входить в состав заявки участника Закупки и быть заполнено в соответствии с настоящей Инструкцией.

Предоставляемые участником Закупки значения показателей характеристик товара (его наименование(-я)) не должны допускать неоднозначности, разночтений или двусмысленных толкований и не должны сопровождаться словами: «эквивалент» «или эквивалент», «аналог», «или аналог» «хуже», «не хуже» «лучше», «не лучше», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «шире», «не шире», «уже», «не уже», «свыше», «не более», «не менее», «более», «менее», «ранее», «не ранее», «или», «либо», «от», «до», «должно быть», «должен быть», «должна быть», «должно», «должен», «должна», «≥» (больше или равно), «≤» (меньше или равно), > (больше, более), – указания остаточного срока годности (срока хранения), срока гарантии;
– если конкретный показатель характеристики товара определён Заказчиком как показатель, который не изменяется.

При предоставлении участником Закупки сведений по показателям характеристик, установленных в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) к Извещению (далее также – Описание предмета закупки), следует руководствоваться правилами, указанными в ниже приведенной таблице: - Посмотреть таблицу с данными

При рассмотрении заявок участников Закупки, закупочная комиссия Заказчика не учитывает требования к описанию характеристик (показателей) товара в составе заявок на участие в Закупке, если установлено, что такие характеристики (показатели) товара являются необъективными, некорректными, неверными и ведут к необоснованному отклонению заявок на участие в Закупке.

Участник Закупки в заявке вправе указать наименование страны происхождения товара (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (сокращ. ОКСМ)).
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке на участие в Закупке, несёт участник Закупки.

В случае, если в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) Извещения, Заказчиком дополнительно указаны правила заполнения заявки, участнику при подготовке заявки необходимо руководствоваться положениями настоящей Инструкцией и дополнительной информацией, указанной в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) к Извещению.

В случае, если в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) к Извещению, Заказчиком установлены показатели характеристик товара, которые не описаны в настоящей Инструкции, участник Закупки указывает значения показателей характеристик товара в соответствии с установленными требованиями Заказчика в Приложении № 6 (Описание предмета закупки) Извещения.

Заказчик отклоняет заявки участников Закупки, в которых будут нарушены настоящие требования Инструкции при описании значений и показателей технических характеристик предлагаемого к поставке товара (материалов), его наименования(-й).

Приложение № 2 к Извещению

ФОРМА

заявки на участие в запросе котировок

(на официальном (фирменном) бланке участника закупки (при наличии))

Заявка на участие в запросе котировок № ______________________________ (номер должен строго соответствовать реестровому номеру извещения о запросе котировок в ЕИС)

Наименование закупки: __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

наименование, место нахождения участника закупки, контактный телефон/факс, адрес электронной почты контактного лица: _______________________________________________________ (для юридического лица). Ф.И.О., место жительства, контактный телефон/факс, адрес электронной почты: ________________________________________________________________ (для физического лица), являющийся участником настоящего запроса котировок при подаче данной заявки на участие в Закупке выражает своё безоговорочное согласие с содержанием совокупности требований и условий закреплённых в закупочной документации (п. 3.3 раздела III Извещения), в т.ч. во всех приложениях такой закупочной документации, а также декларирует тот факт, что он осознаёт и ему исчерпывающим образом понятны все положения Извещения.

ИНН или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика: ______________________________ (заполняется всеми участниками размещения закупки).

Банковские реквизиты:

(заполняется всеми участниками размещения закупки) КПП ___________________

ОГРН___________________ Расчётный счёт ____________________________ Корреспондентский счёт ____________________ БИК _______________ в ___________________________________________ (указывается банк, в котором открыт счёт)

Таблица

- Посмотреть таблицу с данными

Участник закупки: ______________________/___________________________________/ (подпись) (Ф.И.О. полностью)

место печати (при наличии)

Приложение № 3 к Извещению

Анкета участника процедуры закупки

(на официальном (фирменном) бланке участника закупки (при наличии))

Форма № 1 (для юр. лиц) - Посмотреть таблицу с данными

Юр. лицо: Подпись участника Закупки, его инициалы, фамилия и печать (при наличии)

Форма № 2 (для физ. лиц, в т.ч. ИП)

- Посмотреть таблицу с данными

Физ. лицо: Подпись, Ф.И.О.