Тендер - Поставка дезинсекционных и дератизационных средств №270696861

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc
• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть61 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Данилов, ул. Заводская д.7 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР»)
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 12.04.2024 по 22.04.2024Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:12.04.2024Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):22.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:150054, Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, 4, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:22.04.2024Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Извещение о запросе котировок в электронной форме

Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.

Место проведения запроса котировок в электронной форме: Электронная площадка РТС-тендер, http://www.rts-tender.ru/

Заказчик: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Место нахождения/почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Ярославль, ул. Чкалова д.4

Телефон/факс/e-mail: т/факс: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контактное лицо: Белякова Валентина Александровна

Ответственные должностные лица Заказчика в части технического задания:

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР»

Сергей Степанович Афонюшкин (телефон +7(4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Предмет договора: Поставка дезинсекционных и дератизационных средств

Объем поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Документацией о проведении запроса котировок в электронной форме.

3. Характеристика поставляемого товара, выполнения работ, оказания услуг: информация изложена в Документации запроса котировок в электронной форме (см. Приложение №1 документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Данилов, ул. Заводская д.7 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР»)

5. Период (сроки), условия поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг:

С момента заключения договора до 30.11.2024 г. (поставка партиями на основании заявки Заказчика). Условия поставки: в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика

6. Источник финансирования закупки: средства от приносящей доход деятельности Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском муниципальном районе»

7. Начальная (максимальная) цена договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать рублей, 67 копеек).Цена товаров (работ, услуг) включает в себя: стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата осуществляется по безналичному расчету в течение 7-ми (семи) рабочих дней после поставки товара и подписания подтверждающих документов, товарной (транспортной) накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

9. Заявка на участие в запросе котировок направляется участником закупки оператору электронной площадки на сайт http://www.rts-tender.ru/ в форме электронного документа в срок с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной системе до 09 час.00 мин. «22» апреля 2024 года.

Котировочная заявка, направляемая участником процедуры закупки в форме электронного документа, должна быть подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого участника процедуры закупки.

Заполнение заявки на участие в запросе котировок осуществляется в соответствии с порядком, определенным Регламентом электронной площадки.

Если Оператором электронной площадки установлена плата за услуги, связанные с обеспечением участия в запросе котировок, подача заявок участниками закупки осуществляется при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия в закупках, депозита для оплаты услуг электронной площадки, если иное не предусмотрено Регламентом электронной площадки. Размер депозита, срок и порядок его внесения, а также последствия отсутствия или недостаточности денежных средств на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению участия, устанавливается Оператором электронной площадки.

10. Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок в электронной форме, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации: Документация предоставляется в срок с даты размещения извещения и документации о проведении запроса котировок в электронной форме в ЕИС до 09 час.00 мин. «22» апреля 2024 года.

по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4, каб 40 (по графику работы Заказчика) на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Документация о закупке размещена в единой информационной системе - www.zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке http://www.rts-tender.ru/. Извещение о запросе котировок в электронной форме, документация о проведении запроса котировок в электронной форме доступны для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

11. Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки: процедура рассмотрения котировочных заявок будет проводиться по адресу заказчика –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4, каб▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас.00мин. «22» апреля 2024 года.

12. Дата и время подведения итогов до 15 час.00 мин. «22» апреля 2024 года.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА

НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Участник закупки вправе предложить товар, эквивалентный указанному в Техническом задании, в случае если при этом не ухудшаются технические характеристики и потребительские свойства товара.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы и размещение Товара у Заказчика/филиала Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки

Поставщик обязан вместе с товаром, предоставить следующие документы: сертификат, регистрационное удостоверение, инструкция по применению на русском языке, паспорт с номером серии или лота и сроком годности расходных материалов. Если на продукцию нет сертификата, регистрационного удостоверения, необходимо предоставить письмо от производителя, что данная продукция не подлежит обязательной сертификации. Все документы должны быть заверены печатью Поставщика.

Срок годности Товара на момент поставки должен составлять от срока, заявленного производителем не менее: 4,5 лет при сроке годности 5 лет, 3,5 года, при сроке годности 4 года, 2,5 года при сроке годности 3 года; 1год,8 мес. при сроке годности 2 года;; 1 год и 4 месяца при сроке годности 18 месяцев; 10 месяцев при сроке годности 1 год,4 месяца при сроке годности 6 месяцев, 28 дней при сроке годности 1месяц.

Если в техническом задании встречается указание на товарные знаки, то участник размещения заказа читает их со словами «или эквивалент».

В случае выпуска производителей иного количества товара в наборе/упаковке, допускается перерасчет количество товара, в соответствии с потребностью Заказчика. ртом качества с номером партии или серии и сроком годности.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1.1 к документации

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Расчетная цена определена как среднее арифметическое значение цен коммерческих предложений хозяйствующих субъектов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,67 (сто шестьдесят девять тысяч восемьсот одиннадцать рублей, 67 копеек).

в том числе все необходимые налоги и сборы.

Приложение №2

к документации о проведении

запроса котировок

в электронной форме

рекомендуемая форма заявки на участие в запросе котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии

в Ярославской области»

ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Поставка дезинсекционных и дератизационных средств

(наименование закупки)

Изучив размещенное Вами извещение и документацию о проведении запроса котировок в электронной форме, сообщаем о своем согласии осуществить поставку дезинсекционных и дератизационных средств для нужд Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР» и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (документации, проекте договора) от "____" __________2024 г. №__________ (дата и номер размещения извещения в Единой информационной системе www.zakupki.gov.ru).

наименование организации или Ф.И.О. физического лица (индивидуального предпринимателя)

в лице____________ действующего на основании_______________________, Ф.И.О. руководителя организации учредительный документ или свидетельство для ИП, приняла решение принять участие в указанном электронном запросе котировок.

Наша организация (индивидуальный предприниматель) сообщает следующие сведения: - Посмотреть таблицу с данными

В случае признания ____________________________ наименование организации (Ф.И.О. для физического лица – ИП) победителем запроса котировок наша организация (индивидуальный предприниматель) обязуется исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении электронного запроса котировок.

Наименование, характеристики, страна происхождения поставляемых товаров. - Посмотреть таблицу с данными

Описание поставляемого товара (описание должно включать функциональные характеристики и потребительские и иные свойства товара, работы, услуги должны соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании). Участник закупки вправе дополнить описание товара иными свойствами и характеристиками, не ухудшающими качество товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящей заявкой декларируем о соответствии участника запроса котировок в электронной форме ___________________________________________ следующим требованиям (Наименование участника закупки)

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд", информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, а также отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"._____________________________________________________
Приложения:

Выписка из ЕРРЮЛ (ЕГНИП) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц).

Иные документы (по усмотрению участника закупки).

- Посмотреть таблицу с данными

«____»___________2024 г.

2. ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Поставка дезинсекционных и дератизационных средств

наименование закупки

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость товара составляет______________________________

__________________________рублей_______копеек (с учетом/без учета НДС).

Цена товаров включает в себя: стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

«___»___________2024 г.

Приложение №3 ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

.

ДОГОВОР №

г. Ярославль «___»_________ 2024 г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Малицкого Б.А., действующего на основании Устава и __________________ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _______, действующей на основании ________ с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупке товаров, работ и услуг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» и действующего законодательства Российской Федерации, по результатам запроса котировок в электронный форме (протокол __________ от «__» _____ 2024 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является поставка дезинсекционных и дератизационных средств для нужд Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР», в номенклатуре (ассортименте), количестве в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуются принять и оплатить поставленный товар в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора, включая расходы, установленные п. 2.3., составляет: _____________, в том числе НДС ____ %. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «с учетом НДС» заменяются на слова «НДС не облагается».)

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением следующего случая: цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемого товара, и иных условий исполнения договора.

2.3. Цена товаров включает в себя: стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

3. СРОКИ И МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг. Данилов, ул. Заводская д.7 (Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Даниловском МР») 3.2 Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2024 г. (доставка товара по заявке Заказчика). Условия поставки: в течение 10-ти рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

3.3. Доставка товара осуществляется за счет и средствами Поставщика.

3.4. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству и качеству.

3.5.Товар поставляется поставщиком в упаковке производителя. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать температурный режим и нормативные условия длительного хранения при транспортировке и в складском помещении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ

4.1. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчету в течение 7-ми (семи) рабочих дней после поставки товара и подписания подтверждающих документов, товарной (транспортной) накладной или универсального передаточного документа, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.2 Поставщик обязан вместе с поставляемым товаром предоставить следующие документы:

-счет на оплату, товарную накладную счет-фактуру /УПД (для плательщиков НДС);

- техдокументацию (инструкция по применению на русском языке, копия регистрационного удостоверения -при наличии, копия сертификата соответствия на поставляемую серию товара (в случае добровольной сертификации или декларацию о соответствии на поставляемую серию товара), паспорт с номером серии и сроком годности расходных материалов. Все документы должны быть заверены печатью Поставщика. Если на продукцию нет сертификата, регистрационного удостоверения, необходимо предоставить письмо от производителя, что данная продукция не подлежит обязательной сертификации. Все документы должны быть заверены печатью Поставщика.

4.3. Поставщик гарантирует правильное оформление документов. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям Договора, они вправе не производить оплату работ (услуг) до момента предоставления Поставщик документов, оформленных надлежащим образом.

4.4. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР».

4.5. При заключении договора с физическим лицом сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ, И КОМПЛЕКТНОСТИ

5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и комплектности поставляемого товара, согласно действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара, и обязуется на каждый вид товара, поставляемого в рамках настоящего Договора, предоставить заверенные своей печатью документы согласно п. 4.2.

5.2. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, новый, неиспользованный. Срок годности Товара на момент поставки должен составлять от срока, заявленного производителем не менее: 4,5 лет при сроке годности 5 лет, 3,5 года, при сроке годности 4 года, 2,5 года при сроке годности 3 года; 1год,8 мес. при сроке годности 2 года;; 1 год и 4 месяца при сроке годности 18 месяцев; 10 месяцев при сроке годности 1 год,4 месяца при сроке годности 6 месяцев, 28 дней при сроке годности 1месяц.

5.3. Поставка и приемка товара осуществляется в месте, указанном в п. 3.1. настоящего договора.

5.4. Приемка товара по количеству и качеству (комплектности) проводится в момент его распаковки на объекте. В случае обнаружения внутритарного брака и/или некомплектности, вызов представителя Поставщика обязателен. Претензии по качеству и/или комплектности товара, за исключением скрытых дефектов изготовления, могут быть заявлены Заказчиком не позднее тридцати дней с момента его поставки на объект. Претензии по скрытым дефектам изготовления рассматриваются Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.5. Поставщик обязан рассмотреть полученную претензию и дать ответ по существу в течение пяти дней с момента ее получения.

5.6. Брак подлежит замене в течение десяти рабочих дней с момента полученную претензию. Расходы, связанные с заменой брака, несет Поставщик.

5.7. В случае возникновения претензий по качеству товара в процессе его использования создается рабочая комиссия с привлечением представителей Поставщика, Заказчика/филиала Заказчика, а при необходимости - Производителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае поставки некачественного товара, а также товара, не отвечающего требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН и иным нормативным актам, не соответствующего условиям настоящего договора, Заказчик/филиал Заказчика вправе потребовать от Поставщика соразмерного уменьшения покупной цены товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, за исключением случая, когда Поставщик получивший уведомление от Заказчика о недостатках поставленных товаров в течение10-ти рабочих дней произвел замену поставленного товара товарами надлежащего качества.

6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик/филиал Заказчика вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.4. В случае поставки некомплектных товаров, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уменьшения покупной цены товара, а также доукомплектования товара в течение текущего рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления Заказчика.

6.5. В случае если Поставщик не выполнил требования, предусмотренные пунктом 6.3. договора, Заказчик/филиал Заказчика имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата оплаченной за товар денежной суммы.

6.6. В случае нарушения сроков поставки товара Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки поставки товара. Поставщик освобождается от ответственности, если просрочка исполнения им обязательства возникла по вине Заказчика.

6.7. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик оплачивают Поставщику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

6.8. За ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе гарантийного обязательства) по настоящему Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от цены договора.

6.9. Стороны могут предъявить взаимные претензии по фактам нарушения условий договора в течение всего срока его действия. Окончание срока действия договора не освобождает от ответственности за его нарушение.

6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

7. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему договору (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, блокады, войны и военных действий, а также других независящих от Сторон чрезвычайных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть и предусмотреть при заключении договора, действует следующий порядок.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору по независящим от нее причинам, должна незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим компетентным органом или организацией.

7. 3. Если указанные в пункте 7.1. настоящего договора обстоятельства не прекращаются в течение двух месяцев, любая из Сторон вправе поставить вопрос о расторжении настоящего договора по соглашению сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между сторонами в трехдневный срок с момента уведомления любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия между сторонами спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Ярославской области.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, действительны в том случае, если такие изменения и дополнения допускаются действующим законодательством РФ, совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Вся относящаяся к договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна быть выполнена на русском языке.

8.4. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

8.5. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательства не позднее 31.12.2024г.

10.2. Истечение срока действия договора не влечет прекращения исполнения сторонами взятых на себя по настоящему договору обязательств, в том числе гарантийных обязательств, а также не освобождает от ответственности за нарушение условий договора.

10.3. Настоящий договор подписан усиленной ЭЦП.

10.4. Во всём остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

11.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение №1 :Спецификация поставляемой продукции

12.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к договору

№____ от «__» _____ 2024 г.

Спецификация поставляемой продукции

По Договору Поставщик обязуется передать в собственность Заказчику, имеющий следующие характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными