Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №316063863

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx
• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) № 77 от «22» октября 2025 г.

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для Кувашинского психоневрологического интерната, утвержденным приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 26 декабря 2022 года № 657.

- Посмотреть таблицу с данными

Ответ на запрос о предоставлении ценовой информации просим предоставить до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (местного времени) 23.10.2025 года через электронный маркет (магазин) Челябинской области для малых закупок https://chelyabinskmarket-app.rts-tender.ru

C уважением, контрактный управляющий Банникова Евгения Александровна

тел:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50

Приложение №1

Извещение о проведении закупки

у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)

№ 77 от «22» октября 2025 г.

Техническое задание на

поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора

проект

ДОГОВОР № ____

на поставку дезинфицирующих средств

г. Златоуст ___________2025 г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Кувашинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Осокина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________________в лице_________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения «Кувашинский психоневрологический интернат», утвержденным приказом Министра социальных отношений Челябинской области от 26 декабря 2022 года № 657.

1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить товары в объёме согласно спецификации к договору (Приложение № 1), Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

2. Обязанности сторон

22.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществить погрузку, доставку, разгрузку товара, соответствующего спецификации по ценам, ассортименту, количеству, качеству, нормативно-технической документации и настоящего договора.

2.1.2. Поставить товар Заказчику в порядке и сроки, обусловленные настоящим договором;

2.1.3. Одновременно с передачей товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы: товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ);

2.1.4. Поставить товар, являющиеся предметом настоящего договора, в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении;

Обеспечить поставку товара надлежащего качества. Качество товара должно соответствовать требованиям технических характеристик, указанных в спецификации (Приложение №1). Предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат соответствия/декларацию, регистрационное удостоверение и/ или другие документы в соответствие с требованиями действующего законодательства).

2.1.5. В случае обнаружения дефектов товара заменить указанный товар в течение 3 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика своими силами и за свой счет.

Поставщик в праве:

2.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарно-сопроводительных документов: товарную накладную по форме № ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ).

2.2.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с их объемом и качеством.

2.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа по форме, согласованной с Министерством финансов Челябинской области;

2.3.2. Оплатить поставленные товары.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость настоящего договора ____ (__________) рубля 00 копеек, в том числе НДС/ НДС не предусмотрен.

3.2. Оплата товара, поставленного по договору, производится по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1).

3.3 Расчеты Заказчика с Исполнителем по Договору осуществляются за счет средств поступающих в качестве платы за социальное обслуживание.

3.4. Оплата поставленного товара производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком отчетных документов: счетов (счетов-фактур), накладных (товарно-транспортных накладных).

3.5. Цена товара включает в себя расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой, доставкой товара до учреждения, с подтверждением качества и безопасности товара, а также включает в себя все налоговые, страховые платежи, уплату таможенных пошлин, расходы на упаковку, тару, маркировку, другие обязательные платежи.

3.6. Цена товара остается неизменной в течение всего периода действия договора.

4.Сроки, условия поставки, порядок передачи и приемки товара

4.1. Срок поставки товара с момента заключения договора по 07.11.2025 г.

Поставка осуществляется по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Златоуст, п. Южный, ул. Спартака, 1 франко-склад;

4.2. Днем исполнения обязательства в целом по договору по передаче товаров со стороны Поставщика считается последняя поставка по всему объему в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) Заказчику. Каждая партия товара считается принятой со дня подписания сторонами документа о приемке товара – товарной накладной по форме № ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный документ);

4.3. Право собственности на товар, являющийся предметом договора, переходит к Заказчику с момента передачи его Поставщиком по накладной (товарно-транспортной накладной);

4.4. Риск случайной гибели, утраты или повреждения товара, являющегося предметом договора, несет сторона, обладающая правом собственности на товар в момент случайной гибели, утраты или случайного его повреждения.

5.Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Российской Федерации – Челябинской области.

5.3. Уплата неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

5.4. Заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику штраф в размере 10 % от цены договора.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Поставщиком и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

7. Дополнительные условия

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2025 г.

7.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства РФ, а также законодательством субъекта Федерации – Челябинской области.

7.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются арбитражным судом Челябинской области.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством РФ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика.

7.5. Настоящий договор составлен в форме электронного документа через электронный маркет (магазин) Челябинской области для малых закупок https://chelyabinskmarket-app.rts-tender.ru и подписан сторонами электронной подписью, каждый со своей стороны, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011г № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

8.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ____от ______ 2025 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Общая сумма настоящего договора составляет: __________________________________.

Заказчик_____________________________ (С.В. Осокин)

М.П.

Поставщик____________________________ (_____________)

М.П.

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

Дата публикации: 23.10.2025

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Наименование предмета договора: Поставка дезинфицирующих средств

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными