Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №298092690

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.05.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000027

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, обл Костромская, г.о. город Кострома, г Кострома, ул Щербины Петра, д. 21,

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 6980.85 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"См. прилагаемые документы

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Информация отсутствует

"Номер корреспондентского счета" Информация отсутствует

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 проект ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки ОГРАНИЧЕНИЕ

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Обоснование_НМЦК

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (НМЦК)

- Посмотреть таблицу с данными

Определение НМЦК в соответствии с частями 2-6 ст.22 Закона №44-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» методом сопоставимых рыночных цен. Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным при расчете НМЦК.

Средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги

Среднее квадратичное отклонение

Коэффициент вариации цены V (%) (не должен превышать 33%)

Расчёт НМЦ

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с исполнителями: Обязанность по уплате вознаграждения исполнителю исполняется в валюте Российской Федерации. Валютой Российской Федерации (официальной денежной единицей) является рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта: Иностранные организации, а также физические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, могут заключать контракт в иностранной валюте, однако, исполнение по контракту будет производиться в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, для чего причитающаяся сумма в рублях определяется по официальному курсу Центрального банка РФ на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

проект_ГОСУДАРСТВЕННОГО_КОНТРАКТА_xx

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________

Поставка дезинфицирующих средств

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Кострома «____» ______________2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице заместителя начальника учреждения – начальника центра ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской области Скрябина Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 45/ТО/31/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.12.2024 г., с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № ___ от «___»________ 2025 г., заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт):

Предмет Государственного контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка следующих товаров:

- Посмотреть таблицу с данными

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Государственного контракта.

1.3. Реестровый номер _______________.

2.Требования к гарантии качества, гарантийные обязательства

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому Товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Контракта.

2.2. Поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при использовании в соответствии с техническими требованиями, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2.3. Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

2.4. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Контракта.

2.5. Гарантийные обязательства Государственным заказчиком не установлены.

3. Цены и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ (_____) рублей__ копеек, в т.ч. НДС в размере ____%, что составляет _________ (___) рублей __ копеек. (В случае, если согласно системе налогообложения деятельность Поставщика не облагается НДС, то пункт 3.1. следует изложить в следующей редакции: «Цена Контракта составляет ____________ рублей. НДС не облагается»).

Цена включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Государственного контракта, в том числе, стоимость товара, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, командировочных, расходы по доставке товара до склада Государственного Заказчика и иные обязательные платежи.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.2. Расчеты за поставленный товар производятся в форме безналичного расчета денежными средствами, выделяемыми из федерального бюджета (дополнительного источника бюджетного финансирования), которые Государственный Заказчик перечисляет на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами электронного документа о приемке товара в единой информационной системе, на основании представленных документов, оформленных надлежащим образом и акта пусконаладочных работ.

3.3. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанные в Контракте банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

3.4 Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. Оплата Товара производится в рублях РФ.

3.7. Источник финансирования – Федеральный бюджет (дополнительный источник бюджетного финансирования).

3.8. КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Государственный заказчик обязуется:

4.1.1. Обеспечить приемку товара.

4.1.2. Оплатить товар в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

4.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

4.1.4. Контролировать исполнение условий контракта со стороны поставщика.

4.1.5. Взыскивать пени и штрафы в соответствии с разделом 8 Контракта

4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.2. Государственный заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

4.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков товара.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном разделом 5 Контракта.

4.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям действующего законодательства (в том числе по безопасности), нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта (товар должен быть новым, не восстановленным, без дефектов, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации).

4.3.3. Передать товар надлежащего качества, в предусмотренном Контрактом количестве и перечне, не обремененный правами третьих лиц.

4.3.4. Осуществить поставку (отгрузку) товара

4.3.5. Осуществлять за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока.

4.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. Требовать оплату за поставленный по Контракту товар.

4.4.2. Требовать уплату пеней и штрафов согласно раздела 8 Контракта.

5. Место, сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

5.2. В день поставки Товара, указанного в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пп. а-ж п. 1 ч. 13 ст. 94 ФЗ-44.

5.3. Передача Товара Государственному Заказчику осуществляется по адресу: г. Кострома, ул. П. Щербины, 21.

Вместе с товаром Поставщик передает Государственному Заказчику относящуюся к нему документацию:

-товарную накладную или универсальный передаточный документ (далее по тексту – передаточный документ) оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

- документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- счет-фактура либо иной первичный учётный документ.

5.4. Приёмка товара по качеству и количеству производится Государственным Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента прибытия товара на склад Государственного Заказчика в соответствии с Инструкцией «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 и Инструкцией «О порядке приёмке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» №П-6,утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6, в части не противоречащей действующему закону РФ.

5.5. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.6. Экспертиза товара на соответствие требованиям, установленным Контрактом, проводится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара. По итогам проведения экспертизы заказчик в произвольной форме составляет заключение экспертизы с указанием соответствия (несоответствия) товара требованиям Контракта, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

5.7. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. Подписание Заключения экспертизы является основанием для размещения решения Государственного заказчика о приемке поставленного Товара в единой информационной системе в сфере закупок.

5.8. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), члены приемочной комиссии Заказчика не позднее 7 (семи) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п.3 ч. 13 ст. 94 Закона №44-ФЗ, подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.

5.9. После подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель).

5.11. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.12. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации .

5.13. Государственный Заказчик вправе для проведения экспертизы товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности товара до 10 процентов от количества партии каждого наименования товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего контракта в момент передачи товара Государственному Заказчику на складе Поставщика до отгрузки товара. Выборочная проверка качества и безопасности товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки товара.

5.14. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности товара, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.15. В случае обнаружения Государственным Заказчиком нарушений условий настоящего контракта, в том числе требований к количеству товара, комплектности, упаковке товара, комплекту, качеству и безопасности товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Государственного Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить товар) в срок не позднее 7 (семи) календарных дней со дня получения от Государственного Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного товара оформляется соответствующими передаточными документами, предусмотренными настоящим разделом.

5.16. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего контракта Государственный Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

5.17. В случае, если документы, указанные в пункте 5.3. контракта, не переданы Поставщиком Государственному Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.18. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

5.19. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара.

5.20. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение 2 (двух) банковских дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

6. Маркировка, упаковка и транспортировка

6.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки». На упаковке и в сопроводительных документах указывается информация об изготовителе, дате выработки, сроке годности на русском языке. Поставщик обеспечивает целостность упаковки. Тара и упаковка товара должна обеспечить полную сохранность содержимого от всякого рода повреждений, порчи при транспортировке и хранении. Товары поставляются в таре и упаковке, соответствующей стандартам, техническими условиями. Поставляемый товар должен быть замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

6.2. Поставщик поставляет товар в таре и упаковке, предусмотренной для данного вида товара и обеспечивающей его надежную сохранность и транспортировку

6.3. Стоимость упаковочных материалов включается в стоимость товара.

6.4. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

7.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

7.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

7.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, Федеральным Законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.1. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.8. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8.9. Неустойка по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования стороны.

8.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.11. Заказчик вправе удерживать суммы в размере не исполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, из суммы, подлежащей уплате Поставщику, за исключением случаев, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 04 июля 2018 г. №783.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Костромской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии получателя другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения. Срок подачи претензии – в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Претензии по скрытым недостаткам товара могут быть заявлены в течение всего срока годности товара. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне.

9.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Обеспечение исполнения Контракта

Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % от цены контракта.

В целях обеспечения исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Поставщик представляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в ч 1 ст. 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона № 44-ФЗ с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п. 10.1 Контракта.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупи.

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, возвращаются поставщику(подрядчику, исполнителю) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня надлежащего исполнения им всех обязательств по Контракту.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном 8.3. настоящего Контракта.

• Средства из обеспечения исполнения Контракта подлежат выплате Государственному заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые может понести Государственный заказчик вследствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту, а также выплате штрафных санкций за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Контракта, без обращения в Арбитражный суд Костромской области.
• Реквизиты Заказчика для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/сч.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. Кострома

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3037

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В назначении платежа указать: обеспечение исполнения контракта.

Код – 0002

Обязательно заполнение поля 22 «Код» платежного поручения при перечислении денежных средств на лицевые счета для учета операций со средствами во временном распоряжении.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается за исключением изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;

3) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, выполняемой работы, оказанной услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, объема выполненной работы, оказанной слуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

11.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

11.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 случаях принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

11.4. При исполнении государственного контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

11.6. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

11.7. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.9. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.10. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении закупки.

11.11. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе исполнения Контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.12.В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить поставщику (подрядчику, исполнителю) стоимость товара надлежащего качества, объемы выполненных работ, оказанных услуг и соответствующих требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг на момент расторжения Контракта.

12. Прочие условия

• Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
• В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.
• При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
• По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после оплаты Государственным заказчиком, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.
• Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Срок действия Государственного контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2025 г. включительно, а в части договорных обязательств до полного их исполнения обеими сторонами.

14. Юридические адреса, банковские

реквизиты Сторон на момент заключения Государственного контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ _____________ от ___________

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный Заказчик», в лице заместителя начальника учреждения – начальника центра ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Костромской области Скрябина Алексея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 45/ТО/31/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 05.12.2024 г., с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, согласовали следующие характеристики приобретаемого товара:

Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Включение дополнительных характеристик обусловлено потребностью заказчика в получение товара соответствующего качества, а также требованиям установленных п. 2 ч. 1 ст.33 ФЗ-44 от 05.04.2013 г.

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Государственного контракта.

Передача Товара Государственному Заказчику осуществляется на складе Государственного Заказчика, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. П. Щербины, 21.

Требования_к_содержанию,_составу_заявки_ОГРАНИЧЕНИЕ Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Бийский механико-технологический техникум

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с настоящим Федеральным законом срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно соответствовать показателям, установленным в описании объекта закупки.

1. «Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки» (такие показатели указываются участниками в виде точных значений и не должны содержать двойных и неоднозначных предложений).

Возможные варианты указания «Максимальных и (или) минимальных показателей объекта закупки»:

и т.п., участник закупки указываетконкретные показатели (без слов «не более … не менее …...», «минимум …… максимум ..….» и т.п.), соответствующие значениям, установленным заказчиком.

В случае если такие показатели характеристик установлены в технической документации (технический паспорт, инструкция, руководство пользователя и т.п.) на объект закупки Участник указывает показатели характеристик предлагаемого объекта закупкисо словами «не более ...... не менее ......», «минимум ...... максимум ......» и т.п., собязательной формулировкой «в соответствии с технической документацией производителя».

б) в случае установления заказчикомдиапазона значений показателя со словами «не менее чем от ...... до ......», «не более чем от ....... до ......» или «минимум не более ...... максимум не менее ......» и т.п.,участник закупкиуказывает диапазон, которому фактически соответствует предлагаемый товар. При этом диапазон значений должен быть либо равен диапазону, установленному заказчиком, либо указан в пределах диапазонных значений.

в) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «не более «значение показателя» ± допуск», «не менее «значение показателя» ± допуск» и т.п., участник закупки указывает конкретные показатели предлагаемого объекта закупки в виде «конкретный показатель ± допуск», соответствующие значениям, установленным заказчиком. При этом значение «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению «± допуск», установленному заказчиком.

г) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки с допуском в виде «конкретное значение показателя ± допуск», участник закупки указывает конкретный показатель предлагаемого объекта закупки (товара, работы, услуги) в виде «конкретный показатель (соответствующий значению заказчика) ± допуск». При этом конкретный показатель объекта закупки, предлагаемый участником, должен соответствовать конкретному значению показателя, установленному заказчиком, тогда как значение «± допуск», указанное участником закупки, должно быть меньше или равно значению «± допуск», установленному заказчиком.

д) в случае установления заказчиком значения показателя объекта закупки в виде списка возможных значений, в том числе с использованием слов «или», «либо», участник закупки указывает единственный конкретный показатель из предложенного списка, соответствующий значениям, установленным заказчиком.

со списком значений, содержащим количество и значения показателей не менее установленных в списке заказчика, участник закупки указывает список значений показателя.

2.«Показатели, которые не могут изменяться» (такие показатели указываются участниками закупки в соответствии с установленными значениями в полном объеме, при этом наименования не изменяются). Допускается указание участниками закупок в отношении текстовых (словесных) показателей (при наличии), отличающихся от установленных заказчиком текстовых показателей (без цифровых обозначений), но при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им (к примеру, вместо формулировки заказчика «отсутствует» участником предлагается показатель с формулировкой «нет», вместо «наличие» - формулировка «имеется», иные синонимичные значения показателей и т.п.) либо предлагается показатель с утвердительной формулировкой (к примеру, вместо формулировки заказчика «должен быть» участником предлагается показатель с утвердительной формулировкой в контексте значений «есть», «имеется», «предназначен» и т.п.), при этом такие показатели должны соответствовать показателям заказчика и не противоречить им. В случае установления заказчиком текстового показателя вместе с цифровым (при наличии) (к примеру, «не менее 10»), участником указывается такой показатель в неизменном виде (без изменения как словесного, так и цифрового показателя).

В случае если в предложении участника закупки не указаны конкретные показатели товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в закупке заявка такого участника подлежит отклонению.

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара несет участник закупки.

3. Наименование страны происхождения товара.

Участник закупки должен указать наименование страны происхождения товарав соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если участник поставляет товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

Например, при поставке товара российского происхождения необходимо указать наименование страны происхождения «Россия» или «Российская Федерация» (участнику закупки необходимо избегать указания сокращенного наименования – РФ, т.к. аббревиатура РФ не является нормативно установленной). При поставке товаров иностранного производства участник закупки указывает страну происхождения по аналогии.

Если предмет закупки – закупка строительных работ, перечисленных в п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, и в описание объекта закупки входит проектная документация (типовая проектная документация, смета на капремонт объекта капстроительства), характеристики предлагаемого участником товара и его товарный знак (при наличии) в заявку включать не нужно.

Предложение участника закупки

* Рекомендуемая форма заявки (не является обязательной к применению участником закупки).

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение

«Исправительная колония № 1» Управление

федеральной службы исполнения наказаний

по КОСТРОМСКОЙ области

ИЗВЕЩЕНИЕ К АУКЦИОНУ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 27

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

Поставка дезинфицирующих средств

Кострома 2025

Извещение о проведении электронного аукциона

- Посмотреть таблицу с данными