Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №295376763

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК.pdf

Техническое_задание

Техническое задание

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Заказчик:

Источник финансирования:

Предмет контракта:

Метод определения НМЦК с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка): часть 6 ст.22

Закона № 44-ФЗ.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки определены

Техническим заданием.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использовалась общедоступная

информация о рыночных ценах работ в соответствии с ч.18 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ:

коммерческие предложения подрядчиков. Коммерческие предложения хранятся у заказчика.

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где:

-

, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

"v" - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

"n" - количество значений, используемых в расчете;

"i" - номер источника ценовой информации;

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом

коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в

характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,

оказания услуг."

ТРУ № 1

Наименование ТРУ: Хлоравир

Единица измерения: Килограмм

Кол-во (объем): 70

Цена на единицу руб.:

Предложение № 1 595.00

Предложение № 2 599.46

Предложение № 3 611.10

Среднее арифметическое значение цены, руб.: 601.85, НДС (%): Без НДС

Коэффициент вариации, %: 1.38

ТРУ № 2

Наименование ТРУ: Делия-септ диспенсопак

Единица измерения: Литр; кубический дециметр

Кол-во (объем): 20

Цена на единицу руб.:

Предложение № 1 570.00

Предложение № 2 572.68

Предложение № 3 583.80

Среднее арифметическое значение цены, руб.: 575.49, НДС (%): Без НДС

Коэффициент вариации, %: 1.27

ТРУ № 3

Наименование ТРУ: Хорт антисептик

Единица измерения: Литр; кубический дециметр

Кол-во (объем): 40

Цена на единицу руб.:

Предложение № 1 820.00

Предложение № 2 822.97

Предложение № 3 838.95

Среднее арифметическое значение цены, руб.: 827.31, НДС (%): Без НДС

Коэффициент вариации, %: 1.23

ТРУ № 4

Наименование ТРУ: Дезолвер

Единица измерения: Килограмм

Кол-во (объем): 60

Цена на единицу руб.:

Предложение № 1 993.50

Предложение № 2 946.22

Предложение № 3 974.60

Среднее арифметическое значение цены, руб.: 971.44, НДС (%): Без НДС

Коэффициент вариации, %: 2.45

Итого, Начальная (максимальная) цена контракта, руб.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.1

"Коэффициент вариации цен не превышает 33% - цены являются однородными.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) – Российский рубль.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный

Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате контракта - не применяется."

Предложение № 1

КП № от вх. № 30 от 01.04.2025

Предложение № 2

КП № от вх. № 20 от 26.02.2025

Предложение № 3

КП № от вх. № 19 от 25.02.2025

Проект_контракта

КОНТРАКТ № ____

на поставку дезинфицирующих средств

Идентификационный код закупки –

г. Березовский «___» _________ 2025 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский детский санаторий для больных туберкулезом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Захаровой Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем подписания Сторонами усиленной электронной подписью согласно требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» с использованием электронной платформы Портал поставщиков города Москвы по результатам котировочной сессии № ______ «Поставка дезинфицирующих средств» заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем::

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку дезинфицирующих средств (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура, технические показатели (характеристики) Товара, а также его количество и стоимость определяются Спецификацией (приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется с разгрузкой транспортного средства в сроки, указанные в Контракте, в следующем порядке: Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область, г. Березовский, пос. Барзас, ул. Ленина,14 А (далее – Место доставки).

Срок поставки товара: со дня заключения контракта до 25.12.2025 г.

Поставка Товара осуществляется по заявкам Заказчика в течение 5 (пяти) дней с момента её поступления Поставщику (способ направления заявки определяется Заказчиком самостоятельно).

Поставка товара осуществляется в рабочее время с 09:00 до 14:30. Предварительно поставщик должен оповестить заказчика о дате и времени поставки не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты поставки. Оповещение Заказчика можно произвести устно, по телефону 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьили письменно официальным письмом на имя главного врача.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет ________ руб. (________) _______ коп., включая НДС________ руб. (____)____ коп. (если НДС не облагается, указать основание.).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества Товара и иных условий Контракта.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, в соответствии с условиями Контракта, в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта;

3.1.3. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.4. устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки при поставке Товара;

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика приемки поставленного Товара в Месте доставки;

3.2.2. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.3. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе осуществлять контроль сроков поставки Товара в соответствии с условиями Контракта;

3.4.4. осуществлять выборочную проверку качества поставляемого Товара, в том числе после приемки Товара;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта, за его счет;

3.4.6. отказаться от приемки Товара, не соответствующего условиям Контракта, и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара и для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка. Условия транспортировки

4.1. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки Товара. Поставщик обязан заменить любой Товар, повредившийся во время перевозки в результате неправильной упаковки или связанных с этим причин.

4.3. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по медицинскому применению Товара.

5. Поставка Товара

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта, в сроки, определённые п. 1.3 Контракта. Транспортные расходы по поставке товара несет Поставщик.

5.2. Датой приемки поставки Товара считается дата подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара Заказчиком, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующие документы:

а) копию регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного уполномоченным органом на каждую позицию Товара, указанную в Спецификации;

б) Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к Контракту);

в) копию документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);

5.4. Все руководства пользователя (инструкции по применению) должны быть на русском языке. Недопустимо предоставление руководств пользователя (инструкций по применению) в виде ксерокопий.

6. Приемка Товара

6.1. Приемка Товара по количеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям Контракта.

6.2. Приемка Товара по качеству производится согласно Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей условиям Контракта.

6.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара, сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписания товарной накладной и акта приема-передачи товаров.

В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения товара от Поставщика Заказчик обеспечивает его приемку приемочной комиссией, а также проводит экспертизу поставленного товара на предмет его соответствия условиям контракта собственными силами (включает эксперта из числа работников Заказчика) либо с привлечением сторонней организации/эксперта и оформляет акт приемки поставленного товара либо иным документом о приемке, либо в указанные срок направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приёмки поставленного товара полностью или в части, с указанием в акте приемки отказа от приёмки товара и причин, послуживших основанием для такого отказа. При любом из указанных выше результатов приемки акт подлежит подписанию обеими Сторонами контракта.

6.4. В день окончания приемки Товара в случае установления по результатам приемки соответствия Товара требованиям Контракта в полном объеме Заказчик подписывает Акт приема-передачи товара согласно приложению №2 к настоящему Контракту.

6.5. Отказ от приемки Товара оформляется трехсторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

6.6. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику претензию о необходимости замены или допоставки Товара.

6.7. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

6.8. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

6.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

6.10. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.11. Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком после подписания товарной накладной и акта приема-передачи товара Заказчиком, счета-фактуры, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

6.12. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

6.13. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 5.3. Контракта.

7. Качество Товара

7.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Спецификации (приложение № 1 к Контракту), что подтверждается: регистрационным удостоверением медицинского изделия, выданного уполномоченным органом, и документом, подтверждающим соответствие Товара. Поставляемый Товар должен соответствовать всем характеристикам и техническим параметрам, указанным в Приложении №1 к настоящему Контракту.

7.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8. Порядок расчетов

8.1 Источник финансирования Контракта – средства бюджетных учреждений, КОСГУ 341.

8.2. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

8.3. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.

8.4. Оплата по Контракту осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара.

8.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара, указанного в заявках Заказчика (согласно п.1.3 Контракта) и предусмотренного Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), в течение не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

8.6.В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту, Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Настоящий Контракт заключается после предоставления Поставщиком документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения Контракта Заказчику.

9.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Поставщик предоставляет Заказчику безотзывную независимую гарантию или вносит денежные средства на указанный в п.8.2 Контракта счет. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ.

Реквизиты для перечисления обеспечения:

Наименование получателя: МИНФИН КУЗБАССА (ГБУЗ КДСБТ, ЛС 20396У36310)

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть7591

р.с.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г.Кемерово

К.с.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел/ф. 8 (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта по аукциону в электронной форме № __________________, НДС не облагается.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

9.4. Обеспечение исполнения настоящего Контракта устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от цены Контракта и составляет ___________________ руб. ___ коп.

9.5. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.6. В случае если Поставщиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения Контракта к такому участнику не применяется.

9.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

9.8. В случае надлежащего выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в срок 15 (пятнадцать) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком).

9.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляются пени в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10.7 настоящего Контракта.

9.10. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в пункте 9.4 настоящего Контракта, но не менее чем в размере аванса, или информации, подтверждающей добросовестность такого Поставщика, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в пункте 9.4 настоящего Контракта.

К информации, подтверждающей добросовестность Поставщика, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение Поставщиком в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.11. Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с Поставщиком, которым предложена цена контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, не допускается.

9.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе удержать из внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту.

9.13. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений пункта 9.10 настоящего Контракта, в случае предоставления информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация предоставляется Поставщиком до заключения Контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

10.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

10.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

10.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере _______ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.12 Контракта), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ______ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

10.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

10.12. В случае если Поставщиком не предоставлено новое обеспечение исполнения Контракта в соответствии с пунктом 9.10. Контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. При этом размер пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.10. Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

10.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10.15. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 25.12.2025 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

11.2. Все изменения Контракта должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон, в случаях, указанных в статье 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.3. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:

а) Поставщик и (или) поставляемый по Контракту Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;

б) при определении поставщика Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик настоящим гарантирует в период срока годности Товара отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности, связанных с поставкой и использованием Товара.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются Поставщиком в полном объеме.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

13.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

13.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

13.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

14. Уведомления

14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в виде электронного сообщения на адрес электронной почты другой Стороны, указанный в Контракте (либо по иным адресам, указанным Сторонами), с подтверждением о получении, либо в письменной форме (должны быть переданы лично или направлены заказной почтой по месту нахождения Сторон (иным адресам, указанным Сторонами)).

14.2. Документы направляются за счет уведомляющей Стороны.

15. Антикоррупционная оговорка

15.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.2. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством Российской Федерации как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

15.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции.

15.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

16. Заключительные положения

16.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

16.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.

16.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан электронными подписями Сторон.

16.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Акт приема-передачи Товара.

17. Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Контракту

от «___» _________ 2025 г. № ____

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

от «___» _________ 2025 г. № ____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО КОНТРАКТУ
от «___»_________ 20___ № _______

«Поставщик» ______________________________________________________________________ в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и «Заказчик» Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузбасский детский санаторий для больных туберкулезом» в лице главного врача Лукашовой Елены Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту) в установленные сроки:

Наименование Товара:

Единица измерения:

Количество в единицах измерения:

Стоимость ________ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе:

- НДС __% ____ (сумма прописью) руб. ___ коп. (если облагается НДС)

Серия Товара _______________________________ (при наличии)

Срок годности Товара:________________________

Представленные документы подтверждают соответствие Товара условиям Контракта от «___» _________ 20__ г. № _________.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная накладная от «_____» __________ 20___ г. № _____

Счет-фактура от «_____» __________ 20___ г. № _____

Копия регистрационного удостоверения медицинского изделия от «____» _______ 20 ___ г. № _____

- Посмотреть таблицу с данными