Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №289122071

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Ярославская облМесто поставки (адрес):Ярославская область, Угличский район, г. Углич, Ярославское шоссе, 11, склад Заказчика Описание_объекта_закупки

Описание объекта закупки и условия поставки товара

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки товара: с момента (даты) заключения договора по 28.02.2025 года.

Поставка товара до Заказчика осуществляется Поставщиком одной партией по заявке Заказчика, в сроки указанные в заявке. В случае поставки товара позже указанного в заявке времени, Заказчик вправе отказаться от приемки товара, такой товар считается непоставленным.

Заявка должна быть подана в адрес Поставщика в письменном виде или посредством факсимильной связи, или путем направления на электронную почту Поставщика, или иным доступным способом. Заявка должна содержать дату поставки, наименование и количество поставляемого товара.

Заявка на поставку товара передается Поставщику за 10 (десять) рабочих дней до дня поставки товара, указанного в заявке.

Поставка товара, не предусмотренного заявкой Заказчика, не допускается.

Транспортировка, погрузка-разгрузка и размещение товара (на склад Заказчика) осуществляется силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями хранения и транспортировки поставляемых товаров.

Поставщик отгружает товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям действующего законодательства, ГОСТами, установленными для соответствующего вида товара и условиям договора, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

Доставка товара Поставщиком осуществляется в таре, обеспечивающей температурный режим и условия хранения поставляемых товаров. Подлежащую возврату тару Заказчик обязан возвратить поставщику.

Качество поставляемого товара должно соответствовать функциональным, техническим и качественным характеристикам товара, указанным в спецификации.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям в соответствии с действующим законодательством РФ, предусмотренным к данному виду товара. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством РФ.

Каждая партия товара сопровождается: документами, удостоверяющими качество товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, с подлинными печатями производителя или Поставщика товара, указанными в этих документах, товары, подлежащие обязательной сертификации, сопровождаются необходимыми документами.

Обоснование_начальной_цены

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

- Посмотреть таблицу с данными

Таблица № 1

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.2.

Информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, в единой информационной системе в сфере закупок

Не использовалась

3.1.3.3.

Ценовая информация, полученная из реестра контрактов/договоров

Таблица №2

- Посмотреть таблицу с данными

3.1.3.4.

Общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг

Не использовалась

3.2

Нормативный метод

Не использован

3.3

Тарифный метод

Не использован

3.4

Проектно-сметный метод

Не использован

3.5

Затратный метод

Не использован

3.6

Иные методы

Не использованы

4

Расчет НМЦД

Расчет проведен в соответствии с Методикой и представлен в таблице № 3

5

Итого НМЦД, руб.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,70

6

Дата подготовки обоснования НМЦД

14.01.2025

Таблица № 3

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора

Проект Договора

Договор №

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Аксеновой Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам запроса котировок в электронной форме, (протокол от ______________, № ________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка дезинфицирующих средств (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Номенклатуру, характеристики и количество товара, поставляемого по Договору в период его действия, цены на товар Стороны согласовали в Спецификации (Приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Поставляемый Поставщиком товар должен быть новым, свободным от прав и претензий третьих лиц.

2. Порядок и условия поставки товара

2.1. Поставщик осуществляет поставку с даты заключение договора по 28 февраля 2025 года одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявки.

2.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно на склад Заказчика, расположенный по адресу: г. Углич, Ярославское шоссе, 11. Поставка товара осуществляется строго в рабочие дни с 08.00 часов до 15.00 часов.

2.3. Право собственности на неоплаченный товар переходит к Заказчику с момента завершения приемки по количеству, о чем свидетельствует штамп о приеме товара Заказчиком на товарной накладной Поставщика.

2.4. Доставка товара до Заказчика осуществляется за счет и средствами Поставщика в таре, обеспечивающей условия хранения поставляемого товара, в упаковке производителя, без повреждений, которая должна содержать необходимую маркировку, в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

2.5. Поставщик производит погрузочно-разгрузочные работы и размещение товара у Заказчика.

2.6. Поставщик должен обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке. Товар должен быть упакован способом, не допускающим его перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена Договора составляет _______ рублей 00 копеек, в т.ч. НДС- ______________ рублей. Цена Договора включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость товара, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, страхование, уплату таможенных пошлин, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в ходе выполнения Договора.

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев предусмотренных Договором.

3.3. Порядок формирования цены Договора по позициям товара, отражен в приложении № 1 Договора.

3.4. Валютой платежа является российский рубль. Источник финансирования - средства бюджетных учреждений.

3.5. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и представленных Поставщиком сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора.

3.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата производится путем уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.7. Стороны установили, что уступка Поставщиком третьему лицу права требования к Заказчику об исполнении денежного обязательства, допускается только с согласия Заказчика.

3.8. При неоплате выставленной Заказчиком Поставщику неустойки (пени, штрафы) Заказчик имеет право взыскать неустойку путем уменьшения денежных средств, подлежащих оплате за поставленный товар в соответствии с п. 3.5. Договора.

4. Требования, предъявляемые к качеству и безопасности товара.

4.1. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировке и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителей, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу Заказчика.

4.2. Качество поставляемого товара, сроки реализации и условия поставки должны соответствовать требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам, установленным в сфере торговли, а также условиям Договора

4.3. Если установлено, что при соблюдении Заказчиком установленных правил использования, хранения товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и имуществу Заказчика, окружающей среде, Поставщик обязан незамедлительно приостановить его поставку до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву.

5. Порядок и сроки осуществления приемки товара.

5.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товара Заказчику в соответствии с условиями Договора.

5.2. Датой поставки считается дата подписания товарной накладной представителем Заказчика.

5.3. Поставщик обязан передать Заказчику товар в таре и (или) упаковке, маркировке, соответствующим обязательным требованиям законодательства РФ, нормативно-правовым актам, установленным к таре и (или) упаковке, маркировке, согласно Приложению № 1 к Договору.

5.4. При поставке товара маркировка на упаковке должна соответствовать данным сопроводительных документов. Упаковка должна быть целой, с четким обозначением наименования товара, количества единиц товара, срока годности, условий хранения и иных характеристик, предусмотренных для данного вида товара. Описание на каждом товаре должно быть на русском языке.

5.5. При поставке товара Поставщик предоставляет следующие товаросопроводительные документы:

- счет на оплату,

- товарную накладную,

- счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС),

- копию Регистрационного удостоверения, заверенную надлежащим образом поставщиком или производителем,

- копию документов, подтверждающего соответствие обязательной сертификации (или декларации о соответствии) товара, выданного уполномоченными органами (организациями),

- иные документы, предоставление которых требуется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.6. Приемку товара осуществляет представитель Заказчика, который в присутствии представителя Поставщика, проверяет соответствие товара требованиям Договора.

5.7. Результат приемки товара фиксируется в товарной накладной. Заказчик фиксирует в товарной накладной сведения о фактически принятом товаре, соответствующем условиям Договора и отражает причины отказа в приеме товара, в случае несоответствия товара, условиям Договора.

5.8. В случае выявления Заказчиком не соответствия поставленного товара (качество товара) требованиям, установленных Договором, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты установления несоответствия поставленного товара, условиям Договора, направляет Поставщику в письменной форме «Претензию», с использованием любых средств связи.

5.9. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика «Претензии» Поставщик обязан осуществить поставку товара, соответствующего требованиям, установленным Договором. Возврат (замена) поставленного Поставщиком товара, не соответствующего требованиям, установленным Договором, осуществляется силами и средствами Поставщика.

5.10. При необходимости Стороны могут привлечь к разрешению спорных вопросов независимого эксперта, экспертную организацию. Если результаты экспертизы будут свидетельствовать о том, что товар не соответствует требованиям, установленным Договором, Поставщик обязан возместить расходы понесенные Заказчиком на проведение экспертизы.

6. Обязанности Сторон

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. обеспечить приемку товара в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными Договором,

6.1.2. произвести расчет за принятый товар в соответствии с условиями Договора.

6.2. Поставщик обязан:

6.2.1. осуществить поставку товара, соответствующего условиям Договора,

6.2.2. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному Договором сроку,

6.2.3. собственными силами, техническими средствами и за свой счет произвести погрузо-разгрузочные работы,

6.2.4. в установленные Договором сроки, собственными силами и за свой счет произвести возврат (замену) поставленного товара, не соответствующего условиям Договора,

6.2.5. при поставке товара соблюдать Инструкции по охране труда и Правила техники безопасности,

6.2.6. незамедлительно приостановить поставку товара до устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву, в случаях предусмотренных Договором,

6.2.7. в течение 5 (пяти) рабочих дней, возместить расходы понесенные Заказчиком на проведение экспертизы, в случаях предусмотренных Договором,

6.2.8. предоставить вместе с товаром всю сопроводительную документацию на товар, предусмотренную Договором, на русском языке,

6.2.9. в течение 5 (пяти) рабочих дней, оплатить выставленную Заказчиком неустойку, за исключением случаев, предусмотренных Договором,

6.2.10. возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с поставкой товара, не соответствующего условиям Договора,

6.2.11. нести риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и другого имущества Заказчика при поставке товара,

6.2.12. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

6.2.13. участвовать в процедуре приемки – передачи товара в соответствии с условиями настоящего Договора,

6.2.14. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Заказчика документов, уведомлений, требований, предусмотренных условиями Договора, их рассматривать, подписывать и возвращать Заказчику,

6.3. Заказчик вправе:

6.3.1. взыскать стоимость экспертизы, неустойку (штраф, пени) путем уменьшения денежных средств, подлежащих оплате за поставленный товар в соответствии с условиями Договора, в случае если Поставщик в добровольном порядке не оплатит выставленную Заказчиком стоимость экспертизы, неустойку (штраф, пени), в соответствии с условиями Договора,

6.3.2. не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара, в случае выявления несоответствия этих результатов либо этого товара, условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этого товара и устранено Поставщиком.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям настоящего Договора он подлежит замене на равное количество качественного товара в течение 3-х календарных дней с момента предъявления претензий Заказчиком за счет средств и силами Поставщика.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в порядке, установленном действующим законодательством, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. В случае причинения имущественного вреда Заказчику по вине Поставщика, последний несёт материальную ответственность в размере реального ущерба. Факт ущерба и виновная сторона устанавливаются комиссией, состоящей из полномочных представителей заинтересованных сторон.

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны разрешают их в судебном порядке в Арбитражном суде Ярославской области.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др. Срок для рассмотрения претензий (спорных вопросов, которые возникли у Сторон при исполнении условий Договора) 10 (десять) дней со дня получения. При этом каждая из Сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение Арбитражного суда Ярославской области.

9. Защита интересов Сторон.

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны Договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. Изменение и/или дополнение Договора

10.1. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, в следующих случаях:

10.1.1. допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

10.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора.

10.3. Все приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация,

Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий Договора являются его неотъемлемой частью.

11. Расторжение Договора.

11.1. Стороны вправе расторгнуть Договор:

- по соглашению Сторон,

- по решению суда,

- в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, (но, не ограничиваясь), землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

12.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Освобождение от ответственности, предусмотренное Договором, распространяется лишь на тот период, в течение которого существует обстоятельство непреодолимой силы.

12.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны известить друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок.

13. Действие Договора во времени

13.1. Договор действует с момента подписания его Сторонами, с которого и становится обязательным для Сторон, заключивших его, и действует по 31 марта 2025 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения Договора.

13.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Договора, а также ответственности за их нарушение.

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (оригиналы), имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон Договора.

13.4.Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства РФ.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

14.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны Договора обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.

14.2. Реквизиты Сторон:

- Посмотреть таблицу с данными Извещение_дезинфицирующие_средства

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

Директор Н.Н. Аксенова

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к котировочной заявке

Характеристики поставляемых товаров*

Предлагаем осуществить поставку на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

* заполняется в соответствии с «Описание объекта закупки». При этом при заполнении информации о конкретных показателях, предлагаемого для поставки товара, участник закупки должен четко указать конкретные характеристики предлагаемого к поставке товара, не допускается использование слов «не менее», «не более», «или».

Приложение № 2 к котировочной заявке

Указание (декларирование) страны происхождения поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанных в заявке.