Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №286828551

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть51 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):413124, Российская Федерация, Саратовская область, Энгельсский муниципальный район, городское поселение г. Энгельс, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, строение 1/9
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Извещение_на_запрос_котировок_в_электронной_форме ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственное автономное учреждение здравоохранения

«Энгельсская городская клиническая больница № 2

имени А.Г. Кассиля»

413124, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, строение 1/9.

Тел./факс +7(▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«УТВЕРЖДЕНО»:

Главный врач

государственного автономного

учреждения здравоохранения

«Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»

________________________ В. В. Агапов

« 16 » декабря 2024 года

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,

на поставку дезинфицирующих средств

Закупка, запрос котировок в электронной форме (далее - закупка), осуществляется на основании Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение:

Форма котировочной заявки (Приложение №1).

Техническое задание (Приложение №2).

Проект договора (Приложение №3).

Отчёт о результатах исследования рынка (обоснование начальной (максимальной) цены договора) (Приложение №4).
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Форма котировочной заявки
Котировочная заявка
(заполняется участником размещения заказа)
Дата: «___» _____________ 20___ г.
Кому: государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля»
От кого: _
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица)
Организационно-правовая форма: __________________________________________________________________________________________________
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), паспортные данные (для физического лица):
_
__________________________________________________________________ Тел.:___________________________________________________________
Почтовый адрес: _
Банковские реквизиты участника размещения заказа: ________________________________________________________________________________
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКТМО участника размещения заказа:_________________________________________________________________________
Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме № __________ от _______________ г. и проект договора, мы нижеподписавшиеся, предлагаем поставить ________________________. Мы согласны исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса котировок, на общую сумму: _ руб.
(сумма прописью)
Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Подпись уполномоченного лица:
_____________________________________ ____________________________ ________________________________*
(подпись, печать для юридического лица (должность) (Ф.И.О.)
подпись для физического лица)
*В случае если участники размещения заказа подают котировочную заявку через своих представителей, то полномочия таких представителей должны подтверждаться доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Приложение:
- Спецификация с указание конкретной характеристики товара (в том числе торгового наименования), цены за единицу товара.
- Анкета участника.
- Декларация о соответствии.
- Иные документы в соответствии с настоящим извещением.
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Техническое задание
на поставку дезинфицирующих средств - Посмотреть таблицу с данными
к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме
Проект договора
Договор № ____ - Посмотреть таблицу с данными
Мы, ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны и государственное автономное учреждение здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Агапова Валерия Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля», Регламента о порядке проведения конкурентных и не конкурентных способов закупок, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (протокол № ___________________ от « ___ » ___________ 20__ года) заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить Заказчику дезинфицирующие средства, в дальнейшем «Товар» согласно спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется производить оплату поставляемого товара, в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора.
1.3. Качество и безопасность поставляемого товара должно полностью соответствовать стандартам и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТами для данных видов товаров, нормативной документации, иметь соответствующие регистрационные удостоверения, сертификаты.
1.4. Остаточный срок годности, на момент поставки товара, должен быть не менее 6 месяцев.
1.5. Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Сроки поставки.
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику «товар», в количестве и ассортименте указанные в спецификации (Приложение №1).
2.2. Поставка товара производится с 01.01.2025 г. и до «31» марта 2025 года.
2.3. Поставка товара осуществляется, в течение 3 рабочих дней по заявке Заказчика. В заявке должны быть определены ассортимент, количество и сроки поставки каждой партии товара. Заявка оформляется в письменной форме и передается с помощью средств связи (в том числе с помощью факсограммы), позволяющих достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, возможна передача заявок в устной форме.
2.4. Поставка товара производится по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полиграфическая, строение 1/9.
2.5. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Прием товара в месте поставки осуществляется с 08:00 до 15:00 часов (время местное), в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник-пятница). По соглашению сторон возможно изменение времени приемки Товара.
2.6. На момент подписания настоящего договора дата окончания поставки товара, а также поставки отдельных партий товара являются исходными для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.
2.7. При транспортировке лекарственных средств до Заказчика за соблюдение температурного режима отвечает Поставщик.

Цена Договора. Порядок расчетов по договору

3.1. Цена договора составляет ___________________ (___________________________________________) рублей ___ копеек, согласно спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, и другие расходы, связанные с исполнением настоящего договора.

3.3. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные договором количество Товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества Товара по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении, предусмотренных договором количества Товара, Стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Товара.

3.4. Расчеты производятся в безналичном порядке в форме платежного поручения после поставки товаров за счет средств учреждения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Срок оплаты составляет не более 7 (семи) после подписания товарно-транспортной накладной (накладной) или универсального передаточного документа на основании выставленного счета.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3.6. Цена договора является твердой. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в следующих случаях:

а) Если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора;

б) При исполнении договора не допускается перемена поставщика, за исключением случаев, когда новый поставщик является правопреемником поставщика, с которым заключен договор вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. В случае перемены поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику в том же объеме и на тех же условиях. Если при исполнении договора осуществляется перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором и не исполненные к моменту перемены Заказчика, переходят к новому лицу в объеме и на условиях в соответствии с заключенным договором.

4. Порядок поставки и приемки товара.

4.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего договора определяет должностное лицо (лиц), непосредственно участвующее в контроле за ходом поставки товаров, для проверки соответствия их количества и качества требованиям, установленным в настоящем договоре, и доводит соответствующую информацию до сведения Поставщика.

4.2. При приемке уполномоченное должностное лицо Заказчика в присутствии представителя Поставщика обеспечивает проверку количества, комплектности, объема и качества товара на соответствие требованиям настоящего договора. Прием-передача товара оформляется Актом приемки товара, подписываемым уполномоченными представителями Сторон настоящего договора.

4.3. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Упаковка товара должна быть изготовлена по ГОСТу и обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

4.5. Погрузка, доставка и разгрузка товара осуществляется силами, транспортом Поставщика.

4.6. Отгрузка товара сопровождается счетом и накладной.

4.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара представителю последнего согласно товарно-транспортной накладной.

4.8. При обнаружении несоответствия количества, комплектности, объема и качества поставленного товара требованиям стандартов, условиям настоящего договора, либо данным, указанным в сопроводительных документах к товару и удостоверяющим его качество, уполномоченное лицо Заказчика приостанавливает дальнейшую приемку товара и незамедлительно информирует своего руководителя. Вызов представителя Поставщика обязателен.

4.9. Заказчик формирует комиссию, которая состоит из представителей Поставщика и Заказчика, для составления акта, в котором указываются выявленные в процессе приемки формальные несоответствия (отсутствие сертификатов, иных необходимых документов) по качеству, количеству, комплектности поставляемого товара. Акт направляется Заказчиком Поставщику в день его подписания комиссией.

4.10. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставленного товара, обязан в течение 2-х часов, а при выявлении недопоставки товара в течение двух дней, с момента обнаружения недопоставки, заменить поставленные товары товарами надлежащего качества и в согласованном сторонами количестве. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.

4.11. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки и получения переданного Поставщиком товара, Заказчик незамедлительно обязан уведомить Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа. При обоснованности отказа Заказчика от переданного Поставщиком товара последний обязуется вывезти товар, не принятый Заказчиком, незамедлительно.

5. Обязанности сторон.

5.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии товара предоставить Заказчику сертификаты соответствия на поставленный товар.

5.2. Поставщик обязуется устранить дефекты, обнаруженные при приемке товара незамедлительно с момента его возврата.

5.3. Заказчик обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора в адрес Заказчика, а также вправе отказаться от принятия товара и потребовать возмещения убытков в случае:

5.3.1. нарушения сроков поставки товара, указанных в п.2.2-2.3. настоящего договора;

5.3.2. несоответствия товара характеристикам, указанных в п.1.3. настоящего договора;

5.3.3. непредставление поставщиком сопроводительных документов;

5.3.4. поставки товара с дефектами;

5.3.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

6. Ответственность сторон.

6.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

6.2. В случае поставки товара в несогласованном количестве, ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены договора.

6.3. Поставщик в соответствии с действующим законодательством обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе обязательства, предусмотренные п. 2 (сроки поставки), Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Уплата неустойки начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Неустойка устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по данному договору.

6.6. В случаях не предусмотренных п.п. 6.2.-6.4. Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иными нормативными актами.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик производит оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

6.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло по вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы.

7. Обеспечение Договора.

7.1. Обеспечение исполнения обязательств по Договору предоставлено в форме - залог денежных средств или предоставление независимой гарантии.

7.2. Размер обеспечения исполнения настоящего Договора - ___ % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет ____________ рублей (_______________________________________).

7.3. Обеспечение исполнения Договора должно быть действительно в течение 14 дней после даты исполнения поставщиком своих обязательств.

7.4. Обеспечение исполнения Договора возвращается Поставщику не позднее, чем через 30 (тридцать) рабочих дней после даты исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, по требованию Поставщика.

8. Порядок изменения и расторжения настоящего договора.

8.1. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, Положением о закупке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд автономного учреждения –государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля».

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:

8.3.1. при существенном нарушении условий договора Поставщиком:

8.3.2. В случае просрочки поставки Товара более чем на 30 дней.

8.3.3. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также Положением о закупке товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд автономного учреждения – государственного автономного учреждения здравоохранения «Энгельсская городская клиническая больница № 2 имени А.Г. Кассиля».

8.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объём поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.

8.5. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.

9. Форс - мажорные обстоятельства.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

10. Срок действия договора.

10.1. Срок действия настоящего договора: с момента заключения договора и до «31» декабря 2025 г., а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

11. Заключительные условия.

11.1. Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

11.2. Неурегулированные путем переговоров споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Саратовской области в установленном порядке.

11.3. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, в частности, касающемся сроков обнаружения ненадлежащего качества товаров, сроков исковой давности, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации.

11.4. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.6. В случае изменения банковских или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в десятидневный срок до предполагаемых событий.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ___

от « ___ » ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4

к документации о проведении

запроса котировок в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

на поставку дезинфицирующих средств

Предмет исследования рынка: поставка дезинфицирующих средств.

Цель исследования рынка: определение начальной (максимальной) цены договора.

Способ исследования рынка: коммерческие предложения от поставщиков.

Критерии оценки: цена за единицу товара.

Лицо, проводившее исследование рынка: Колун Ж.С., специалист отдела по размещению государственного заказа.

Дата проведения исследования рынка: 16.12.2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Вывод: По результатам проведенного исследования рынка и по выявленной начальной (максимальной) цены договора на поставку дезинфицирующих средств, следует разместить в форме запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.