Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №271727740

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№3_к_Извещению_требование_к_содержанию,_составу_заявки

Приложение №3 к Извещению

Заявка на участие в электронном аукционе, направляемая участником закупки в соответствии с положениями статьи 43, статьи 49 Федерального закона должна содержать следующие информацию и документы:

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

При заполнении заявки участник закупки должен руководствоваться данной инструкцией.

Участник закупки заполняет заявку на участие в соответствии с порядком (регламентом) и требованиями, установленными оператором электронной площадки и/или порядком (регламентом) и требованиями, установленными в Единой информационной системе в сфере закупок, а в случаях, предусмотренных законодательством - в структурированной форме.

Заявка должна быть оформлена на русском языке. Заявка, подготовленная на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.

Копии документов, предоставляемые участником аукциона, должны быть представлены в полном объеме, в том числе содержать все страницы и не иметь нечитаемых фрагментов (не воспроизводящих или воспроизводящих не в полной мере информацию подлинника) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения».

В соответствии с указанным ГОСТ под копией документа понимается экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем Извещении, участникам закупки следует руководствоваться в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе….» и действующих нормативных документов РФ.

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 26.04.2024 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } .font6 { 6px; } { 9px; } { 10px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000097

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Костромская обл, Буй,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января,д.42, аптека ОГБУЗ Буйская ЦРБ.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.50 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта"061.03.042.8

"Код поступления" Информация отсутствует

"БИК"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНК РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г. КОСТРОМА

"Номер корреспондентского счета"▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 ОНМЦК

Проект контракта

1 Приложение № 4 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 к Извещению_требование к содержанию, составу заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_2_ОНМЦК

Обоснование начальной (максимальной)цены контракта

Начальная (максимальная)цена контракта определена и обоснована Заказчиком посредством применения)метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)и распоряжения губернатора Костромской области от «5» июня 2017 года № 441-р «Об утверждении Методики определения и обоснования начальной (максимальной)цены контракта, заключаемого для обеспечения государственных нужд Костромской области».

Для формирования общей начальной (максимальной)цены на поставку дезинфицирующих средств цены единицы товара для нужд ОГБУЗ Буйская ЦРБ были получены коммерческие предложения от организаций.

Использована информация о цене услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков, осуществляющих оказание идентичных товаров, планируемых к закупкам и данные реестра контрактов:

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы/ контрактный управляющий: ______________________ Богданова О.В.

Контактный телефон: 8(49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Таблица № 2

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,50руб. (Двести сорок две тысячи семьдесят рублей 50 копеек)

В связи с превышением НМЦК полученной в результате расчетов над лимитами бюджетных обязательств, руководствуясь частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, НМЦК уменьшена до лимитов бюджетных обязательств в размере - 0.

Информация о ценовых предложениях находится у Заказчика

Приложение_№_4_Проект_контракта

Контракт № _________ (проект)

г. Буй

«___» ______________ 202 г.

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Буйская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нефедова Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения;для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, ОГРНИП;для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов закупки дезинфицирующих средств (протокол от ________ № ___________) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику дезинфицирующие средства (далее – Товар)(КТРУ20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, 20.20.14.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), наименование, характеристики, количество, единичная и общая стоимость которого указана в Спецификации поставляемого товара (приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта (далее – Спецификация), а заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом поставленный и принятый Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2 ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта составляет _______ (_____)рублей ____копеек, в том числе НДС – _____%, _______ (______)рублей ____копеек(далее – цена Контракта), в том числе:

Средства Фонда ОМС,

Средства субсидий на выполнение государственного задания.

(В случае, если согласно системе налогообложения деятельность Поставщика не облагается НДС, то пункт 2.2. следует изложить в следующей редакции: «Цена Контракта составляет ____________рублей. НДС не облагается»).В случае если настоящий Контракт будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в с Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя расходы на перевозку, погрузку-разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий его исполнения. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% (десять процентов)количество всех предусмотренных Контрактом Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен Контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% (десять процентов)такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке Товара, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара.

2.6. Оплата контракта осуществляется денежными средствами по безналичному расчету в рублях Российской Федерации, на основании счета и/или счета-фактуры (при работе с НДС), не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, при отсутствии претензий и замечаний у Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

Валютой настоящего контракта российский рубль.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом с расчетного счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.8. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного)рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3. Сроки поставки

3.1. С даты заключения контракта до 30.11.2024 года включительно.

Поставка товара производится по предварительной заявке Заказчика не менее 2 раз в период действия контракта, отправленной по факсимильной связи или на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки.

4. Порядок приемки Товара

4.1 Поставка и приемка Товара осуществляется по месту поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Костромская область, г. Буй, ул. 9 Января,д.42, аптека ОГБУЗ Буйская ЦРБ.

4.2. Поставщик не менее чем за один рабочий день до момента осуществления поставки товара направляет Заказчику уведомление о времени доставки товара в Место поставки.

4.3.Стороны из числа своих работников определяют ответственных лиц, осуществляющих взаимодействие между сторонами.

4.4 При поставке товара Поставщик предоставляет полный пакет документов на товар в том числе:

- универсальный передаточный документ или товарную накладную, подтверждающий факт и срок передачи товара от поставщика к Заказчику, счет-фактура, счет (в случае работы Поставщика без НДС).

-документы подтверждающие качество Товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты соответствия/декларация о соответствии и т.п), а также иная сопроводительная документация производителя (изготовителя)товара.

Все сопроводительные документы на товар должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5 Поставщик в течение двух рабочих дней со дня передачи товара Заказчику и предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию в соответствии с частью 13 ст.94 ФЗ.

4.6 К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке сформированном с использованием единой информационной системы.

4.7 Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.8 Приемка Товара осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками товара, указанными в Спецификации (приложение № 1 к Контракту), сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика, а также другими условиями Контракта.

Товар не подлежит приемке в случае отсутствия или ненадлежащего оформления сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество товара, в поврежденной упаковке или несоответствующий указанной информации в сопроводительных документах и Контракте.

Заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в документе о приемке сформированном в единой информационной системе.

4.9Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в течение 10 (десяти)рабочих дней со дня получения Заказчиком Товара и документов, указанных в п.п.3.4 настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводится Заказчиком своими силами или ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.10 В случае проведения экспертизы силами Заказчика, при отсутствии замечаний к представленным Поставщиком результатам, предусмотренным Контрактом, ее проведение подтверждается подписанием документа о приемке.

4.11 Результаты экспертизы, проводимой с привлечением экспертов, экспертных организаций оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству РФ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставляемого товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их установления.

4.12В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

4.13 Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления от Поставщика документа о приемке, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

4.13.1 подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке,

4.13.2 формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.14 Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

4.15 В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе установить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке о порядке, предусмотренном настоящим разделом.

4.16 Поставка недостающего или замена некачественного Товара осуществляется Поставщиком за свой счет в течение 2 дней со дня получения от заказчика мотивированного отказа.

4.17 Приемка допоставленного или поставленного взамен некачественного товара осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.18Приемка допоставленного или поставленного взамен некачественного товара осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом.

4.19Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4.20 Внесение исправлений в документ о приемке, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.21 Со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения товара переходит к Заказчику.

4.22 Документ о приемке считается подписанным с момента подписания его заказчиком поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени заказчика и поставщика, в единой информационной системе, что является надлежащим оформлением результатов приемки.

4.23 Обязательства поставщика по поставке по контракту считаются выполненными поставщиком после подписания сторонами документа о приемке в единой информационной системе.

4.24 При возникновении между заказчиком и поставщиком спора по поводу недостатков товара или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена дополнительная экспертиза. Расходы на такую экспертизу несет поставщик, за исключением случаев, когда по результатам такой экспертизы установлено отсутствие нарушений поставщиком условий контракта или причиной связи между действиями поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на такую экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон, обе стороны поровну.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством Товара.

5.1.5. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 1 рабочего дня со дня внесения таких изменений.

5.1.6. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию Товара условиям Контракта.

5.2.2. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение)Поставщиком своих обязательств по Контракту.

5.2.3. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов), удержать их из обеспечения исполнения контракта по соглашению Сторон, а в случае не достижения взаимного согласия разрешать споры в судебном порядке.

5.2.4. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров привлекать независимых экспертов.

5.2.5. В случае изменения адресов поставки Товара, не позднее чем за 3 дня до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.4. Предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.).

5.4.5. За счет собственных сил и средств поставить новый, не бывший в употреблении, пригодный к использованию, без видимых признаков повреждения Товар, соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта.

5.4.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

6. Качество товара

6.1. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных документов:

Качество товара должно подтверждаться документами, подтверждающими соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия или декларация о соответствии, паспорт качества на каждую партию товара)Указанные документы передаются при поставке товара. Все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными нотариально, органом по сертификации или держателем сертификата. Маркировка должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Поставщик обязан обеспечить закрытую, запечатанную упаковку Товара, способную предотвратить её повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Доставка Товара осуществляется транспортом «Поставщика» с соблюдением санитарных требований к сохранности.

Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 9 месяцев от полного срока годности, указанного на упаковке.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

6.2. В случае выявления несоответствующего качества в процессе приемки и отгрузки Товара Заказчику, а именно в случаях признания Товара как недоброкачественного, фальсифицированного, контрафактного, Заказчик обязан возвратить Товар, а Поставщик принять его у Заказчика с оформлением возвратной накладной.

7. Ответственность Сторон

7.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, установлен штраф в размере_______рублей, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – Правила):

а)1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б)5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Поставщик производит оплату неустоек по Требованию Заказчика в течение 5 (пяти)рабочих дней со дня получения соответствующего Требования.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, установлен штраф в размере____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(В случае, если по итогам электронного аукциона контракт заключен с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, пункт 7.9. контракта излагается в следующей редакции:

«7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, установлен штраф в размере____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом:

а)в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную)цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной)цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б)в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную)цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере_____________рублей, определенном в порядке, установленном Правилами:

а)1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени)не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При этом Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказание услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщику о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

8.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.7. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.8. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. Обеспечение исполнения контракта

(Обеспечение исполнения контракта не применяется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением (ч. 8 ст. 96)).

9.1. Поставщик при заключении Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в размере __________ ( )рублей путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

9.2. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает уплату Поставщиком неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.4. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

9.5. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, поставщик (подрядчик, исполнитель)обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии п. 7.7 настоящего Контракта.

9.6. За невыполнение указанного в пункте 9.5 настоящего Контракта обязательства Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере, определенном Правилами, утвержденными Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» в соответствии с п. 7.11 настоящего Контракта.

9.7. В случае если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту выбрано внесение денежных средств, возврат денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, производится в течение 15 (Пятнадцати)дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом поставщиком (подрядчиком, исполнителем)направляет Заказчику соответствующее письменное требование с указанием банковских реквизитов, на которые возвращаются указанные денежные средства.

9.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ возврат независимой гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

9.9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или)предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в следующих порядке и случаях:

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с п. 9.7. настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии Законом №44-ФЗ, а также приемки заказчиком оказанной услуги.

9.10. Уменьшение в соответствии с частью 7 статьи 96 размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

(В случае, предусмотренном частью 8.1. статьи 96 Закона № 44-ФЗ освобождения поставщика (подрядчика, исполнителя) от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, раздел 9 настоящего Контракта излагается в следующей редакции:

«9. Обеспечение исполнения Контракта

Участником закупки предоставляется информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства)в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной)цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.»).

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти)дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1 Контракта, будут длиться более 2 (двух)календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, возникающие при исполнении Контракта, в том числе касающиеся порядка и условий его исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в Арбитражном суде Костромской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 календарных дней. Претензия оформляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, подрядчика, и размещаются в единой информационной системе без размещения на официальном сайте.

12. Срок действия Контракта

12.1 Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.12.2024 года, а в части оплаты и прочих обязательств (возмещения убытков, выплаты неустойки)– до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Антикоррупционная оговорка.

13.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

13.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, представители, агенты или любые лица, действующие от имени или в интересах, или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с настоящим Контрактом, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения)каких-либо условий настоящего Контракта, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

14. Банковское сопровождение Контракта.

Банковское сопровождение Контракта – не предусмотрено.

15. Прочие условия

15.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке, заключен в форме электронного документа, подписан Сторонами с применением усиленных квалифицированных электронных подписей уполномоченных лиц Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон.

15.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту

№ ___ от «__» _____ 202 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик Поставщик:

________________________ _________________________

«__» ___________ 202 г. «__» ____________ 202 г.

М.П. М.П. (при наличии)