Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №270845560

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть60 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):В соответствии с требованиями закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 16.04.2024 по 24.04.2024Место предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeПорядок предоставления документации:http://utp.sberbank-ast.ru/TradeОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется извещение_38-К_дез_сред-ва

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ИОКБ

_______________П.Е. Дудин

«___» ______ 2024 г.

Реестровый номер: 38-К/24

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,

УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

предмет закупки: поставка дезинфицирующих средств

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почёта» областная клиническая больница.

Источник финансирования: Внебюджетный источник финансирования (средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности)

Иркутск, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

ЧАСТЬ I. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в запросе котировок в электронной форме, полная информация о котором указана в ЧАСТИ II. «Информационная карта запроса котировок в электронной форме», любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке.

Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме (далее - Извещение) подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 2013 года № 223-ФЗ ««О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), ПОЛОЖЕНИЕМ «О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЁТА» ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ», утвержденным министерством здравоохранения Иркутской области (далее – Положение), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере осуществления закупок.

Раздел 2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Для участия в запросе котировок участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку Заказчику посредством электронной площадки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в ЧАСТИ II. «Информационная карта запроса котировок в электронной форме», до истечения срока подачи заявок в запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, которую представляет участник закупки в соответствии с настоящим извещением, должна содержать информацию и документы, указанные в ЧАСТИ II. «Информационная карта запроса котировок в электронной форме».

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

2.2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

2.2.2. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Используемая для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) валюта указана в ЧАСТИ II. «Информационная карта запроса котировок в электронной форме».

2.2.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

В случае если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны следующие понятия и знаки:

1) «не более» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

2) «не менее» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

3) «более» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

4) «менее» – означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

5) «превышает/превышать» – означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

6) «не превышает/не превышать» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение;

7) «ниже», «меньше» – означает менее установленного значения и не включает крайнее максимальное значение;

8) «свыше», «выше», «больше», «лучше» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

9) «не хуже» – означает более установленного значения и включает крайнее минимальное значение.

10) «от... до... » – означает диапазон значений и включает крайние значения;

11) значение в виде интервала, указанного через тире – означает диапазон значений и включает крайние значения;

12) «не уже» – означает диапазон равно или больше установленного значения и включает минимальное значение;

13) «не шире» – означает диапазон равно или менее установленного значения и включает максимальное значение;

14) «

15) «>» – означает более установленного значения и не включает крайнее минимальное значение;

16) «≥» – означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение;

17) «≤» – означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение.

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей «не менее, не более, не менее и не более, менее, более, или, должен быть, может, может быть, должен, должно, должно быть, должна, не менее – не более, не ниже, не выше, превышает, превышать, не превышает, не превышать, ниже, меньше, свыше, выше, больше, лучше, не уже, уже, шире, не шире, либо (в любых словосочетаниях и падежах), « »,«≥»,«≤», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать конкретную характеристику товара (товара предлагаемого к поставке или поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» указаны значения показателей « / », «и/или», то участнику закупки при подготовке заявки следует указывать одно или несколько значений показателей.

В случае, если в части III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)» значения показателей выделены курсивом или обозначены символом «*», то значения показателей конкретизации не подлежат, указываются в неизменном виде.

2.2.4. Перечень конкретных показателей товара (предлагаемого к поставке или используемого в процессе выполнения работ, оказания услуг), которые должны быть представлены участником закупки:

При заключении договора на поставку товара:

- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)».

При заключении договора на выполнение работ или оказания услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

- функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара в соответствии с частью III «Наименование и описание объекта закупки (Техническое задание)».

Раздел 3. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

3.1. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме:

1) подать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме может только участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке (далее - ЭП), на которой проводится запрос котировок в электронной форме;

2) участник запроса котировок в электронной форме подготавливает заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с требованиями и условиями, указанными в Извещении;

3) заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается до окончания, установленного в Извещении срока подачи заявок. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку;

4) заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) в течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор электронной площадке (далее – оператор ЭП) присваивает ей идентификационный номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику запроса котировок в электронной форме, подавшему данную заявку, её получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

6) в течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме оператор ЭП возвращает данную заявку подавшему её участнику такого запроса котировок в электронной форме в случае:

- подачи данной заявки с нарушением требований о наличии усиленной квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

- подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком запросе котировок в электронной форме;

- получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

- подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене договора, превышающей НМЦД или равной нулю.

3.2. Отзыв и изменение заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом уведомление оператору ЭП посредством программно-аппаратных средств ЭП.

3.3. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

1) Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, направленные Заказчику оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным Извещением;

2) По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, закупочная комиссия принимает решение о соответствии/несоответствии заявок требованиям, установленным Извещением;

3) Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, если:

- участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику закупки, указанным в Извещении;

- заявка признана не соответствующей требованиям, установленным Извещением;

- непредоставления документов и информации, определенных в Извещении либо наличия в предоставленных в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме документах и информации недостоверных сведений об участнике, подавшем такую заявку, или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводится запрос котировок в электронной форме.

4) Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

5) Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если:

- по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме закупочной комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме.

6) Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме.

7) Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников закупки.

ЧАСТЬ II . ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В электроннОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Главный бухгалтер ______________________________ Е.В. Охотина

Часть III. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными

Прочие условия:

- Посмотреть таблицу с данными

Ответственное лицо:

Специалист по охране труда _________________________________________Е.А. Филатова

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

- Посмотреть таблицу с данными

Для обоснования НМЦД используется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Расчет НМЦД осуществлен по правилам математического округления чисел до сотых.

- Посмотреть таблицу с данными

Формулы, использованные при расчете:

,

где:

V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

В целях экономии денежных средств целесообразно опираться на цены Поставщика 1.

НМЦД устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Экономист отдела закупок_______________/Е.Л.Шляхтенко /

Часть V. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Наименование участника закупки , изучив извещение (номер в ЕИС ___________) о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на наименование предмета договора, (далее соответственно – Извещение, запрос котировок), Положение «О закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почёта» областной клинической больницы» (далее – Положение), направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов для участия в запросе котировок.

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок выражаем согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных Извещением, не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок.

Обязуемся в случае признания наименование участника закупки победителем в проведении запроса котировок подписать договор на: поставку товара (выполнение работ, оказание услуг), которые являются предметом закупки в соответствии с Извещением в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

Предложение о цене Договора, описание поставляемого товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным Извещением, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

* Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Настоящей заявкой декларируем о соответствии Наименование участника закупки требованиям, установленным в соответствии с подпунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпункта 20 Части II «Информационная карта запроса котировок в электронной форме»:

непроведение ликвидации участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) обладание участником запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора

8) отсутствие между участником запроса котировок в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества

Наименование участника закупки дает согласие на обработку персональных данных, предоставляемых Наименование участника закупки в составе заявки на участие в запросе котировок за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках.

Руководитель организации [для юридических лиц] _______ (должность, фамилия И.О.)

Участник закупки [для физических лиц ] _______ (Фамилия И.О.)

ЧАСТЬ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дудина Петра Евлампьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _____________, действующего на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, заявкой участника закупки, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов определения Поставщика путем проведения запроса котировок в электронной форме (протокол от «____» ____________ 20___ года № _______, № закупки____________, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора

1.1. По условиям Договора Поставщик обязуется передать Заказчику дезинфицирующие средства, количество, общая и единичная стоимость, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики которых установлены в Спецификации (Приложение 1 к Договору) (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, за счет средств – Внебюджетного источника финансирования (Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности).

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Договора Товар свободен от прав третьих лиц.

1.3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара, Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиям Договора. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

1.5. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Товара

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

2.2. Цена Договора составляет _____ (_____) рублей _____ (_____) копеек (далее - цена Договора).

(В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%).

Источник финансирования: Внебюджетный источник финансирования (Средства, полученные при осуществлении приносящей доход деятельности)

2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена Договора включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с погрузоразгрузочными работами, транспортировкой, доставкой Товара до места передачи Заказчику, предпродажной подготовкой, оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Договора.

2.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором количества, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

2.6. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон изменение цены Договора осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

2.7. Оплата производится за фактически поставленную Поставщиком партию Товара в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком надлежаще оформленного Акта приемки-передачи Товара (Приложение № 2 к Договору).

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.

2.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

Статья 3. Срок, место и порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Иркутская область, Иркутск город, микрорайон Юбилейный, 100. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00.

3.2. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

Доставка товара осуществляется с соблюдением условий хранения (перевозки), установленных производителем товара.

3.4. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару: свидетельство о государственной регистрации,, сертификат соответствия (или декларации о соответствии), если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарную (товарно-транспортную накладную), акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору), счет (счет-фактура), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, инструкцию по эксплуатации (применению).

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.5. Поставка товара в течение 20 календарных дней с момента заключении договора.

Поставка и отгрузка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика. Поставка осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 15-00.

3.6. Датой полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору) в порядке, предусмотренном Договором. Товар должен быть полностью поставлен Заказчику, и сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в пункте 3.4, переданы Заказчику.

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. При приемке Товара подлежат проверке количество и качество поставленного Товара.

4.3. Приемка Товара по количеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, в части, не противоречащей условиям Договора.

4.4. Приемка Товара по качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7, в части, не противоречащей условиям Договора.

4.5. Приемка Товара осуществляется путем передачи Товара и сопроводительных документов, относящихся к Товару: свидетельство о государственной регистрации, сертификат соответствия (или декларации о соответствии), если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, иной документ, подтверждающий соответствие качества Товаров, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), товарная (товарно-транспортная накладная), акт приема-передачи товара, оформленный по прилагаемой форме (Приложение 2 к Договору), счет (счет-фактура), подписанные Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, инструкция по эксплуатации (применению).

4.6. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта.

4.7. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Договора осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.8. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов исполнения Договора, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

4.8.1. Для проведения экспертизы поставленного Товара, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения Договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

4.9. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента передачи Поставщиком сопроводительных документов, относящихся к Товару, указанных в пункте 4.5 Договора, Заказчик осуществляет проверку результатов исполнения обязательств Поставщиком и представленных Поставщиком сопроводительных документов на предмет соответствия поставленного Товара, его количества, качества, комплектности, объема требованиям, установленным Договором. Не позднее 5 (пятого) дня со дня проверки результатов исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик направляет Поставщику подписанный со своей стороны акт приема-передачи товара (Приложение 2 к Договору). Либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Договора.

4.10. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

4.11. При проведении экспертизы результатов исполнения Договора, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора, общий срок, указанный в пункте 4.9. Договора, продлевается на срок проведения экспертизы.

4.12. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

4.13. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика.

4.14. В случае не предоставления сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Договора, Заказчик вправе принять решение о приостановлении приёмки и помещении Товара на ответственное хранение. Поставщик обязан представить сопроводительные документы, указанные в пункте 4.5. Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления о приостановлении приемки Товара Заказчиком.

4.15. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара.

4.16. Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными с даты передачи Заказчику Товара, подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, акта приема-передачи товара (Приложение 2 к Договору), счета (счета-фактуры) при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

4.17. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.18. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно пункту 4.5 Договора.

Статья 5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.5 Договора и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Договору.

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара.

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.

5.1.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести проверку поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Договором, в части его соответствия условиям Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки Товара и в период срока годности.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Договором.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в случае, указанном в подпункте 5.4.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки Товаров. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков и отдельных этапов поставки Товара принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.

5.2.5. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.6. Обеспечить контроль за исполнением Договора.

5.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (Приложение 2 к Договору) на основании представленных Поставщиком сопроводительных документов, указанных в пункте 4.5 Договора и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.9 Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с Договором.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.5 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Спецификации (Приложение 1 к Договору), условиями Договора.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного Товара и в течение срока годности, за свой счет.

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в которых невозможно поставить Товар в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней после приостановления поставки Товара.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в надлежащем количестве, в предусмотренные Договором сроки.

5.4.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.8. В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Поставщика, несет Поставщик.

5.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

Статья 6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, условиями Договора и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- сертификатом соответствия (декларацией о соответствии);

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

6.3. Остаточный срок годности Товара составляет не менее 8 (восьми) месяцев на дату поставки Товара.

6.4. В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении договора не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пени).

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства и

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 3.4. Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктом 7.2.1. Договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа) в размере 10 % (десять процентов) цены Договора, что составляет _______ (цифрами и прописью) рублей.

7.4. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

7.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.7. В случае расторжения Договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику штраф в соответствии с пунктом 9.3.2. Договора.

7.8. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести уплату неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

Статья 8. Обеспечение исполнения Договора

8.1. Обеспечение исполнения Договора предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Договору, в том числе исполнение таких обязательств как поставка товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, оплата неустойки (пени) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных Договором, возмещение ущерба.

8.2. Обеспечение исполнения Договора предоставляется до заключения Договора, путем внесения денежных средств на счет Заказчика либо путем предоставления независимой гарантии. Способ обеспечения исполнения Договора определяется Поставщиком самостоятельно.

Реквизиты для внесения денежных средств:

Получатель:

Минфин Иркутской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казн/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Банк Отделение Иркутск Банка России//УФК по Иркутской области, г. Иркутск.

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения договора по результатам проведения запроса котировок в электронной форме № » (с точным наименованием предмета закупки).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не может быть отозвана выдавшим ее гарантом.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть составлена по типовой форме согласно приложению N 3 к Положению о независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2022 г. № 1397 (далее- Положение), на условиях, определенных гражданским законодательством и Федеральным законом № 223-ФЗ, и содержать следующие дополнительные требования:

а) условие о праве заказчика (бенефициара) предъявлять до окончания срока действия независимой гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспеченных ею обязательств составленное по форме согласно приложению N 4 к Положению требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, которые предусмотрены договором и в отношении которых заказчиком (бенефициаром) осуществлена приемка, но не превышающем размер обеспечения исполнения договора;

б) условие о праве заказчика (бенефициара) направлять требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара). Выбор формы направления такого требования осуществляется заказчиком (бенефициаром) самостоятельно. В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии на бумажном носителе представляются оригиналы указанных в пункте 9 Положения документов или заверенные заказчиком (бенефициаром) их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заказчика (бенефициара), также представляется документ, подтверждающий полномочия такого лица на осуществление действий от имени заказчика (бенефициара). В случае направления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в форме электронного документа документы, предусмотренные перечнем, указанным в пункте 9 настоящего Положения, представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика (бенефициара);

в) условие об обязанности гаранта рассмотреть требование заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем, указанным в пункте 9 Положения;

г) условия, предусмотренные абзацем четвертым подпункта "а" и подпунктами "в" - "е" пункта 5 Положения.

Независимая гарантия не должна содержать условия:

а) предусматривающие или влекущие представление заказчиком (бенефициаром) гаранту, в том числе одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, документов, не предусмотренных перечнями, указанными в пунктах 8 и 9 Положения;

б) о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика (бенефициара) об уплате денежной суммы по независимой гарантии в случае непредставления заказчиком (бенефициаром) гаранту уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора или о расторжении договора;

в) допускающие или влекущие взимание гарантом с заказчика (бенефициара) платы за представление заказчиком (бенефициаром) гаранту требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленного в форме электронного документа, или влекущие необходимость использования заказчиком (бенефициаром) информационных систем, предусматривающих взимание с него платы при представлении такого требования в форме электронного документа.

Срок действия независимой гарантии не может составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного срока исполнения основного обязательства.

8.3. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) начальной (максимальной) цены Договора, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, что составляет __________(_______) рублей.

8.4. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, составляет 10 (десять) рабочих дней после окончания исполнения Договора и получения письменного требования Поставщика, согласованного Заказчиком.

Денежные средства обеспечения исполнения Договора Заказчик возвращает путем перечисления на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.6. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.7. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Поставщик.

В случае если, участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение, государственное или муниципальное бюджетное учреждение, государственное или муниципальное автономное учреждение, положения настоящей статьи об обеспечении исполнения Договора к такому участнику не применяются.

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до 31.12.2024 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

2) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное Договором количество Товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого Товара, не более чем на десять процентов;

3) если по соглашению сторон увеличивается количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки с которым заключен договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) по соглашению сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр договоров, заключенных Заказчиком.

9.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

- по решению суда.

9.5. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.6.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе в случае:

- отказа Поставщика передать заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.

9.7. При расторжении Договора в одностороннем порядке по вине поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором, а также обратиться к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

9.8. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

9.9. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (трех) календарных с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

Статья 11. Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, претензий, писем и др.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика.

Статья 12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.

12.3. Договор заключен в электронной форме посредством функционала электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru.

12.4. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.7. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- Приложение 1 "Спецификация поставляемых товаров";

- Приложение 2 "Форма акта приемки-передачи товара".

Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Договору

№ ___ от "__" ______ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к Договору

№ ___ от "__" _____ 2024 г.

ФОРМА

АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ

г. Иркутск "__" ______ 20__ г.

_______________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",

(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _______________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о

нижеследующем:

1. В соответствии с договором N ___ от "__" _________ 20__ г. (далее -

Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров , а именно:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Вышеуказанные поставки согласно Договору должны быть выполнены

"__" _________ 20__ г., фактически выполнены "__" _________ 20__ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями

Договора, ___________________ (________) руб.

6. В соответствии с п. ________ Договора сумма штрафных санкций

составляет _______________. (Указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ___________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания

штрафных санкций (в случае не оплаты штрафных санкций Поставщиком), составляет ____________ (_______) руб.

Сдал: Принял:

Поставщик Заказчик

_________________________ ___________________________

М.П. М.П.