Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №269615990

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):Башкортостан Респ , ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Приложение_№_1_к_Извещению_о_проведении.doc

Приложение № 1 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Указание наименования предлагаемого к поставке средства необходимо для однозначной идентификации товара.

Согласно Единому перечню товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), принятому Решением КТС от 28.05.2010 N 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», средства дезинфицирующие подлежат обязательной государственной регистрации, с последующим получением свидетельства о государственной регистрации (далее – СГР).

То есть, под легитимным обращением дезинфицирующего средства, понимается только зарегистрированная в установленном порядке продукция, сведения которой размещаются в открытом доступе на официальном сайте Евразийской экономической комиссии https://portal.eaeunion.org, в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации, которая доступна для неопределенного круга лиц.

Согласно Правилам оформления свидетельств о государственной регистрации продукции утверждённым Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 г. N 80, в пункте г. части 21 установлено, что в свидетельстве в поле 4 – указываются сведения о продукции, включая: наименование продукции; название продукции (при наличии); сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.) (при наличии); область применения, форма выпуска, условия хранения, способ применения; наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция.

Кроме того в соответствие с пунктом 3.1.2 стандарта ГОСТ Р 58151.1-2018: идентификационным признаком средств является их назначение, указанное в маркировке и подтвержденное документально. Требования к маркировке обусловлено пунктом 3.3.1.2 стандарта ГОСТ Р 58151.1-2018, которая в обязательном порядке должна содержать в том числе наименование средства, включая торговое наименование.

В случае отсутствия наименования указать, что наименование у дезинфицирующего средства отсутствует.

1. Требования, установленные заказчиком к количественным, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара:

Предложения Поставщика должны быть конкретными, с указанием точных показателей и характеристик товара.

2. Требования к качеству:

Качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам и подтверждаться при поставке соответствующими документами, оформленными в соответствии с требованиями нормативной документации.

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении.

Местные анестетики, предлагаемые к поставке участником закупки, должны быть зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств, иметь документ, подтверждающий качество, оформленный в соответствии с требованиями нормативной документации (представляется при поставке).

3. Срок и объем предоставления гарантий качества товара:

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, положениями действующих стандартов, утвержденных в отношении данного вида товара.

Остаточный срок годности товара на дату его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 18 месяцев. Поставщик несет ответственность за качество поставляемых товаров в течение всего срока годности.

В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения и других подобных недостатков), Поставщик обязан заменить некачественный товар Товаром надлежащего качества в срок, согласованный с Заказчиком, но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления претензии о недостатках. Все расходы, связанные с заменой Товара, включая убытки, несет Поставщик.

4. Место, сроки и условия поставки товара:

Товар поставляется в АУЗ РСП по адресу:

,450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Заводская, 15

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком своими силами и средствами.

Товар поставляется партиями с даты заключения договора по 15 декабря 2024 года,

- заявка направляется Заказчиком в адрес Поставщика в виде документа по электронной почте. В случае отправления заявки посредством электронной почты заявка считается полученной Поставщиком в день отправки Заказчиком.

- в заявке указывается наименование и количество заявленного товара, а также по усмотрению Заказчика могут быть указаны размер и вид общей тары (коробки, мешки и т.д.).

Датой поставки Товара считается дата подписания товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД).

Доставка и разгрузка Товара производится Поставщиком в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов. Досрочная поставка товара может быть произведена только при согласии Заказчика в письменном виде.

Товар должен отгружаться в надлежащей упаковке таким образом, чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах до приемки его Заказчиком, включая условия перегрузки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара.

5. Порядок формирования цены договора (цены лота):

Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на его перевозку, доставку и разгрузку в помещение Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин и сборов, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, которые могут возникнуть в ходе поставки товара.

6. Форма, сроки и порядок оплаты Товара:

Оплата Товара осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной или универсально-передаточного документа (УПД) по факту поставки Товара, при наличии финансировании и при условии, что Товар доставлен надлежащим образом и в согласованный срок. Основанием для оплаты является счет (счет-фактура), выставленный Поставщиком.

В счете и товарно-транспортной (товарной) накладной (УПД) обязательно должен быть указан номер Договора и дата его заключения, в соответствии с которым доставляется Товар до Заказчика.

Документы для оплаты — счёт, товарные накладные и счет-фактуры (УПД) - оформляются отдельно по каждому структурному подразделению.

Обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиИзвещение_ЗК_Дез_средства

red79;;;;;

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Заказчик:

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника;

Организатор закупки:

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника

г. Уфа –24 г.

Извещение о закупке

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта: Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Извещению о проведении

запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Поставка дезинфицирующих средств

Прилагается отдельным файлом

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Прилагается отдельным файлом

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА№_____

на поставку товара (Поставка дезинфицирующих средств)

ДОГОВОР № _____________

на поставку товара (Поставка дезинфицирующих средств)

г. Уфа «_____»________ 2024 г.

___________________(далее –_______), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ______, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола _________от «___» ______ _____г. № _______, с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –Федеральный закон №223-ФЗ), заключили настоящий Договор (далее –Договор)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику: дезинфицирующие средства (далее –Товар) на условиях, предусмотренных Договором, при этом ассортимент Товара, цена Товара (единицы Товара), наименование и количество поставляемого Товара, а также описание и характеристики Товара определены в Спецификации (Приложение №1 к Договору), которая является неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Поставщик гарантирует, что на дату поставки Товар принадлежит ему на законных основаниях, не состоит под арестом, не находится в залоге, не является предметом обязательств перед третьими лицами и не обременен иным образом.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость договора составляет: ____________,___ (сумма прописью)рублей __копеек, в том числе НДС ___% –____________,____ (сумма прописью)рублей ___копеек (в случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена Договора включает в себя все расходы и издержки Поставщика, связанные с исполнением Договора (в том числе транспортные расходы, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, подъем и занос Товара в помещение Заказчика (независимо от этажа и наличия лифтов)), а также все применимые налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

.3. Неучтенные затраты Поставщика по настоящему Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену Договора, не подлежат оплате Заказчика.

.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных условиями настоящего Договора и действующим законодательством.

2.5. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в срок не более 7 (семи)рабочих дней со дня поставки Товара и подписания Заказчиком оформленных в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и представленных Поставщиком счета/счета-фактуры и/или товарной (товарно-транспортной)накладной/акта приема-передачи Товара. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору Заказчик вправе произвести оплату за вычетом неустоек (пеней, штрафов), начисленных Поставщику в соответствии с условиями Договора.

.7. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Источник финансирования: средства на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на 2024 год, средства от приносящей доход деятельности.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАР

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:

АУЗ РСП, Российская федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Заводская, 15.

Поставка и сборка товара производится в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 часов, кроме выходных дней (суббота и воскресенье)и официально объявленных праздничных дней.

Срок поставки и сборки: с даты заключения договора до 15 декабря 2024 г. На основании заявок Заказчика предварительно направляемых Поставщику за пять рабочих дней до предполагаемой даты поставки товара (заявка формируется в зависимости от потребности Заказчика)

3.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

.3. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).

.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти)дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную (товарно-транспортную)накладную/акт приема-передачи Товара и/или счет/счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. Заказчик направляет/передает Поставщику уведомление о вызове для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х рабочих дней со дня обнаружения недостатков. Поставщик обязан явиться для подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках в течение 2-х дней со дня получения уведомления направленным любым способом, указанным в п. 4.3.3 настоящего договора.

.6. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти)дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.5 Договора. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

.7. В случае если Поставщик не явится для подписания акта о выявленных недостатках в назначенный срок, если Поставщик откажется подписывать такой акт, то Заказчик составляет акт о выявленных недостатках в одностороннем порядке и в этом случае такой акт считается согласованным Поставщиком. Копия такого акта с требованием устранить недостатки Поставщиком направляется/передается Поставщику.

.8. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования)Товара.

.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4 Договора.

.10. Каждую передачу товара Заказчику в связи с поставкой, допоставкой, заменой товара на товар надлежащего качества Поставщик сопровождает товарной накладной.

.11. Каждая передача товара Поставщику, в том числе для замены, вывоза не качественного Товара, сопровождается товарной накладной. Уполномоченное лицо Поставщика должно иметь доверенность на получение товара от Заказчика.

3.12. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которых просрочена.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Договором, Спецификацией и Техническим заданием;

.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором;

.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.1.4. Немедленно предупреждать Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих поставке Товара и принять все меры для устранения таких препятствий, а также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от Поставщика.

4.1.5. По требованию Заказчика Поставщик обязуется представить запрашиваемые документы и информацию в течение 1 (одного)рабочего дня с момента поступления такого требования (если иной срок не предусмотрен настоящим Договором).

.1.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

.2. Поставщик вправе:

.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные Договором;

.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством;

.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней)в соответствии с разделом 6 Договора.

.3. Заказчик обязуется:

.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случае, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или)поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)поставляемому оборудованию или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика;

.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Договоре, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику;

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)в соответствии с разделом 6 Договора;

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Договора.

.3.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

.4. Заказчик вправе:

.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору;

.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;

.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Договора без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;

.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Поставщика;

.4.5. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1 Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (Товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором.

.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации, быть безопасным во время всего срока эксплуатации, качество товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормам, являющимся обязательным в отношении данного вида товара.

5.3. Качество товара подтверждается паспортом, сертификатом, декларацией соответствия, регистрационным удостоверением в случае, если требование об их наличии предусмотрено действующим законодательством РФ или Договором. Товар должен сопровождаться технической и эксплуатационной документацией (в случаях, установленных законом, иными правовыми актами, заводом–изготовителем)на русском языке.

.4. Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5.5. Гарантийный срок на Товар с даты подписания Сторонами товарной накладной составляет 12 месяцев. Гарантия распространяется на комплектующие изделия товара, считается равной гарантийному сроку эксплуатации товара и истекает одновременно с гарантийным сроком эксплуатации товара.

В гарантийных случаях все транспортные, таможенные и прочие расходы на восстановление и замену Товара, а также иные, связанные с исполнением гарантийных обязательств, расходы несет Поставщик.

5.6. Замена Товара осуществляется по заявке Заказчика, поданной Поставщику способами, указанными в разделе 4.3.3 настоящего Договора.

5.7. В случае выявления в течение гарантийного срока, указанного в п. 5.5 настоящего Договора, недостатков Товара, возникшего по вине Поставщика и/или завода-изготовителя и/или перевозчика, Поставщик обязан в срок, указанный в акте о выявленных недостатках, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества и/или устранить недостатки иным способом (на выбор Заказчика). Все расходы, связанные с заменой Товара, устранением недостатков, вывозом товара ненадлежащего качества от Заказчика несет Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства в размере 1/300 (одна трехсотая)действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Пени начисляются до дня исполнения обязательства Поставщиком либо до дня расторжения Договора.

6.6. За поставку некачественного и (или)некомплектного товара Заказчик, помимо требования о замене и доукомплектовании товара, вправе требовать от Поставщика штраф в размере 3 (трех)процентов от стоимости такого товара.

6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.9. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или)предоставления неполного пакета документов на оплату.

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Поставщика, не может превышать цену Договора.

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пеней)не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6.12. Обязательство по Договору является просроченным в случае нарушения срока поставки товара.

6.13. В соответствии с п.1 ст.431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь)календарных дней со дня ее получения.

7.2. Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 7 (семи)календарных дней с момента получения претензии.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде республики Башкортостан.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

.2. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается изменение наименования страны происхождения товара и (или)товарный знак поставляемого товара (используемого материала при выполнении работ, оказании услуг)при его наличии, в случае если качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)нового товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг)не ухудшаются по сравнению с заменяемым товаром (материалом, используемым при выполнении работ, оказании услуг). При этом, при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 №925 "О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами", не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика. за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

.5. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти)календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от заключения или исполнения договора с участником закупки в следующих случаях:

)по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения договора

)в случае установления факта несоответствия участника закупки, поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги требованиям документации закупки или предоставления участником закупки недостоверной информации в составе заявки на участие в закупке, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

) в случае необходимости исполнения предписаний антимонопольного органа и (или)иного уполномоченного контролирующего органа;

) в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, издание правовых актов органов государственной власти, влияющих на возможность и/или целесообразность заключения договора;

) в случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленные Заказчиком сроки;

) в случае поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление заказчика, в установленный Заказчиком срок не выполнил требования заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

) в случае неоднократного (два и более)или существенного (более четырнадцати дней)нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре.

.7. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

.8. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственной власти, препятствующих исполнению или делающих такое исполнение невозможным.

.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

.3. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 9.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти)рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.5. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 9.4. Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного)месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящего Договора, может быть, расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путём.

.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

.3. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

10.4. Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31»декабря 2024 г., а в части финансовых обязательств до полного исполнения. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения договора каждая из Сторон вправе перенести договор на бумажный носитель.

12.2. К отношениям Сторон по Договору и в связи с ним применяется право Российской Федерации.

2.3. Договор, вся информация и документация, получаемые Сторонами в ходе исполнения Договора, будут считаться конфиденциальными, и Стороны обязуются не разглашать их без согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

12.5. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух)рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

2.6. При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех)часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.

12.7. Стороны договорились, что все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора или претензионной и исковой работой по договору, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому (почтовому)адресу стороны, указанному в разделе 13 настоящего договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты и иной формой связи, позволяющей достоверно определить, что документы исходят от стороны по договору. Уведомления считаются доставленными в соответствии со статьей 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Стороны обязались передавать друг другу оригиналы документов в течение 30 дней со дня их передачи средствами технической связи.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

«____» _____________2024г. «____» _____________2024г.

Приложение № 1

к договору № __________

от «___» _________ 2024 г.

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Всего к оплате: ___________,____ (сумма прописью)рублей ___копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью)рублей ___копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

*заполняется на основании предложения участника, признанного победителем по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложение №4 к извещению

Образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора на поставку бумаги для офисной техники

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации)в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на Поставку дезинфицирующих средств исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в договоре сроки.

Участник запроса котировок в электронной форме сообщает следующую информацию о Товаре:

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

- Посмотреть таблицу с данными

*Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Цена договора составляет: _________________(сумма прописью).

*Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение"с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

1)соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2)непроведение ликвидации участника закупки –юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)и об открытии конкурсного производства;

) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)не принято;

) отсутствие у участника закупки –физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

.1)участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона №223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9)участник закупки не является офшорной компанией.

10)декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (такая декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения здравоохранения Республиканская стоматологическая поликлиника, регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными