Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____, действующего на основании Устава, с одной стороны
КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница», в лице главного врача Муратовой Натальи Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
1.1 Поставщик обязуется поставить товар (далее – Товар) в ассортименте, количестве и по ценам, определенным в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), Заказчик в свою очередь обеспечить принятие товара и его оплату в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках договора, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
Поставщик обязан передать товар заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с момента заключения настоящего договора.
Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: г. Киров, ул. Менделеева, 16, КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница».
Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов.
Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными силами и средствами.
Товар должен транспортироваться с соблюдением условий хранения и транспортирования, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.
Порядок приемки товара
Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в месте доставки и включает в себя:
а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями договора;
б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки товара;
в) проверку наличия необходимых документов (копий документов), предусмотренных настоящим договором;
г) проверку по количеству, комплектности, ассортименту и целостности поставленного товара.
Приемка товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Поставщик обязан предоставить Заказчику два экземпляра товарных накладных или УПД (Универсальный Передаточный Документ).
Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Поставщиком товарной накладной/УПД провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в договоре и Спецификации и оформить ее результат путем их подписания или направить Поставщику мотивированный письменный отказ в подписании с указанием соответствующих причин. Повторное рассмотрение Заказчиком представленных Поставщиком производится после устранения последним причин отказа в подписании документов.
При обнаружении в ходе приемки товара недостатков (повреждений, дефектов), составляется акт/мотивированный отказ в подписании, в котором фиксируется перечень недостатков (повреждений, дефектов), дата повторной приемки товара.
Поставщик обязан устранить все обнаруженные недостатки (повреждения, дефекты) своими силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта/мотивированного отказа от подписания.
Датой передачи товара считается дата подписания представителями сторон товарных накладных/УПД на поставленный товар.
Право собственности на Товар и риск случайной гибели, повреждения, утраты Товара переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами товарной накладной /УПД в отношении Товара без замечаний Заказчика.
Заказчик обязан провести экспертизу поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия условиям договора. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.
Цена Договора. Порядок расчётов
Цена настоящего Договора определена в размере _____________________.
Цена Договора включает в себя стоимость товара, стоимость упаковки, страхование, хранение, стоимость доставки до заказчика, погрузочно-разгрузочных работ, таможенных пошлин, все установленные налоги, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.
Цена Договора является фиксированной и остается неизменной в течение срока действия настоящего Договора.
Оплата по договору осуществляется по факту поставки Товара. Товар оплачивается Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания сторонами товарной накладной/УПД, предоставления Поставщиком счета-фактуры и/или счета на оплату оформленных надлежащим образом.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
Проценты по денежному обязательству (при отсрочке платежа), в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются (не начисляются и не взыскиваются).
Качество и комплектность товара
Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, товар маркирован в соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ; весь Товар, поставляемый по настоящему Договору, является новым и ранее неиспользованным. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого товара в течение всего срока годности при соблюдении Заказчиком условий хранения, транспортировки и/или эксплуатации товара. При несоблюдении Заказчиком условий, указанных в настоящем пункте, все расходы, связанные с ремонтом товара, несет Заказчик.
На Товаре не должно быть механических повреждений. Качество, комплектность, маркировка и упаковка поставляемого Товара должны соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и другим требованиям, предъявленным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
Поставщик предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные копии документов, подтверждающих качество товара, его соответствие требованиям законодательства РФ.
Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен быть упакован в тару (упаковку), соответствующую требованиям стандартов, технических условий и обеспечивающую сохранность товара при его транспортировке и хранении. Одноразовая тара и упаковка возврату не подлежат. При отгрузке Товара в многооборотной таре (термоконтейнеры и т.п.) Заказчик обязан возвратить ее Поставщику в согласованный обеими Сторонами срок, передав многооборотную тару представителю Поставщика при очередной поставке. В случае если такой срок Сторонами не согласован, Заказчик осуществляет возврат многооборотной тары не позднее, чем в тридцатидневный срок с даты окончания приёмки товара.
Количество товара, передаваемого Заказчику, должно точно соответствовать количеству, указанному в товарораспорядительных документах. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
Ответственность сторон. Разрешение споров
Стороны в случае неисполнения взятых на себя обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России, от не уплаченной в срок суммы.
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном п. 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее – Правила) и определяется в размере:
а) 1000 рублей;
В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, в том числе рассчитывается как процент цены договора. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 1000,00 рублей.
В течение 20 дней с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств заказчик направляет Поставщику претензию с требованием добровольной уплаты неустойки (штрафа, пени) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего договора.
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями договора, по истечению срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику за поставленный товар, который принят Заказчиком, или в течение 40 (сорока) дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
Неурегулированные сторонами самостоятельно споры по договору передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области.
Каждая из сторон обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.
Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае, если это неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера и препятствующих исполнению сторонами взятых на себя обязательств, которые ни одна сторон не могла не предвидеть, не предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, эпидемии, военные действия любого характера, блокады, забастовки, акты правительства и др.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
Заключительные положения
Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до полного исполнения Сторонами принятых ими обязательств.
Изменения и дополнения Договора совершаются в письменной форме, подлежат подписанию Сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор.
Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента начала действий таких изменений.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Поставщик обязуется самостоятельно выполнить обязательства по настоящему Договору.
При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего договора.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.