Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №267281903

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Красноярский крайМесто поставки (адрес):662175, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский р-н, с. Ястребово, ул. Новая, 6, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков Запрос_Дез_средства - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На поставку дезинфицирующих средств для нужд

КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

с.Ястребово 2024г

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

На право заключения договора на поставку дезинфицирующих средств для нужд КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» в 2023г.

Уважаемые Господа!

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат» (далее - Заказчик) приглашает принять участие в проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора.

В этих целях Заказчик проводит настоящую процедуру размещения заказа для определения участника размещения заказа, предложившего наиболее низкую цену.

В случае любых противоречий (опечаток, технических ошибок и т.п.) в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме требованиям Федерального Закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативно - правовыми актами Российской Федерации, приоритет имеют положения Федерального закона.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения: 1. Форма заявки на участие в запросе котировок

2. Проект договора.

3. Техническое задание

4. Обоснование НМЦ

5. Согласие о персональных данных

Приложение №1

к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме (форма заявки)

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заказчику:

КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Поставка дезинфицирующих средств для нужд КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»

Изучив документацию настоящего запроса котировок, а также применимые к данному запросу котировок законодательные и иные нормативные правовые акты

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование Участника (для юридического лица), Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)

в лице _____________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. либо наименование должности уполномоченного лица и его Ф.И.О. (для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями документации запроса котировок и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Так же уведомлены о том, что Поставщик производит поставку товара, согласно заявке заказчика в рабочие часы Заказчика (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00) по местному времени.

Предлагаемые условия исполнения договора: (указываются конкретные характеристики и показатели предмета закупки)

- Посмотреть таблицу с данными

Предлагаемая цена договора__________________ (________________________) рублей, в том числе НДС ___% ___________________ (_______________________________).

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ____________________________

___________________________________________________________________________________________

(наименование Участника)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, предусмотренное законодательством Российской Федерации, запрашивать в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком в соответствии с требованиями документации запроса цен и условиями наших предложений

6. Наше местонахождение (место жительства для физического лица) ___________________

____________________________________________________________________________

контактный телефон ____________________________

7. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по почтовому адресу:

___________________________________________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо)

Участника

Дата (подпись) / ФИО

Подписывается ЭЦП

Приложение №2

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

Договор № _______

с.Ястребово «____» _________ 20__ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Колотий Александры Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________ ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор поставки (далее договор) на основании протокола № от о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить в течение срока действия договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар (далее – «товар») в соответствии со спецификацией (далее – «спецификация»), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Наименование, ассортимент, объемы, цена, стоимость товара указываются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Поставляемый товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТам, ТУ и удостоверяться документами, подтверждающими качество, прослеживаемость, которые являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются заказчику одновременно с каждой партией товара без дополнительной оплаты.

Если товар в соответствии с действующим законодательством подлежит таможенному оформлению на территории Российской Федерации, то такое оформление производится силами и за счет Поставщика.

2.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключать возможность свободного доступа. Наименование и маркировка на упаковке поставленного товара и в товаросопроводительных документах должны соответствовать наименованию, указанному в спецификации, соответствовать действующим стандартам и требованиям, указанным в спецификации. На упаковке в обязательном порядке должны указываться наименование товара, наименование производителя товара, юридический адрес производителя, дата выпуска и срок годности товара.

2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров.

2.4. Поставщик обязан обеспечить соблюдение требований установленных: Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требованиям СанПиН 2.1.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.5. В комплекте документации с поставляемым товаром Поставщик предоставляет: документ подтверждающий прослеживаемость копии сертификата соответствия (сертификата безопасности), выданный официальным сертификационным органом Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии поставляемого товара нормам, предъявляемым на территории Российской Федерации или гигиенический сертификат государственного образца и другие сертификаты, обязательные на территории Российской Федерации, и проставляет соответствующую запись на маркировочном ярлыке поставленного товара

Место, сроки и порядок поставки и приемки товара

Поставка товара по настоящему договору осуществляется с момента подписания договора до 30.04.2024 по заявке Заказчика

Заявка Заказчика может быть направлена в адрес Поставщика с использованием следующих средств связи:

- факсимильной связи с обязательным подтверждением получения путем возврата копии запроса с пометкой «Получено» и указанием даты получения и подписью лица, принявшего заявку (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

- по электронной почте с обязательным подтверждением получения путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии заявки) с пометкой «Получено» и указанием даты получения.

3.2. Товар поставляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются силами и средствами Поставщика и за свой счет.

Товар должен быть доставлен по адресу Заказчика транспортом, обеспечивающим сохранность от загрязнения, пропитывания посторонними запахами, сохранность от влияния низких и высоких температур, обеспечивающих дальнейшее качественное и безопасное применение.

3.3. Место поставки товара: Красноярский край, Ачинский р-он, с.Ястребово, ул. Новая, д.6.

3.4. Поставщик не вправе поставлять товар Заказчику, не указанный в спецификации. В случае поставки товара, не указанного в спецификации, его оплата не производится.

3.5. В ходе приемки товара Заказчик проверяет соответствие товара по количеству, объему, качеству, установленным настоящим договором и его приложениями.

3.6.Поставщик обязуется одновременно с поставкой товара представить Заказчику счет фактуру, товарную накладную с указанием номера и даты договора на поставку, а также документы, подтверждающие безопасность товара (пункт 2.1.) в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Отсутствие документов (пункт 3.6.) является основанием для отказа от приемки товара Заказчиком до представления полного комплекта документов.

3.8. Прием Товара по наименованию и количеству производится Заказчиком в день поставки товара в течение рабочего времени, с обязательным присутствием Поставщика, либо его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием акта приема-передачи Товара. Приемка товара по качеству осуществляется Заказчиком непосредственно после окончания приемки по количеству.

При отсутствии претензий к качеству товара, Заказчик подписывает товарные накладные, заверяет печатью и один экземпляр направляет Поставщику.

3.9. При приемке товара Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня поставки проводит экспертизу поставленного товара в части соответствия условиям договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.10. При обнаружении несоответствия количества, качества, нарушенных сроков или правил хранения, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, о чем составляется соответствующий акт. В акте должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Указанный акт составляется в присутствии представителя Поставщика.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта, Заказчик составляет односторонний акт, который подписывает комиссия, сформированная Заказчиком.

Поставщик обязан в течение 3 дней со дня получения претензии Заказчика заменить товар на надлежащий.

3.11. Обязательства Поставщика по поставке товара Заказчику считаются исполненными в день и на сумму фактической передачи товара Заказчику, согласно акту приема-передачи Товара и подтверждается документами.

3.12. В случае необоснованного отказа от приемки товара Поставщик вправе провести экспертизу поставляемого товара. Экспертиза может проводиться привлеченными экспертами, экспертными организациями, имеющими соответствующими аккредитацию

3.13. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента получения от Поставщика товара на склад Заказчика.

3.14. Поставщик производит поставку товара, согласно заявке заказчика в рабочие часы Заказчика (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00) по местному времени.

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего Договора составляет __________( ) рублей, в том числе НДС , рублей (в случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации/ в случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора). Цена включает в себя расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.

Источник финансирования: доходы от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

4.3. Оплата товара производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Поставщика.

4.4. Моментом исполнения обязательств по оплате товаров, считается момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.6. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение
7 рабочих дней с момента получения товара, в полном объеме по безналичному расчету 100% на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, на основании счета-фактуры и товарно-транспортной (товарной) накладной, выставленных Поставщиком.

4.7. Поставщик не вправе поставлять товар Заказчику, не указанный в спецификации. В случае поставки товара, не указанного в спецификации его оплата не производится.

4.8. Наименование и цена товара должны быть указаны в строгом соответствии со спецификацией, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

Права и обязанности заказчика

5.1. Заказчик по настоящему Договору вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять соответствие Товара условиям настоящего Договора, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки Товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему Договору обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки Товара организовать и произвести его приемку.

5.2.2. Провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.2.3. Произвести оплату в соответствии с пунктом 4.6. раздела 4 настоящего Договора.

5.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Права и обязанности поставщика

6.1. Поставщик по настоящему Договору вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик по настоящему Договору обязан:

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика (по необходимости), предоставлять информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств.

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором.

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного товара, в том числе скрытые.

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____________, которая определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы_______________, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы____________, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

7.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.

Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

Обеспечение исполнения Договора

9.1. Исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору, обеспечивается в размере _____ % начальной (максимальной) цены настоящего Договора, что составляет __________ рублей.

9.2. Исполнение Договора обеспечивается одним из способов:

- внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику:

Минфин края (КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» л/сч 76192С70451)

Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2440

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- предоставлением безотзывной банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок поставки, установленный настоящим договором не менее чем на один месяц. Переданная заказчику банковская гарантия не возвращается поставщику после исполнения договора.

9.3. Настоящий Договор заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения настоящего Договора.

9.4. Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется на обязательства Поставщика по поставке товара, предусмотренного настоящим Договором, на обязательства по уплате неустоек, штрафов, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

9.5. Денежные средства возвращаются поставщику Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.

10. Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств стихийного характера вне разумного контроля сторон.

10.2. Сторона, для которой становится невозможным исполнение обязательств по Договору, должна в течение трех дней поставить в известность другую сторону в отношении начала и прекращения обстоятельств, которые препятствуют выполнению договора, с приложением документа, выданного соответствующим уполномоченным органом.

10.3. Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору.

11. Срок действия Договора, изменение, расторжение Договора

11.1. Срок действия Договора – с момента заключения договора по 31 декабря 2024года.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

11.4. Все изменения и дополнения вносятся в Договор в письменной форме по соглашению сторон, либо по решению суда.

11.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе увеличить предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

При увеличении количества товара цена Договора изменяется пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора.

При уменьшении количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

11.6. По соглашению сторон допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Договора.

11.7. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр договоров, заключенных заказчиком.

12. Прочие условия

12.1. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. Споры, возникающие между сторонами при исполнении или расторжении Договора разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде Красноярского края.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

12.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

Приложение №1 - Спецификация.

13. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору № ________

от "____" ____________ 20_____ г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма:

Поставщик поставляет товар по адресу: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Новая,6

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к извещению о проведении открытого запроса котировок в электронной форме

Техническое задание

Описание товара и количество.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Общие требования к товару:

Товар должн соответствовать требованиям нормативной и технической документации, предусмотренной законами, ГОСТами, ТУ и иными нормативно-правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

При поставке каждой партии товара Поставщик обязан передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность продуктов питания: сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверения качества, в которых должны быть отражены номер и дата выдачи удостоверения, наименование и адрес изготовителя, наименование продуктов питания; показатели качества (сорт, категория, жирность), дата фасовки, срок годности, температурные условия хранения для скоропортящихся продуктов питания.

3.Требования к безопасности товаров:

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Российской Федерации:

- Закон РФ от 07.02.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть« О защите прав потребителей»;

- Правила продажи отдельных видов товаров, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55, п.12 «при продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путём маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов:

сертификат или декларация о соответствии;

копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок её действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона».

4. Требования к отгрузке и доставке товара

4.1.Ассортимент, количество и сроки поставки каждой конкретной партии товара согласовываются Сторонами на основании заявок, переданных Заказчиком Поставщику, посредством факсимильного сообщения или электронной почтой не позднее 3 (трех) дней до предполагаемой даты поставки по адресу Заказчика.

4.2. Поставщик за свой счет и своими силами осуществляет поставку товара, путем доставки, разгрузки и складирования в точно отведенное место на склад Заказчика по адресу Красноярский край, Ачинский р-он, с.Ястребово, ул.Новая, д.6.

5. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

1. При приемке товара Заказчик проверяет соответствие сведений, указанных в Приложении к договору, сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, сроку поставки товара, а также соблюдение требований к маркировке, таре и упаковке.

6. Место поставки

Красноярский край, Красноярский край, Ачинский р-он, с.Ястребово, ул.Новая, 6

7. Форма, срок и порядок оплаты

1. Цена договора включает в себя расходы, связанные с тарой, упаковкой, маркировкой, транспортировкой, выполнением погрузочно-разгрузочных работ, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в течение
7 рабочих дней с момента получения товара в полном объеме по безналичному расчету 100% на расчетный счет Поставщика, на основании счета-фактуры и товарно-транспортной накладной, выставленных Поставщиком.

3. Авансирование поставки по договору не предусмотрено.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена сформирована с помощью тщательного маркетингового исследования и анализа рынка поставщиков требуемой продукции.

Начальная (максимальная) цена включает в себя общую стоимость поставляемого Товара, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, оказание сопутствующих поставке услуг, расходы на реализацию гарантийных обязательств, а также, стоимость упаковки, маркировки, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, страхования, транспортные расходы, налоги и иные обязательные платежи.

Документация по запросу котировок в электронной форме согласована:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме (обоснование начальной (максимальной) цены)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", зарегистрирован___ по адресу: ____________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________

(наименование документа, №,

_______________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях ___________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)

даю согласие _КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»________________,

(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: Красноярский край, Ачинский р-он, с.Ястребово, ул.Новая, д.6,

на обработку моих персональных данных, а именно: ______________________________

__________________________________________________________________________,

(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ ____ г.

Субъект персональных данных:

__________________/_________________

(подпись) (Ф.И.О.)